第一篇：2018年一建《公路工程》真题及答案

2018年一建《公路工程》真题及答案

一、单项选择题

1.一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（），分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。A.超挖 B.振动碾压 C.掺粉煤灰拌合 D.整平【答案】A 【解析】P2；低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。

2.山区公路中，雨期路基施工地段不宜选择（）。A.砂类土地段 B.路堑的弃方地段 C.碎砾石地段 D.重黏土地段 【答案】D 【解析】P13；重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工；平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。

3.软基处理方法中，强夯置换应按照（）的方式施工。A.由内向外，隔行跳打 B.由内向外，逐行跳打 C.由外向内，隔行跳打 D.由外向内，逐行跳打 【答案】A 【解析】P27；强夯置换应按照由内向外、隔行跳打的方式施工。4.下列沥青路面面层施工缝处理的做法，错误的是（）。A.半幅施工不能采用热接缝时，采用人工顺直刨缝或切缝 B.半幅施工铺另半幅前必须将边缘清扫干净，并涂洒少量黏层沥青

C.横接缝首先用3m直尺检查端部平整度，不符合要求时，按45°斜交于路中线切齐清除

D.纵向冷接缝上、下层的缝错开15cm以上横向接缝错开1m以上 【答案】C 【解析】P81；横接缝的处理方法：首先用3m直尺检査端部平整度。不符合要求时，垂直于路中线切齐清除

5.使用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面施工的路尺是（）。A.纵坡大于5%的上坡路段 B.纵坡大于6%的下坡路段

C.平面半径为50mm—100mm的平曲线路段 D.超高横坡大于7%的路段 【答案】C 【解析】P97；上坡纵坡大于5%、下坡纵坡大于6%、平面半径小于50m或超高横坡超过7%的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。

6.预应力张拉的千斤顶与压力表，不需要重新标定的情形是（）。A.使用时间达到3个月 B.张拉次数超过300次 C.千斤顶检修后 D.更换新压力表 【答案】A 【解析】P141；当处于下列情况之一时，应重新进行标定： 7.关于桥梁上部结构竖转法施工特点的说法，正确的是（）。A.在桥台处设置转盘，将两岸预制的整垮或半跨转至设计合拢位置 B.转体重量大，施工中需设置转体平衡重 C.主要适用于转体重量不大的拱桥

D.主要针对大跨度拱桥施工，采用锚固体系代替平衡重 【答案】C 【解析】P187；竖转施工主要适用于转体重量不大的拱桥或某些桥梁预制部件（塔、斜腿、劲性骨架）

9.隧道衬砌裂缝形成的原因不包括（）。A.围岩压力不均 B.衬砌背后有空洞

C.钢筋保护层厚度大于3cm D.衬砌厚度严重不足 【答案】C 【解析】P259；隧道发生衬砌裂缝的原因主要有围岩压力不均、衬砌背后局部空洞、衬砌厚度严重不足、混凝土收缩、不均匀沉降及施工管理等。10.关于公路工程标线施工技术要求的说法，错误的是（）。A.标线工程正式开工前应在实验室进行试划试验

B.正式化标线前，应首先清理路面，保证路面表面清洁干燥，然后根设计图纸进行放样 C.划线时，通过控制划线机的行驶速度控制标线厚度

D.标线充分干燥前，应放置适当的警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行 【答案】A 【解析】P264；在标线工程正式开工前应进行实地试划试验。11.下列计划中，不属于资源计划的是（）。A.劳动力计划 B.施工进度计划 C.材料计划 D.施工机械设备计划 【答案】B 【解析】施工进度计划不属于资源计划

12.下列施工段落划分中，不符合通常划分原则的是（）。A.各段落之间工程量基本平衡

B.土方段落中的小型构造物另划分一个工段 C.避免造成段落之间的施工干扰 D.保护构造物的完整性 【答案】B 【解析】P293；保持构造物的完整性，除了特大桥之外，尽可能不肢解完整的工程构造物。

13.既决定工程全局的关键，又是工程施工组织设计核心内容的是（）。A.工程设备 B.工程主要材料 C.工程工期要求 D.施工方案 【答案】D 【解析】P307；施工方案是施工组织设计的核心，是决定整个工程全局的关键。14.关于施工测量与工地试验的方法，正确的是（）。

