第一篇：2013年一级建造师法律法规选择题库02

2013

年一级建造师法律法规选择题库单选题 某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业

工程分包，经结算，总承包单位支付人工、材料、设备费用等共计2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元。根据《营业税暂行条例》规定，总承包单位应纳税营业额是（3000）万元。选择A4000 选择B3000 选择C2500 选择D1500

答案B 参考解答本题考查的是对营业税的理解。建筑业的总承包人将工程分包或者转包给他人的，以工程的全部承包额减去付给分包人或者转包人价款后的余额为营业额。因此选择B。22 单选题 初始注册者被吊销注册证书的，申请再注册的条件是自处罚决定之日起至申请注册之

日止不满（2）年的不予注册。选择A1 选择B2 选择C3 选择D5

答案B 参考解答不予注册的情形（1）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年；（2）因前款规定以外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3年；（3）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年。单选题 根据合同的分类，下列合同属于无偿合同的是（无偿借用合同）。选择A买卖合同 选

择B无偿借用合同 选择C租赁合同 选择D加工承揽合同

答案B 参考解答有偿合同和无偿合同应该很容易区别。需要注意的是：无偿合同下，无偿付出的一方一般承担较低程度的注意义务，而在有偿合同下则要承担较高程度的注意义务；无偿合同对当事人的行为能力要求比有偿合同低，甚至无民事行为能力的人也能签订无偿合同，而有偿合同要求当事人具有相应的行为能力。单选题 可以利用建造师名义从事相关活动的人是（调离原单位后办理变更注册的建造师）。

选择A经过国家一级建造师考试合格取得资格证书的人 选择B企业被吊销资质证书，在本企业注册的建造师 选择C企业的高级工程师 选择D调离原单位后办理变更注册的建造师

答案D 参考解答注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，并按照《注册建造师管理规定》注册，取得中华人民共和国注册建造师执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的技术人员。未取得注册证书和执业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。25 单选题 根据我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议时，（格式条款与非格式条款

不一致时，应采用非格式条款）。选择A有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释 选择B有两种以上解释时，应作出不利于提供格式条款一方的解释 选择C格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款 选择D格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

答案D 参考解答根据我国《合同法》规定，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释；格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。本题中选项B前提没有说出是否还存在非格式条款，因此不能断定就一定按照格式条款的解释进行，因此选项B错误，故选择D。单选题 第三人知道行为人代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的应该（第三人和行为人承担连带责任）。选择A第三人承担主要责任 选择B行为人承担责任 选择C第三人和行为人承担连带责任 选择D属于表见代理

答案C 参考解答第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。单选题 甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判。甲公司本来并不需要这个合同，但为排挤乙公

司，就向丙公司提出了更好的条件。乙公司退出后，甲公司也借故中止谈判，给丙公司造成了

损失。甲公司的行为定性为（恶意磋商，应承担缔约过失责任）。选择A恶意磋商，应承担缔约过失责任 选择B正常的商业竞争，不承担民事责任 选择C恶意磋商，应承担违约责任 选择D以合法形式掩盖非法目的，应承担民事责任

答案A 参考解答本题主要考查缔约过失的概念，恶意磋商是在缺乏订立合同真实意愿情况下以订立合同为名目与他人磋商。甲公司为排挤乙公司，假借订立合同而向丙公司提出了更好条件的行为属于恶意磋商，应承担缔约过失责任。合同尚未成立，不存在承担违约责任的问题，因此选项A正确。单选题 某设计单位组织设计人员对某国家重点工程进行了外观设计方案，经批准使用后申请

了专利权，该专利权的期限是（10）年。选择A5 选择B10 选择C15 选择D20

答案B 参考解答发明创造包括发明、实用新型和外观设计。发明专利权的期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年，均自申请之日起计算。单选题 按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大误解，而订立了

损害己方利益的合同，则该当事人可以（请求人民法院变更该合同）。选择A请求人民法院变更该合同 选择B拒绝履行合同，宣布合同无效 选择C请求行政主管部门撤销该合同 选择D请求行政主管部门变更该合同

答案A 参考解答 因重大误解订立的合同属于可变更、可撤销合同。单选题 某商场出售质量不合格的热水器未声明，2007年10月3日顾客张某在商家促销时

以八折价格购买该商品，在2007年10月12日由商家安装使用时发现质量问题，张某要求商家赔偿损失，其诉讼时效的最后期限是（2008年10月12日）。选择A2008年10月3日 选择B2009年10月3日 选择C2008年10月12日 选择D2009年10月12日答案C 参考解答 短期诉讼时效。下列诉讼时效期间为1年：（1）身体受到伤害要求赔偿的；

