电力施工合同范本5篇范文（综合版）

---

​​范文一：基础电力安装施工合同​​
适用场景：常规住宅、商业楼宇电力工程
核心条款：

1. 工程概况：明确工程名称、地点、规模及内容（如配电系统安装、线路铺设），引用网页1的工程描述框架。
2. 合同价格：采用固定总价或单价模式，注明含税价及调整机制（如设计变更导致工程量增减）。
3. 支付方式：分预付款（10%-30%）、进度款（按工程量节点支付）、尾款（验收后支付），要求乙方提供合法发票。
4. 质量与验收：执行《电力建设施工及验收规范》，验收不合格时乙方需无偿返工。
5. 违约责任：逾期完工按合同总价0.02%/日支付违约金，甲方逾期付款按0.01%/日计息。
   附件：施工图纸、工程量清单、安全生产责任书。

---

​​范文二：政府公共项目电力施工合同​​
适用场景：城市电网改造、道路照明工程
特殊条款：

1. 审批义务：甲方负责办理规划许可、环评等政府审批手续，乙方配合提供资料。
2. 公共安全：施工需避开交通高峰时段，设置警示标志并投保公众责任险。
3. 履约保证金：乙方缴纳合同价5%的保证金，验收合格后无息退还。
4. 审计条款：最终结算以政府审计结果为准，审计差异由责任方承担。
5. 廉洁承诺：双方签署反商业贿赂协议，违约方支付合同价10%违约金。

---

​​范文三：工业厂房电力施工合同（含设备安装）​​
适用场景：工厂配电系统升级、高压设备安装
关键条款：

1. 设备供应：乙方负责采购符合国家标准的变压器、开关柜等设备，提供出厂合格证。
2. 技术标准：遵循《GB 50168电气装置安装规范》，防雷接地电阻≤4Ω。
3. 试运行条款：设备空载运行72小时、负载运行168小时无故障方可通过验收。
4. 保修责任：整体工程保修2年，高压设备保修5年，响应时间≤4小时。
5. 安全生产：特种作业人员持证上岗，每周提交安全巡查记录。

---

​​范文四：跨境电力施工合同（中英双语）​​
适用场景：跨国输变电工程、海外EPC项目
特殊条款：

1. 法律适用：争议适用《联合国国际货物销售合同约》，仲裁地为新加坡国际仲裁中心。
2. 货币结算：合同金额以美元计价，按支付日中国银行汇率折算。
3. 清关责任：乙方负责出口报关、设备商检及目的国进口许可。
4. 文化适配：施工方案需符合项目所在国宗教习俗、环保标准。
5. 不可抗力：战争、疫情等导致工期延误可免责，但需提供使领馆证明文件。

---

​​范文五：危化企业电力施工合同​​
适用场景：化工厂防爆电气改造、储罐区线路铺设
严格条款：

1. 资质要求：乙方需提供《防爆电气安装资质》《危化品施工许可证》。

2. 安全措施：
   • 使用本质安全型电气设备，每日施工前进行可燃气体检测；

   • 作业人员穿戴防静电服，工具达到Ex防爆标准。

3. 应急预案：制定泄漏、火灾专项处置方案，每季度联合演练。

4. 保险条款：乙方投保施工一切险，单次事故保额不低于500万元。

5. 监控要求：关键施工区域安装防爆摄像头，影像资料保存3年。

---

​​通用补充条款​​（适用于所有范文）
• 争议解决：协商不成时，向工程所在地法院提起诉讼。

• 合同生效：双方法定代表人签字并盖章后生效，电子签章需CA认证。

• 通知送达：书面通知可通过电子邮件发送，发送成功24小时后视为送达。

政策提示：2025年《电力建设工程施工合同示文本》修订后，需增加碳排放管理条款，明确施工阶段的减排目标。

引用说明：
• 工程概况与支付方式参考网页1、2；

• 质量验收与违约责任依据网页4、5；

• 跨境条款综合网页6、7的国际规范；

• 危化企业特殊要求来自网页4、7的安全生产标准。

以下是为您生成的5篇不同场景的电力施工合同范本，内容涵盖常规工程、设计施工一体化、紧急抢修、跨境合作及框架协议等类型，供参考使用：

电力施工合同范本（一）——常规线路工程
合同编号：__________  
签订地点：__________  
甲方（发包方）：__________  
乙方（承包方）：__________  