A.施工测量与工地试验人员只要能胜任工作，无须培训即可上岗 B.测量仪器，试验设备未经标定可以短期使用 C.测量、试验记录可以根据需要进行适当优化

D.现场测量数据处理计算资料必须换人复核，工地试验室应定期接受母体检测机构的检查指导 【答案】D 【解析】P314；现场测量数据处理计算资料必须换人复核。测量技术交底资料，必须由测量负责人和分管的主管工程师复核，工程技术部长审核后方可进行现场交底。15.工程变更通常实行分级审批管理制度，一般工程设计变更由（）签署工程变更令。A.驻地监理工程师 B.总监理工程师 C.业主

D.国家计划主管部门 【答案】B 【解析】P374；总监理工程师对驻地监理工程师审查的变更申请进行进一步的审定，并签署审批意见。总监理工程师签署工程变更令。

16.由于铁路运输部门原因，承包方机械未按期运入现场，导致工期延误，该种工期延误属于（）延误。A.可原谅，可补偿 B.可原谅，不可补偿 C.不可原谅，可补偿 D.不可原谅，不可补偿 【答案】B 【解析】可原谅不可补偿的延误是指既不是承包商也不是业主的原因，而是由客观原因引起起的工期延误。在这种情况下，承包商可获得一定的工期延长作为补偿，但一般得不到经济补偿。

17.关于公路工程自建房屋的要求，错误的是（）。A.最低标准为活动板房 B.建设宜选用阻燃材料 C.搭建不宜超过三层 D.每组最多不超过10栋 【答案】C 【解析】P412；自建房屋最低标准为活动板房，建设宜选用阻燃材料，搭建不宜超过两层，每组最多不超过10栋，组与组之间的距离不小于8m，栋与栋之间的距离不小于4m，房间净高不低于2.6m。驻地办公区、生活区应采用集中供暖设施，严禁电力取暖。

18.关于预制梁板台座施工的说法，错误的是（）。A.先张法施工的张拉台座采用钢筋混凝土框架式台座 B.台座施工时底模可采用混凝土底模 C.存梁区台座混凝土强度等级不低于C20 D.台座底模宜采用通长钢板 【答案】B 【解析】P416；底模宜采用通长钢板，不得采用混凝土底模。

19.根据《公路工程设计施工总承包管理办法》，可以作为总承包单位或总承包联合体成员单位的是（）。A.初步设计单位 B.施工图设计单位 C.代建单位 D.监理单位 【答案】B 【解析】P443；总承包单位（包括总承包联合体成员单位）不得是总承包项目的初步设计单位、代建单位、监理单位或以上单位的附属单位。20.根据《公路施工企业信用评价规则》，错误的是（）。A.公路施工企业投标行为由招标人负责评价 B.公路施工企业信用评价结果有效期为2年 C.公路施工企业资质升级的，其信用等级不变

D.联合体参加投标时，其信用等级按照联合体各方最低等级认定 【答案】B 【解析】公路施工企业信用评价，定期评价工作每年开展一次。

二、多项选择题

21.拟作为路堤填料的材料应取样，土的试验项目有（）。A.液限 B.塑限 C.CBR值 D.弯沉 E.天然含水率 【答案】ABCE 【解析】P1；土的试验项目包括天然含水率、液限、塑限、标准击实试验、CBR试验等。22.水泥稳定碎石基层施工，确定每日施工作业长度，宜综合考虑的因素有（）。A.施工机械的生产速率和数量 B.施工人员数量及操作熟练程度 C.增加施工接缝的数量 D.施工季节和气候条件 E.水泥的初凝时间和延迟时间 【答案】ABDE 【解析】稳定材料层宽11—12m时，每一流水作业段长度以500m为宜；稳定材料层宽大于12m时，作业段宜相应缩短。宜综合考虑下列因素，合理确定每日施工作业段长度：

23.适用于浅水河流的大跨径钢桥架设方法有（）。A.门式吊机整孔架设法 B.浮运平转假设法 C.拖拉架设法 D.自行吊机整孔架设法 E.支架架设法 【答案】ACE 【解析】P202；浮吊架设法：适于河水较深、备有大吨位浮吊的条件；自行吊机整孔架设法：适宜于架设短跨径的钢板梁。

