以下是精心编写的​​5篇施工合同协议书范本​​，涵盖通用建筑、农村自建房、市政工程、装修装饰及工程运输等典型场景，严格依据《》《建筑法》及住建部示范文本（GF-2017-0201）设计，可直接修改使用。各范本均包含​​核心条款、法律责任、实操填写示例​​，并标注关键风险点。

---

一、通用建筑工程施工合同范本（政府/商业项目）

​​适用场景​​：房屋建筑、市政基础设施等招投标工程
​​核心条款​​：

1. ​​合同文件构成​​：中标通知书＞投标函＞专用条款＞通用条款＞技术标准＞图纸＞其他文件
2. ​​价格形式​​：
   • □ 固定总价包干
   • □ 综合单价（按实结算）
   • 签约合同价：人民币____万元（含安全文明施工费____元）
3. ​​付款方式​​：

   - 预付款：合同价20%（开工前7日支付）  
   - 进度款：按月支付已完成工程量97%  
   - 质保金：3%，缺陷责任期满后付清  

4. ​​工期违约金​​：
   • 延误1-10天：500元/天
   • 延误11-30天：1000元/天
   • 超30天：2000元/天，发包人有权扣履约保证金
5. ​​质量争议解决​​：提交工程所在地仲裁委员会仲裁

---

二、农村自建房施工合同范本（包工包料/包工不包料）

​​适用场景​​：村民住宅、三层以下小型工程
​​差异点设计​​：

1. ​​材料供应条款​​：
   • □ 甲方供料：水泥、钢筋等主材（乙方提前5天申报用量）
   • □ 乙方包料：需提供材料合格证明
2. ​​付款节点​​：
   • 基础完工付30% → 主体封顶付40% → 竣工验房付25% → 质保金5%
3. ​​质量特殊要求​​：
   • 地基验收：甲方签字后方可浇筑
   • 结构保修：屋面渗漏保修5年，其他2年
4. ​​安全责任​​：乙方承担施工中全部安全事故赔偿

---

三、市政基础设施施工合同范本（政府规范版）

​​政策依据​​：《建设工程施工合同订立指意见》
​​强制条款​​：

1. ​​经济条款规范​​：
   • 禁止“施工图全部内容”等模糊描述，需列明分包范围
   • 优质工程奖励：获省级奖项按结算价1.5%奖励
2. ​​工程变更​​：
   • 超合同价10%需签订补充协议并备案
3. ​​审计要求​​：竣工结算需经政府审计部门审核

---

四、装修装饰工程施工合同范本

​​适用场景​​：家庭住宅、商业空间装修
​​特色条款​​：

1. ​​承包方式三选一​​：
   • □ 全包（乙方包工包料）
   • □ 半包（乙方包工+辅料，甲方供主材）
   • □ 清包（甲方供全部材料）
2. ​​隐蔽工程验收​​：水电改造需拍照留底，甲方签字确认
3. ​​环保标准​​：甲醛释放量≤0.08mg/m³（GB 50325-2020）
4. ​​赔偿条款​​：材料以次充好按差价3倍赔偿

---

五、工程土方运输专项合同范本

​​适用场景​​：工地土方开挖、渣土清运
​​简化核心条款​​：

1. ​​计量与结算​​：
   • 运费：__元/车（每车__方）
   • 结算周期：按日签单，每月10日现金结清上月款项
2. ​​甲方责任​​：
   • 确保工地道路通畅，协调城管卸土点
3. ​​停工赔偿​​：
   • 机械到场无工程安排：赔偿500元/车·天
   • 乙方无故停工：赔偿甲方损失2000元/天

---

​​附件：关键条款风险提示表​​

​​法律效力说明​​：以上范本需双方盖章+法定代表人签字，一式四份（双方各执两份）。农村自建房建议在村委会见证下签署。重大工程推荐采用住建部GF-2017-0201示范文本。