第一条 工程概况  
1. 工程名称：__________（如“10kV线路改造工程”）；  
2. 工程地点：__________；  
3. 工程内容：新建/改造____公里线路、杆塔基础施工、设备安装及调试；  
4. 合同工期：自____年__月__日至____年__月__日。  

第二条 合同价款  
1. 总价：人民币____万元（大写：__________）；  
2. 付款方式：  
   - 预付款：合同签订后__日内支付__%；  
   - 进度款：按月完成量支付__%，累计不超过__%；  
   - 竣工验收后支付至__%，剩余__%为质保金（质保期__年）。  

第三条 双方责任  
- 甲方：负责协调场地、提供施工图纸、按时支付款项；  
- 乙方：严格按照图纸施工，承担安全责任，确保一次性通过验收。  

第四条 违约条款  
若因乙方原因延误工期，每日按合同总额__%支付违约金；质量问题由乙方无偿返工。  

甲方（盖章）：__________  
乙方（盖章）：__________  
签订日期：____年__月__日  

电力施工合同范本（二）——设计施工一体化（EPC）
合同编号：__________  
甲方（业主方）：__________  
乙方（总承包方）：__________  

第一条 工程范围  
1. 乙方负责完成__________（如“变电站扩建工程”）的设计、采购、施工及调试；  
2. 设计标准：符合《电力工程建筑设计规范》（GB 50966-2014）；  
3. 施工内容：土建、电气设备安装、系统联调等。  

第二条 合同价款与支付  
1. 固定总价：人民币____万元（含设计费__%、设备费__%、施工费__%）；  
2. 支付节点：  
   - 设计完成后支付__%；  
   - 设备到场验收后支付__%；  
   - 工程竣工并通电后支付至__%，预留__%质保金。  

第三条 质量保证  
乙方需提供__年质保服务，质保期内因设计或施工问题导致的故障，乙方需48小时内响应修复。  

甲方代表签字：__________  
乙方代表签字：__________  
签订日期：____年__月__日  

电力施工合同范本（三）——紧急抢修工程
合同编号：__________  
甲方（发包方）：__________  
乙方（承包方）：__________  

第一条 抢修任务  
1. 事故地点：__________（如“XX区10kV电缆故障点”）；  
2. 抢修内容：故障排查、电缆更换、接线恢复；  
3. 时限要求：自开工后__小时内恢复供电。  

第二条 费用结算  
1. 抢修总价：按实际工作量计价，单价参照《电力抢修定额标准》；  
2. 结算方式：抢修完成后__日内提交清单，甲方审核后一次性付清。  

第三条 安全责任  
乙方需在抢修前提交安全方案，施工期间发生人身或设备事故由乙方承担全部责任。  

甲方（盖章）：__________  
乙方（盖章）：__________  
签订日期：____年__月__日  

电力施工合同范本（四）——跨境电力协作
合同编号：__________  
中方（发包方）：__________  
外方（承包方）：__________  

第一条 工程概况  
1. 项目名称：__________（如“跨国输电线路联网工程”）；  
2. 工程范围：境内段__公里，境外段__公里；  
3. 适用标准：同时满足中国GB标准及____国（如IEC）技术规范。  

第二条 合同价款与支付  
1. 总价：____万美元（含跨境运输保险及关税）；  
2. 支付币种：美元，分三期支付（30%预付款、50%进度款、20%验收款）。  

第三条 争议解决  
争议应优先协商解决，协商不成提交【中国国际经济贸易仲裁委员会】仲裁。  

中方代表签字：__________  
外方代表签字：__________  
签订日期：____年__月__日  

电力施工合同范本（五）——框架合作协议
合同编号：__________  
甲方（需求方）：__________  
乙方（服务方）：__________  

第一条 合作内容  
1. 乙方在____年至____年内为甲方提供电力施工服务，包括但不限于线路架设、设备安装、应急抢修；  
2. 单次工程需另行签订《具体施工合同》，价格按本协议附件《定价表》执行。  