24.适用于双车道公路隧道Ⅴ级围岩地段的施工方法有（）。A.全断面法 B.台阶法

C.环形开挖预留核心土法 D.侧壁导坑法 E.中导洞法 【答案】BCD 【解析】P230；全断面法适用用于Ⅰ—Ⅲ级围岩的中小跨度隧道，Ⅳ级围岩中跨度隧道和Ⅲ级围岩大跨度隧道在采用了有效的预加固措施后，也可采用全断面法开挖。中导洞法适用于连拱隧道。

25.关于通信电缆中管道光、电缆敷设的说法，正确的有（）。A.敷设电缆时牵引力应小于电缆允许拉力的80% B.敷设管道光。电缆时应以有机油脂、滑石粉作为润滑剂 C.光缆绕“8”数字敷设时，其内径应不小于2m D.按要求堵塞光、电缆管孔，光、电缆端头应做密封防潮处理，不得浸水 【答案】ACDE 【解析】敷设管道光、电缆时应以石蜡油、滑石粉等作为润滑剂，严禁使用有机油脂。26.下列内容中，属于施工总体部署主要内容的有（）。A.建立施工管理机构 B.划分施工任务 C.编制施工进度计划 D.确定施工顺序 E.制定各项资源需求计划 【答案】ABDE 【解析】施工总体部署。主要内容包括：建立施工管理机构、施工任务划分、施工顺序。

27.根据《公路工程施工技术规范》，需要编制专项施工方案的大型临时工程有（）。A.围堰工程 B.施工便涵 C.挂篮 D.便桥 E.水上作业平台 【答案】ACDE 【解析】详情解析请参考P344 28.根据《公路工程标准施工招标文件》，除合同另有规定外，已标价的工程量清单综合单价均已包括了为实施和完成合同工程所需的（）费用。A.质量缺陷修复费 B.施工人员保险费 C.税费 D.勘察设计费 E.安全生产费 【答案】ABCE 29.适用于路面基层施工的机械设备有（）。A.摊铺机 B.平地机 C.石屑撒布车 D.洒水车 E.羊脚碾 【答案】ABCD 【解析】摊铺机、平地机、石屑撒布车、洒水车均为适用于路面基层施工的机械设备。30.根据《公路工程施工分包管理办法》，下列情形中，属于违法分包的有（）。A.承包人将承包的全部工程发包给他人的 B.分包人以他人名义承揽分包工程的 C.分包合同未报发包人备案的 D.分包人将分包合同再进行分包的

E.承包人将工程给不具备相应资格的企业或个人的 【答案】BCDE 【解析】P446；承包人将承包的全部工程发包给他人的属于转包。

第二篇：2017年一建《水利》真题及答案

2017一建《水利水电》真题及答案

一、单选题

1.使用经纬仪进行照准操作时,正确的步骤是()。A.目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 B.目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标 C.物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D.粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标 【答案】A

3、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为（）。A.管涌 B.流土 C.接触冲刷 D.接触损失 答案：B

4、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是（）。A.水力冲填截流 B.定向爆破截流 C.浮运结构截流 D.立堵截流 答案：D

5、下列地基处理方法中，对软基和岩基均试用的方法是（）。A.旋喷桩 B.排水法 C.挤实法 D.灌浆法 答案：D

6、水利水电工程施工中，将土石共分为 16 级，其中岩石分（）级。A.6 B.8

C.10

D.12

答案：D

7、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以（）作为设计控制指标。

A.压实度

B.最优含水率

C.最大干密度

D.相对密度

答案：D

8、生产能力为 2 万 m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于（）。

A.大（1）型

B.大（2）型

C.中型

D.小型

答案：C

9、混凝土坝的施工质量检测方法中,属于物理监测的是（）。

A.钻孔压水试验

B.釆用红外线检测弹模

C.钻孔灌桩试验

D 在混凝土筑中埋设测计监测裂缝答案：B

10.水闸首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年进行,以后每隔()年进行一次全面安全鉴定。

A.3

B.5

C.7

D.10

答案：D

11、根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件得通知》(水建管[2017]177 号),不属于施

工准备条件的是()。

A.可行性研究报告已批

B.环境影响评价文件已批准

C.办理施工报建

D.水利投资计划下达

答案:C

12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91 号),拟实施代建制项目应在()

阶段前选定代建单位.A.施工准备

B.开工建设

C.可行性研究报告

D.主体开工

答案：A

13、根据水利水利《水利工程施工转包违法分包等违去行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420 号)，承包人未设立现场管理机构的属于()。

