天道酬勤2023工程施工合同范本2023工程施工合同范本一甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。一、工程名称:地点:。二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,假设甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承当已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承当责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。九、工程质量、平安及保修1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。2.凡因乙方原因造成的平安事故均由乙方负责。甲方不承当任何责任。3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决方法未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。甲方:乙方:年月日2023工程施工合同范本二甲方:_____________________乙方:_____________________地址:_____________________地址:_____________________:_____________________:_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下:一、工程依据和技术指标1.发电机组型号:_____________;冷却方式:_____________;台数:_____________。2.技术指标根据(国家城市区域环境噪声标准GB3096-93)和工业企业厂界噪声控制标准噪声等效声级:_______db(A)。天道酬勤评价点位置:__________________________________________所属区域:____________________________________________噪声标准:白天________db(A);晚上________db(A)。注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受...