第二条 优先权条款  
甲方在同等条件下优先选择乙方；乙方为甲方保留年度__亿元额度的施工资源。  

第三条 协议终止  
若乙方累计两次服务不达标，甲方有权解除协议，并要求赔偿损失。  

甲方（盖章）：__________  
乙方（盖章）：__________  
签订日期：____年__月__日  

使用说明：  
1. 根据实际项目需求补充技术参数、施工细节及附加条款；  
2. 涉及大额或涉外工程，建议由法律顾问审核合同合法性；  
3. 可搭配《安全生产协议》《保密协议》等附件完善风险控制。

以下是五篇不同类型的电力施工合同范本，供您参考和修改：

范文一：电力线路施工合同

【合同名称】电力线路施工合同

甲方（发包方）：时光电力有限公司

乙方（承包方）：新时代电力工程公司

1. 工程概况
   - 工程名称：时光电力线路改造项目
   - 工程地点：时光市 XX 区
   - 工程内容：电力线路改造、升级

2. 工程范围
   - 包括新建、改造电力线路，安装电力设备等。

3. 工程工期
   - 开工日期：2022年5月1日
   - 竣工日期：2022年8月31日

4. 工程价款及支付方式
   - 合同总价：人民币100万元整
   - 支付方式：预付款30%，工程进度款50%，竣工验收合格后支付20%

5. 工程质量及要求
   - 工程质量符合国家相关标准及规范要求

6. 违约责任
   - 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任

范文二：电力设备安装合同

【合同名称】电力设备安装合同

甲方（发包方）：时光电力有限公司

乙方（承包方）：新时代电力工程公司

1. 工程概况
   - 工程名称：时光电力设备安装项目
   - 工程地点：时光市 XX 区
   - 工程内容：电力设备安装、调试

2. 工程范围
   - 包括电力设备的安装、调试及相关的辅助工作。

3. 工程工期
   - 开工日期：2022年6月1日
   - 竣工日期：2022年9月30日

4. 工程价款及支付方式
   - 合同总价：人民币80万元整
   - 支付方式：预付款30%，工程进度款50%，竣工验收合格后支付20%

5. 工程质量及要求
   - 工程质量符合国家相关标准及规范要求

6. 违约责任
   - 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任

范文三：电力线路维护合同

【合同名称】电力线路维护合同

甲方（发包方）：时光电力有限公司

乙方（承包方）：新时代电力工程公司

1. 工程概况
   - 工程名称：时光电力线路维护项目
   - 工程地点：时光市 XX 区
   - 工程内容：电力线路定期检查、维护

2. 工程范围
   - 包括电力线路的定期检查、维护及故障排除等。

3. 工程工期
   - 合同期限：1年（自合同签订之日起）

4. 工程价款及支付方式
   - 合同总价：人民币20万元整
   - 支付方式：按月支付

5. 工程质量及要求
   - 维护工作应符合国家相关标准及规范要求

6. 违约责任
   - 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任

范文四：电力设备租赁合同

【合同名称】电力设备租赁合同

甲方（出租方）：新时代电力工程公司

乙方（承租方）：时光电力有限公司

1. 租赁概况
   - 设备名称：变压器
   - 租赁数量：1台
   - 租赁期限：1年

2. 租赁费用
   - 租赁费用：人民币10万元整
   - 支付方式：预付款50%，剩余款项按月支付

3. 租赁责任
   - 乙方负责设备的日常维护及保养，如发生设备故障，应及时通知甲方进行维修。

4. 违约责任
   - 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任

范文五：电力工程施工合同

【合同名称】电力工程施工合同

甲方（发包方）：时光电力有限公司

乙方（承包方）：新时代电力工程公司

1. 工程概况
   - 工程名称：时光电力变电站施工项目
   - 工程地点：时光市 XX 区
   - 工程内容：变电站施工、设备安装

2. 工程范围
   - 包括变电站土建工程、电力设备安装、调试等。

3. 工程工期
   - 开工日期：2022年4月1日
   - 竣工日期：2022年9月30日

4. 工程价款及支付方式
   - 合同总价：人民币300万元整
   - 支付方式：预付款30%，工程进度款50%，竣工验收合格后支付20%

5. 工程质量及要求
   - 工程质量符合国家相关标准及规范要求

6. 违约责任
   - 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任

以上是五篇不同类型的电力施工合同范本，您可以根据实际需求进行修改和使用。请注意，在使用合同范本时，务必确保内容的准确性和合法性。