A.转包

B.违法分包

C.出借资质

D.借用资质

答案：A

14、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令 2014 年第 46 号),项目法人应自（）内将保

证安全生产的措施方案报有关部门备案。

A.开工报告批准之日起 10 个工作日

B.工程开工之日起 10 个工作日

C.开工报告批准之日起 15 个工作日

D.工程开工之日起 15 个工作日

答案：D

15、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220 号文),下列事故中由项目法人负责组织专家组进行调查的是()。

A 一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故答案：B

16、根据《水利水电建设工程验收规程》SL23-2008,若工程建设项目不能按期进行竣工验收的,经竣工验收主持单位同意,可适当延长期限,最长可延期()个月。

A.12

B.6

C.4

D.3

答案：B

17、根据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2015]426 号),枢纽工程专项验收由()负责。A.项目法人

B.监理单位

C.省级人民政府能源主管部门爭D.国家能源局

答案：C

18、根据《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》(办水总[2016]132 号),税金指应计入建筑安装工程费用内的增值稅销项积额,税率为()。

A.7%

B.11%

C.15%

D.20%

答案：B

19、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 规定,对从事尘、毒、嗓声等职业危害的人员应进行()职业体检。

A.每季一次B.每半年一次

C.每年一次

D.每两年一次

答案：C

20、下列水利水电工程注册建造师施工管理签章文件中,属于进度管理文件的是()。

A.施工组织设计报审表

B.复工申请表

C.变更申请表

D.施工月报表

答案：B

21、制定临时时性水工建筑物的级别列应考虑的因素主更有()。

A.临时建筑物的结构形式 g9

B.保护对象的重要性

C.临时建筑物的规模

D.使用年限

E.失事后果

答案：BCDE

22、下列用于水利工程施工的水泥,须按規定经过复试并按复试结果使用的有()。

A.进口水泥

B.存储 2 个月的普通水泥

C.存储 2 个月的快硬水泥

D.对质量有怀疑的水泥

E.用于承重结构工程且无出厂证明的水泥

答案：ACDE

23、基坑排水技术中,初期排水应考虑的因素有()。

A.施工弃水量

B.围堰渗水量

C.堰身含水量

D.基坑积水量

E.可能的降水量

答案：BCDE

24、骨料开采量确定的依据主要有()。

A.骨料的运输能力

B.骨料的需要量

C.混凝土浇筑强度

D.开挖料的可利用量

E.骨料的拌合能力

答案：BD

27、根据《水利工程建设项目管理暂行规定》(水建[199528 号),水利工程项目建设实行()等制度。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.建设监理制

D.代建制

E.PPP 制

答案：ABC

28、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220 号)，下列检查中，不属于“三检查制度”

规定检查内容的有()。

A.班组初检

B.监理员抽检

C.作业队复检

D.监理单位终检

E.项目部终检

答案：BD

29、根据《关于全面推行河长制的意见》,各级河长的职责主要有()。

A.水资源保护

B.牵头整治围垦湖泊

C.编制防洪规划

D.水环境治理

E.水污染防治

答案：ABDE

30、根据《关于清理规范工程建设领域保障金的通知》(国办发[2016]49 号),建筑业企业在工程建设中需载

纳的保证金有()。

A.投标保证金

B.履约保证金

C.工程质量保证金

D.信用保证金

E.农民工工资保证金

答案：ABCE

案例一

背景资料

某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成，水库总库容 5.84x108m3，电站装机容量 6.0MW，主坝为粘土心墙土石坝最大坝高 90.3 米，灌溉引水洞引水流量 45m3/s，溢洪道控制段

共 5 孔，每孔净宽 15 米，工程施工过程中发生如下事件：

事件一：为加强工程施工安全生产管理，根据《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015)等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证，三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。

事件二：工程开工前，施工单位根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)，对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡、数量和财产损失情况如下：

主坝：危险性大小值 D 为 240，可能造成 10-20 人死亡，直接经济损失，2000-3000 万元；副坝：危险性大小值 D 为 120，可能造成 1-2 人死亡，直接经济损失，200-300 万元；

溢洪道：危险性大小值 D 为 270，可能造成 3-5 人死亡，直接经济损失，300-400 万；

引水洞：危险性大小值 D 为 540，可能造成 1-2 人死亡，直接经济损失，1000-1500 万元；事件三：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划部分内容如下：

