简单建筑施工合同范本房地产开发商将自己的工程开发出来之后,需要找建筑商进行修建,这时候建设施工就需要写一份建筑工程施工合同,那么这样的建筑工程施工合同应该怎么“写?下面是小编为你整理了简单建筑施工合同范本〞,希望能帮助到您。简单建筑施工合同范本(1)合同编号:_______发包方:________________承包方:________________签约时间:_______签约地点:_______为了保证________施工质量,如期完成施工任务,到达双方互惠互利的目的,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工工程协商一致,订立本合同。1、工程名称:____________2、建筑面积(工程形式):____________3、施工地点:________________4、工期:(1)开工:____年__月__日;(2)竣工:____年__月__日;(3)合同工期总共历时____天。5、承包形式:________6、工程质量标准:________7、工程价款:共计人民币____元。8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。9、质保期:____年。10、双方的责任义务(1)发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员保护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切平安事故责任及费用;11、其他(1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。(2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。(3)合同附件为本合同条款的组成局部,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。依据民事诉讼法第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖...