工程价款管理：是指对工程预付款、工程进度款、签证款、工程结算款、保修金的管理工作。预付款承包人签订合同时应提交与预付款等额的付款保函；发包人收到付款申请后7d内核实，签发付款支付证书；发包人在签发付款证书的7d内完成支付；预付时间应不迟于约定的开工日期前7d，发包人未按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7d内仍未付款的，承包人可以暂停施工，发包人承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理的利润。预付款=（合同总价-暂列金额）×预付款比例起扣点=（合同金额-暂列金额）-预付款/材料比重进度款支付方式：月度支付、分段支付、竣工后一次支付、其他支付承包人提出付款申请，发包人应在收到付款申请后14d内予以核实。并向承包人出具进度款支付证书。发包人应在签发支付证书后的14天内，向承包人支付进度款；发包人未按约定时间付款的，承包人向发包人发出催要通知；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，向承包人支付合理利润及延付部分的利息。结算款承包人在提交竣工验收申请的同时向发包人提交竣工结算文件。向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请应包括下列内容：竣工结算总额；已支付的合同价款；应扣留的质量保证金；应支付的竣工付款金额。发包人应在收到支付申请后7d内予以核实，签发结算支付证书；发包人签发竣工结算支付证书后的14d内，向承包人支付；未按照规定支付的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。竣工结算支付证书签发后56d内仍未支付的，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。利息约定合同有约定的，利息应从应付工程价款之日计付。合同没有约定或约定不明的，利息应付之日如下：建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；建设工程未交付，工程价款也未结算，为当事人起诉之日；合同中如果当事人对拖欠款利息有约定的，按照合同约定执行；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率4倍的部分除外。保修金的约定保修金从每期应支付的进度款或结算款...