（1）施工用电有系统电网接入，现场安装变压器一台；

（2）基坑采用明挖施工，开挖深度 9.5 米，下部岩石采用爆破作业，规定每次装药量不得大于 50kg，雷雨天气禁止爆破作业；

（3）电站厂房墩墙采用落地式式钢管脚手架施工，墩墙最大高度 26m；

（4）混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输，每次混凝土运输量不超过 6m3，并要求风力超过 7 级暂停

施工。

问题：

1.指出本水库枢纽工程的等别、电站主要建筑物和临时建筑物的级别，以及本工程施工项目负责人应具有的建造师级别。

2.根据《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第 26 号)和《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015)，说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。

3.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)，依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源共划分为几级。根据事件二的评价结果分别说明主坝、副坝、溢洪道、引水洞单位工程的重大危险源级别。

4.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)，在事件三涉及的生产、施工作

业中，宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些。

参考答案：

1.水库枢纽工程的等别为 II 等；电站主要建筑物级别为 2 级；临时建筑物的级别为 4 级；施工项目负责人应具有水利水电工程专业注册一级建造师。

2.三类人员：施工单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员；三同时：安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

3.分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四级重大危险源等 4 级；主坝二级重大危险源；;副坝四级重大危险源；溢洪道三级重大危险源；引水洞三级重大危险源。

4.施工现场临时用电，基坑支护与降水、土方和石方开挖、模板、起重吊装、脚手架、拆除爆破、围堰等。案例二

背景资料

某河道整治工程的主要施工内容有河道疏浚、原堤防加固、新堤防填筑等。承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）与发包人签订了施工合同，合同约定工期为 9 个月（每月按 30 天计算，下同），2015 年 10 月 1 日开工。承包人编制并经监理人同意的进度计划如图所示：

本工程施工中，发生如下事件：

事件一：工程如期开工，但因征地未按期完成，导致临时交通道路推迟 20 天完成。发包人要求承包人采取赶工措施，保证工程按合同要求的工期目标完成，承包了确定了工期优化方案：

（1）原堤防加固，按增加费用最小原则进行工期优化，相应的工期优化，费用关系见下表：

（2）新堤填筑，采用增加部分关键工作的施工班组，组织平行施工优化工期，计划调整费用增加情况见下表：

（3）河道疏浚，计划于 2015 年 12 月 1 日开始项目部按优化措施编制调整后的进度计划及赶工措施报告，并上报监理人批准。

事件二：项目经理因患病经常短期离开施工现场就医，鉴于项目经理健康状况，承包人按合同规定履行相关

程序后，更换了项目经理。

事件三：承包人在取得合同工程完工证书后，向监理人提交完工付款申请，包括发包人已支付承包人的工程款，并提供了相关证明材料。

事件四：承包人在编制竣工图时，对其中图面变更比例超过 1/3 的施工图进行了重新绘制，并按档案验收要

求进行编号和标注。

问题：

1.根据事件一用双代号网络图绘制从 2015 年 12 月 1 日起的优化进度计划，计算赶工所增加的费用。

2.根据事件二，分别说明项目经理短期离开施工现场和承包人更换项目经理应履行的程序。

3.据事件三，承包人提交的完工付款申请单中，除发包人已支付承包人的工程款外，还应有哪些内容？

4.事件四中承包人重新绘制的竣工图应如何编号？竣工图图标栏中应标注的内容有哪些？

参考答案： ．

24×2+2.6×5+2.8×3+25+22=73.2 万元。

2．承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责；更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。

3．完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

4．按原图编号；在图标栏内注注明“竣工阶段”和绘制竣工图的时间、单位、责任人。

案例三

背景资料

某大(2)型水库枢纽工程,由混凝土面板堆石坝、泄洪洞、电站等建筑物组成,工程在实施过程中发生了如下事件:

事件一,根据合同约定,本工程的所有原材料由承包人负责提供,在施工过程中,承包人严格按照合同要求完成原材料的采购与验收工作。

事件二,大坝基础工程完工后，验收主持单位组织制定了分部工程验收工作方案,部分内容如下：

（1）由监理单位向项目法人提交验收申请报告；

（2）验收工作由质量监督机构主持；

（3）验收工作组由项目法人、设计、监理、施工单位代表组成；

（4）分部工程验收通过后,由项目法人将验收质量结论和相关资料报质量监督结构核定。

事件三,堆石坝施工前,施工单位编制了施工方案部分内容如下：

（1）堆石坝主堆石区堆石料最大粒径控制在 350mmη以下,根据碾压试验结果确定的有关碾压施工参数有:15t 振动平碾,行车速率控制在 3kmh 以内,铺料厚度 0.8m。

（2）坝料压实质量检查釆用干密度和碾压参数控制,其中干密度检测采用环刀法,坑深度为0.6m。

事件四,在混疑土面板施工过程中,面板出现裂缝,现场认定该裂缝属于表面裂缝,按质量缺陷处理,裂缝处理工作程序如下：

（1）承包人拟定处理方案，并自行组织实施；

（2）裂缝处理完毕，经现场检查验收合格后,由承包人填写《施工质量缺陷备案表》,备案表由监理人签字确认；

（3）《施工质量缺陷备案表》报项目法人备案。

问题：

1.事件一中,承包人在原材料采购与验收工作上应履行哪些职责和程序？

2.指出并改正事件二中分部工程验收工作方案的不妥之处。

3.事件三中,堆石料碾压施工参数还有哪些?改正坝料压实质量检查工作的错误之处。

4.改正事件四中裂缝处理工作程序上的不妥之处。

【参考答案】

1.（1）对承包人的采购要求:承包人应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。

(2)验收程序:对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

2.（1）分部工程具备验收条件时,应由施工单位向项目法人提交验收申请报告。

（2）分部工程验收应由项目法人(或委托监理单位)主持。

（3）验收工作组应由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的代表组成。

（4）项目法人应在分部工程验收通过之日后 10 个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核备。

3.还缺少的碾压施工参数是加水量和碾压遍数。

堆石坝的碾压施工参数包括:碾重、行车速率、铺料厚度、加水量、碾压遍数。

坝料干密度的检查方法应该是灌水法或灌砂法,试坑深为碾压厚度本本题中碾压厚度为 0.8m，所以试坑深度为 0.8m。

4.（1）经监理同意后再组织实施处理方案。

（2）应由监理单位填写《质量缺陷备案表》,各工程参建单位（项目法人、设计、监理、施工单位)代表签字。

（3）应该是报质量监督机构备案。

案例四

背景资料

招标人 XX 省水利工程建设管理局依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）编制了新阳泵站主体工程施工招标文件，交易场所为 xx 省公共资源交易中心，投标截止时间为 2015 年 7 月 19 日，在阅读招标文件后，投标人 xx 集团对招标文件提交了异议函。异议函

xx 省公共资源交易中心：

新阳泵站主体工程施工招标文供，对合同工期的要求前后不一致，投标人须知前附表为 26 个月，而技术条款为 30 个月，请予澄清。

xx 集团

2015 年 7 月 12 日

xx 集团投标文件中，投标报价汇总表(分组工程量清单模式)，如表 4-1 所示，其中围堰拆除工程采取 1m3 挖掘机配 8t 自卸汽车运输施工，运距 3Km，相关定额如表 4-2 所示。围岩为四类土(定额调整系数为 1.09)，初级工、1m3 挖掘机、59KW 推土机、8t 自卸汽车的单价分别为 2.66 元/工时、190 元/台时、100 元/台时、120 元/台时。

表 4-2 1m3 挖掘机配 8t 自卸汽车运输定额表

（Ⅲ类土运距 3km，单位 100m3）

经过评标，xx 集团中标，根据招标文件，施工围堰工程为总价承包项目，招标文件提供了初步设计施工导流方案，供投标人参考，xx 集团采用了招标文件提供的施工导流方案，实施过程中，围堰在设计使用条件下，发生坍塌事故，造成 30 万元直接经济损失，xx 集团以施工导流方案为招标文件提供为由，在事件发生后依合同规定程序陆续提交了相关索赔函件，向发包人提出索赔。问题：

1.xx 集团对招标文件提交的异议函有哪些不妥之处?说明理由，除背景资料的异议类型外，在招投标过程中，投标人可提出的异议还有哪些类型?分别在什么时段提出? 表 4-1 中 A、B、C、D 所代表的工程或项目名称是什么?指出预留 D 的目的和使用 D 的估价原则。