​​下一步建议​​：

• 直接复制所需范本，替换“____”处填写项目信息；
• 200万以上工程须办理施工许可证并备案合同；
• 完整版示范文本可下载：国家建设工程合同示范文本。

以下是为您生成的 5篇施工合同协议书范本，涵盖不同工程类型，供参考使用：

范本一：住宅室内装修施工合同  
合同编号：ZX-2023-XXX  
发包方（甲方）：__________  
承包方（乙方）：__________  
签订日期：____年__月__日  

第一条 工程概况  
1.1 工程地址：__________（如“XX小区X栋X号”）；  
1.2 工程内容：室内装修（含水电改造、墙面地面铺装、吊顶、门窗安装等）；  
1.3 承包方式：□全包 □半包（甲方提供主材，乙方负责辅材及施工）。  

第二条 工程期限  
2.1 开工日期：____年__月__日；  
2.2 竣工日期：____年__月__日（共___天）；  
2.3 因甲方原因或不可抗力导致延期，工期顺延。  

第三条 工程价款  
3.1 总价：人民币￥___元（大写：__________）；  
3.2 付款方式：  
- 合同签订后付30%定金；  
- 水电隐蔽工程验收后付30%；  
- 泥木工程验收后付35%；  
- 竣工验收合格后付5%。  

第四条 质量要求  
4.1 乙方需按《住宅装饰装修工程质量标准》施工，材料符合国家环保要求；  
4.2 隐蔽工程需经甲方验收签字后方可继续施工。  

第五条 违约责任  
5.1 乙方逾期完工，每日按合同总额0.1%支付违约金；  
5.2 甲方未按期付款，乙方有权暂停施工，并追索欠款及利息。  

第六条 争议解决  
协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。  

甲方签字：____________  
乙方签字：____________  
联系方式：__________  

范本二：商业综合体外墙施工合同  
合同编号：WQ-2023-XXX  
甲方（建设单位）：__________  
乙方（施工单位）：__________  
签订日期：____年__月__日  

第一条 工程内容  
1.1 工程名称：__________商业综合体外墙改造工程；  
1.2 施工范围：外墙保温、真石漆喷涂、玻璃幕墙安装（面积约___㎡）；  
1.3 承包方式：包工包料（材料品牌需甲方确认）。  

第二条 工期与进度  
2.1 总工期：___日历天；  
2.2 关键节点：  
- 外墙基层处理完成：____年__月__日；  
- 保温层施工完成：____年__月__日；  
- 幕墙框架安装完成：____年__月__日。  

第三条 合同价款  
3.1 总价：￥___元（含税）；  
3.2 付款方式：  
- 预付款30%；  
- 工程进度达50%付40%；  
- 竣工验收后付27%；  
- 质保金3%于两年质保期满后支付。  

第四条 质量与验收  
4.1 验收标准：符合《建筑外墙工程施工规范》（GB/T XX-XXXX）；  
4.2 质保期：2年（防渗漏、脱落、褪色）。  

第五条 安全责任  
5.1 乙方负责施工现场安全防护，承担安全事故责任及费用；  
5.2 高空作业需持证上岗，设置警戒区。  

第六条 争议解决  
向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。  

甲方（盖章）：__________  
乙方（盖章）：__________  
项目负责人：__________  

范本三：市政道路施工合同  
合同编号：SZ-2023-XXX  
甲方（发包方）：__________  
乙方（承包方）：__________  
签订日期：____年__月__日  

第一条 工程概况  
1.1 工程名称：__________路（XX段）市政工程；  
1.2 工程内容：  
- 道路全长___公里，宽度___米；  
- 沥青混凝土路面铺设；  
- 雨水管道（DN___）、路灯及交通标线施工。  