（2）延付或拒付租金的；（3）出售质量不合格的商品未声明的；（4）寄存财物被丢失或损毁的。诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。

单选题 甲公司欠乙公司100万元，同时甲公司对丙公司享有150万元到期债权。甲欠乙的债务已至清偿期但无力偿还，却又不积极向丙追索债权，对此下列表述正确的（乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还100万元）。选择A乙可以要求丙向自己偿还100万元 选择B乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还100万元 选择C乙可以自己的名义要求丙向甲偿还150万元 选择D乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还150万元答案B 参考解答本题考查的是代位权的概念。因债务人怠于行使到期债权，债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使债权的权利；代位权的行使范围以债权人的债权为限；债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担；将该财产交给原债务人，再由原债务人向债权人履行其债务。因此选择B。

单选题 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（50）万元人民币以上的，必须

实行招标。选择A3000 选择B50 选择C100 选择D200

答案B 参考解答《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的上述各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；(4)单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准。但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

单选题 根据合同法的规定，自债务人的行为发生之日起（5年）内没有行使撤销权的，该撤

销权消灭。选择A1年 选择B2年 选择C3年 选择D5年

答案D 参考解答撤销权的行使期限。撤销权的消灭为自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权。

单选题 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的时间是（提交投标文件截止时

间至少15日前）。选择A投标有效期内 选择B自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止之日止 选择C提交投标文件截止时间至少15日前 选择D停止出售招标文件之日起，最短不得少于5个工作日

答案C 参考解答《招标投标法》第23条规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

单选题（合同义务全部转移）指第三人取代合同原债务人地位而承担全部债务，并使原债务

人脱离合同关系。选择A合同义务全部转移 选择B合同义务部分转移 选择C合同主体转移 选择D合同内容转移

答案A 参考解答合同义务全部转移指第三人取代合同原债务人地位而承担全部债务，并使原债务人脱离合同关系。

单选题 工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准属于（国家强制性标准）。选

择A国家强制性标准 选择B行业强制性标准 选择C地方强制性标准 选择D推荐性标准答案A 参考解答下列工程建设国家标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；(3)工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；(5)工程建设重要的通用的信息技术标准；(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。

单选题 关于违约金与定金，表述正确的是（当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约

时，对方可以选择适用违约金或者定金条款）。选择A违约金存在于从合同之中 选择B定金存在于主合同之中 选择C违约金与定金不可能同时存在 选择D当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

答案D 参考解答本题考查的是对违约金与定金的理解，违约金存在于主合同之中，定金存在于从合同之中。违约金与定金可能单独存在，也可能同时存在。因此ABC选项是错误的。38 单选题 控制网设置资料、工程定位测量资料、基槽开挖线测量资料等属于（施工现场准备文

件）。选择A工程准备阶段文件 选择B施工技术准备文件 选择C施工质量控制文件 选择D施工现场准备文件

答案D 参考解答施工文件（10项）(1)施工技术准备文件，包括施工组织设计、技术交底、图纸会审记录、施工预算的编制和审查、施工日志等。(2)施工现场准备文件，包括控制网设置资料、工程定位测量资料、基槽开挖线测量资料、施工安全措施、施工环保措施等。(3)地基处理记录。(4)工程图纸变更记录，包括设计会议会审记录、设计变更记录、工程洽商记录等。(5)施工材料、预制构件质量证明文件及复试试验报告。(6)设备、产品质量检查、安装记录，包括设备、产品质量合格证、质量保证书，设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告，设备安装记录，设备试运行记录，设备明细表等。(7)施工试验记录、隐蔽工程检查记录。(8)施工记录，包括工程定位测量检查记录、预检工程检查记录、沉降观测记录、结构吊装记录、工程竣工测量、新型建筑材料、施工新技术等等。(9)工程质量事故处理记录。(10)工程质量检验记录，包括检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、基础、主体工程验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录等等。

单选题 甲与乙订立了一份苹果购销合同，合同约定；甲向乙交付20万kg苹果，货款为40

万元，乙向甲支付定金4万元；如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将苹果卖给丙而无法向乙交付苹果，乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元）。选择A请求甲双倍返还定金8万元 选择B请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金

6万元 选择C请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 选择D请求甲支付违约金6万元

答案C 参考解答本题考查的是对违约金和定金的理解，若选择适用违约金条款，支付违约金6万元加上定金原样返还，合计为10万元；选择定金条款，双倍返还定金共计为8万元。因此，乙应当选择适用违约金条款，正确的选项为C。