3.依据背景资料，xx 集团提出的索赔能否成立?说明理由，指岀围堰坍塌事故发生后，xx 集团提交的相关索赔的函件名称。

4.计算围堰拆除工作单价中的人工费、机械费、材料费(小数点后保留 2 位小数)。

参考答案：

1.(1)xx 省公共资源交易中心不妥，应该是 xx 省水利工程建设管理局；

2015 年 7 月 12 日不妥，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。

(2)资格预审文件，在提交资格预审文件截止时间 2 日前提出；开标过程，在开标现场提出；评标结果，在中标候选人公示期间提出。

2.A 机电设备安装工程，B 临时工程，C 施工降排水工程（不唯一），D 暂列金额；为了用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用；估价原则①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价;③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。

3.索赔不成立，因为招标文件提供的初步设计施工导流方案仅供投标人参考，承包人需对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。索赔意向通知书、索赔通知书、延续索赔通知书、最终索赔通知书。4.人工费=2.66×4.69×1.09=13.60 元/100m3

机械费=(0.7×190+0.35×100+7.10×120)x1.09=1111.80 元/100m3材料费=(13.6+1111.80)x4%=45.02 元/100m3

案例五

背景资料

某水库除险加固工程加固内容主要包括：均质土坝坝体灌浆，护坡修整，溢洪道拆除重建等，工程建设过程中发生下列事件：

事件一：在施工质量检验中，钢筋、护坡单元工程，以及溢洪道底板混疑土试件，三个项目抽样检验均有不合格情况，针对上述情况监理单位要求施工单位《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，分别进行处理并责成其进行整改。

事件二：溢洪道单位工程完工后，项目法人主持单位工程验收，并成立了由项目法人、设计、施工、监理等单位组成的验收工作组。经评定，该单位工程施工质量等级为合格，其中工程外观质量得分率为 75%。

事件三：2018 年汛前，该合同工程基本完工，由于当年汛期水库防汛形势险峻，为确保水库安全度汛，根据度汛方案，建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情巡查并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案，部分内容如表 5 所示。

表 5 土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案

事件四：合同工程完工验收后，施工单位及时向项目法人递交了工程质量保修书，保修书中明确了合同工程

完工验收情况等有关内容。

问题：

1.根据《碾压式土石坝施工规范》，简要说明土坝坝体与溢洪道岸翼墙混疑士面结合部位填筑的技术要求？

2.针对事件一中提到的钢筋，护坡单元工程以及混凝土试件，抽样检验不合格的情况，分别说明具体处理措施。

3.根据事件二溢洪道单位工程施工质量评定结果，请写出验收鉴定书中验收结论的主要内容。

4.溢洪道单位工程验收工作中，除事件二所列单位外，还应包括哪些单位的代表?单位工程验收时，有哪些

单位可以列席验收会议？

5.根据本工程具体情况，指出表 5 中 A、B、C、D、E 分别代表的险情种类。

6.除合同工程完工验收情况外，工程质量保修书还应包括哪些方面的内容参考答案：

1.填土前，混凝土表面乳皮、粉尘及其上附着杂物必须清楚干净；靠近混凝疑土结构物部位不能采用大型机械压实，可采用小型机械夯或人工夯实；填土与混凝土表面脱开时必须予以清除；填土碾压时，要注意混疑土结构物两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力，影响其安全等。

2.钢筋抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批钢筋应定为不合格，不得使用。

护坡单元工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重做，并经重新检验且合格后方可进行后续工程。混凝土试件，抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位，对相应工程部位进行检验，如仍不合格，应由项目法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见。

3.所含分部工程质量全部合格；未发生较大及以上质量事故；工程外观质量得分率 75%(70%上)；施工质量检验与评定资料基本齐全；工程施工期及试运行期观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求，验收合格。

4.主要设备制作(供应)商、运行管理等单位的代表；质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位可以列席验收会议。

5.A 漏洞；B 管涌；C 漫顶；D 决口；E 启闭机故障。

6.质量保修范围及内容、质量保修期、质量保修责任、质量保修费用、其他。

第三篇：16年一建法规真题及答案

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

一.单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效 B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任

D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力

3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护

D 增加施工许可证的申请条件

4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（）A．重大责任事故罪

B．强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院

7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

A．安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B．施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）A．李某 B．施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人