第二条 工期与履约  
2.1 总工期：___日历天；  
2.2 乙方需昼夜施工，减少对交通影响，若因乙方原因导致交通拥堵，承担相应责任。  

第三条 合同价款  
3.1 总价：￥___元（以财政审计为准）；  
3.2 付款方式：按工程进度分四期支付，尾款5%于质保期（1年）满后支付。  

第四条 质量要求  
4.1 道路平整度≤3mm，压实度≥95%；  
4.2 材料检测：沥青、钢筋等需提供合格证及复检报告。  

第五条 违约责任  
5.1 乙方未按期完工，按日缴纳合同总额0.05%违约金；  
5.2 工程质量不合格，乙方需无偿返工并赔偿甲方损失。  

第六条 其他条款  
6.1 乙方需办理施工许可证、夜间施工许可等手续；  
6.2 本工程接受社会监督，投诉电话：__________。  

甲方（盖章）：__________  
乙方（盖章）：__________  
监管单位：__________  

范本四：钢结构厂房施工合同  
合同编号：GJ-2023-XXX  
甲方（业主）：__________  
乙方（承包方）：__________  
签订日期：____年__月__日  

第一条 工程内容  
1.1 工程名称：__________钢结构厂房建设项目；  
1.2 施工范围：  
- 钢结构主体搭建（跨度___米，高度___米）；  
- 屋面及墙体彩钢板安装（材质：__________）；  
- 地坪硬化（厚度___cm，混凝土标号C___）。  

第二条 技术要求  
2.1 钢材材质：Q355B，焊缝等级二级；  
2.2 防腐处理：喷砂除锈后涂刷环氧漆两遍。  

第三条 工期与验收  
3.1 工期：___日历天；  
3.2 验收标准：按《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）执行。  

第四条 合同价款  
4.1 总价：￥___元（含税）；  
4.2 付款方式：  
- 基础完工付30%；  
- 钢结构主体完工付40%；  
- 竣工验收后付27%；  
- 质保金3%于1年质保期满后支付。  

第五条 安全责任  
5.1 乙方负责施工安全，为工人购买意外保险；  
5.2 高处作业需系安全带，设置安全网。  

第六条 争议解决  
向工程所在地人民法院提起诉讼。  

甲方签字：____________  
乙方签字：____________  
开户银行：__________

以下是五篇不同场景下的施工合同协议书范本摘要，供您参考和使用：

范文一：住宅建筑工程施工合同协议书
项目名称：某市区住宅小区建设项目
摘要：
本施工合同协议书针对住宅建筑工程，明确了施工范围、工期、质量标准、工程价款、支付方式、验收标准等关键条款。合同还包括了关于工程变更、违约责任、争议解决等内容的详细规定，保障双方权益。

范文二：市政道路施工合同协议书
项目名称：某市区市政道路新建工程
摘要：
本施工合同协议书适用于市政道路施工项目，规定了施工范围、工期、质量标准、工程价款、支付方式等关键条款。合同中还包含了关于工程变更、违约责任、争议解决等方面的规定，确保施工顺利进行。

范文三：桥梁工程施

工合同协议书
项目名称：某市区跨河桥梁建设项目
摘要：
本施工合同协议书针对桥梁工程，明确了施工范围、工期、质量标准、工程价款、支付方式等关键条款。合同中还包含了关于工程变更、违约责任、争议解决等方面的规定，确保桥梁工程的顺利进行。

范文四：隧道工程施

工合同协议书
项目名称：某山区隧道新建工程
摘要：
本施工合同协议书针对隧道工程，详细规定了施工范围、工期、质量标准、工程价款、支付方式等关键条款。合同中还包含了关于工程变更、违约责任、争议解决等方面的规定，确保隧道工程的顺利进行。

范文五：数据中心建设施工合同协议书
项目名称：某高科技园区数据中心建设项目
摘要：
本施工合同协议书适用于数据中心建设项目，明确了施工范围、工期、质量标准、工程价款、支付方式等关键条款。合同中还包含了关于工程变更、违约责任、争议解决等方面的规定，确保数据中心建设的顺利进行。

请注意，以上范文摘要仅为示例，实际施工合同协议书应根据具体项目的要求和双方协商结果进行详细制定。