9.关于评标的说法，正确的是（）

A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）A 在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少 B 停工薪期一般不超过12个月

C 工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D 停工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

11.关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）

A 人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限 B 人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10 日

C证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许 D 当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

12.关于仲裁的说法，正确的是（）A 仲裁委员会隶属行政机关 B 仲裁以公开审理为原则 C 仲裁委员由当事人协商确定 D 仲裁裁决作出后可以上诉

13.在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）A 只能由法院确定归属

B 施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利 C 乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D 甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

14.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）A 供电局向甲施工企业承担责任

B 供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任 C 乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任 D 乙公司向甲施工企业承担责任

15.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。A 合同约定的工程验收合格的 B 合同约定工程尚未开工的

C 合同约定的工程主体已经完成的

D 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

16.某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是（）。A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

17.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后（）内。A.10日 B.5日 C.15日 D.20日

18.关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用 B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任 D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

19.关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用 C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文 D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的 B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

21.在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。A.债务 B.担保物权 C.所有权 D.用益物权

22.施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）A.经建设单位同意，由施工企业负责修改 B.经建设单位同意，由设计单位负责修改 C.由施工企业负责修改，经监理单位审定 D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

23.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。A.甲的地役权因办理等级而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力

24.关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。

A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任 B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

25.关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。A.建筑材料应该向建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用 C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌 D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

26.关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级 C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

27.关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）.A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开 C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

28.关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定 D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

29.下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。A.侵权之债 B.不当得利之债 C.无因管理之债 D.合同之债

30.关于招标文件的说法，正确的是（）。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起 D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

31.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定 C.工程所在地的基层人民法院裁定 D.合同签订地的中级人民法院裁定

32仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力 C.调解书与裁决书具有同等法律效力 D.裁决书不可以申请撤销

33根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

34建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。A.发证机关核验施工许可证 B.发证机关收回施工许可证 C.施工企业重新办理施工许可证 D.施工许可证自行废止

35关于分包工程的说法，正确的是（）。

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保

B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成 C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任 D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

36在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前 C.仲裁案件裁决作出前 D.仲裁庭首次开庭前

37根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册 B.处以一定比例的罚款 C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册

38根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围 B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围 C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围 D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

39根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是（）。A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

46.甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为（）。Ａ.财产租赁合同 Ｂ.融资租赁合同 Ｃ.买卖合同 Ｄ.租买合同

47.同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。Ａ.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

Ｂ.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任

Ｃ.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任 Ｄ.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

48.某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。Ａ.行政处罚 Ｂ.行政裁决 Ｃ.行政处分 Ｄ.行政强制

49.关于抵押实现的说法，正确有是（）。

Ａ.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿 Ｂ.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 Ｃ.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

Ｄ.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

50.下列合同中，属于实践合同的是（）。Ａ.保管合同 Ｂ.运输合同 Ｃ.租赁合同 Ｄ.建设工程合同

51.按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）Ａ.降低资质等级 Ｂ.撤回资质证书 Ｃ.处以相应罚款

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

Ｄ.吊销资质证书

52.建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）A施工单位 B.建设单位 C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

53.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理（）A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续 D.工程质量监督手续

54.关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案 B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位 C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

55.下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）

A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的 B.转让安全生产许可证擅自进行生产的 C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

56.关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（）

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

57.关于投标保证金的说法，正确的是（）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金 C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金 D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

58.关于转代理的说法，正确是的是（）A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

59.关于工程建设标准的说法，正确的是（）A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准 C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施 D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

60.关于建设工程代理的说法，正确的是（）A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

61.根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80% C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

62.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

63.关于法人的说法，正确的是（）。A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的、应当向登记机关办理登记并公告 C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格 D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

64.甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。A.丙公司承担 B.甲施工企业承担 C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

65.关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统 D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

66.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人 B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任 C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

67.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）A,不同类型的建设工程，其保修范围相同

B，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修 C,建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同 D,建设工程质量保证金应在保修期满后返还

68.根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）A，处以一年年收入30%的罚款 B,处以一年年收入40%的罚款 C,降级，撤职处分 D,吊销有关人员资格

69.关于建设单位安全责任的说法，正确的是()A,建设单位不得调整合同工期

B,需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续 C,建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D,建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

70.关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）A建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

2016年一级建造师《工程法规》真题答案

B, 建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可 C,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现