单选题 下列不属于违法分包的行为是（分包单位将其承包的建设工程劳务再分包给劳务承包

单位）。选择A专业工程分包单位将所包的部分建设工程再分包给具备相应资质条件的单位 选择B建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 选择C施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 选择D分包单位将其承包的建设工程劳务再分包给劳务承包单位

答案D 参考解答《建设工程质量管理条例》将违法分包的情形界定为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。

择B建设工程合同 选择C租赁合同 选择D债权合同 答案A 参考解答不受合同法调整的合同

关系类型包括：（1）有关身份关系的合同；（2）有关政府行使行政管理权的行政合同；（3）劳动合同；（4）政府间协议。

第二篇：一级建造师法律法规重点

1、法律体系指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体，法律部门是根据一定标准、原则所指定的同类法律规范的总称

2、民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范总称。商法是调整市场经济关系中商人及商事活动的法律规范的总称。包括合同法、物权法、侵权责任法、公司法、招标投标法等。

3、行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。包括行政处罚法、行政许可法、环境影响评价法、城乡规划法、建筑法等。

4、经济法是调整在国家协调、干预经济运行的过程中发生的经济关系的法律规范的总称。包括统计法、土地管理法、标准化法、审计法、节约能源法、政府采购法、反垄断法等。

5、社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称。包括残疾人保护法、矿石安全法、劳动法、职业病防治法、安全生产法、劳动合同法等

6、刑法是关于犯罪和刑罚的法律规范的总称。

7、诉讼法指规范诉讼程序的法律的总称。包括民事诉讼法、刑事诉讼法、行政诉讼法、仲裁法。

8、现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》

9、建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系，会形成民事商事法律关系，民商事法律关系的主要特点

1、是主体之间的民商事权利和民商事义务关系

2、是平等主体之间的关系

3、主要是财产关系

4、保障措施具有补偿性和财产性。

10、法人具备的条件

1、依法成立

2、有必要的财产或者经费

3、有自己的名称、组织机构和场所

4、能够独立承担民事责任。

11、法人分为企业法人和非企业法人。非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记；企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格；企业法人分立合并，应向登记机关办理登记并公告；企业法人分立合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担。

12、代理指代理人在被授予的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由被代理人承担的民事法律制度。

13、代理的法律特性主要有：代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；代理人应该以被代理人得名义实施代理行为；代理行为必须具有法律意义的行为；代理行为的法律后果由被代理人承担。

14、代理分为：委托代理、指定代理和法定代理。

15、委托代理终止

1、代理期间届满或者代理事务完成2、被代理人取消委托或者代理人辞去委托

3、代理人死亡

4、代理人丧失民事行为能力

5、作为被代理人或者代理人得法人终止。

16、法定代理或指定代理终止

1、被代理人取得或者恢复民事行为能力

2、被代理人或代理人死亡

3、代理人丧失民事行为能力

4、指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

5、由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。

17、无权代理存在的三种表现：代理人没有代理权、超越代理权范围或代理权终止后进行代理活动的。

18、表见代理：是特殊的无权代理、表见代理的行为人没有代理权、第三人有理由相信行为人有代理权、对本人产生有权代理的效力。

19、复代理就是转委托，基于本代理而产生，由被代理人选择，本代理人转委托一般须经被代理人同意。

20、物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利。

主要特性：物权是支配权，物权是绝对权，物权是财产权，物权具有排他性。

21、物权包括所有权、用益物权和担保物权。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有、使用、收益和处分的权利。用益物权是权利人对他人所有的财产，依法享有占有、使用和收益的权利，包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。

22、债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债的内容是指主体双方之间的权利与义务；债权相对性归纳为三个方面：主体相对性；内容的相对性；法律责任的相对性。

23、建设工程债产生的根据报括合同、侵权、无因管理和不当得利。

24、建设工程债常见种类有：施工合同债、买卖合同债、侵权之债。

25、知识产权包括著作权、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技成果权。

26、发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算；注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。

27、担保方式为担保、抵押、质押、留置和定金。

28、以下组织不能作为担保人

1、国家机关不得为保证人

2、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。

3、企业法人的分支机构、职能部门不得为担保人。

29、抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，抵押权人具有优先受偿权。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。质押分为动产质押和权利质押。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权按照法律规定留置该财产，享有优先受偿权。

30、定金应当以书面形式约定，定金数额不得超过主合同标的额的20%，给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行合同，应双倍返还定金。

31、保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。保险合同分为财产保险合同和人身保险合同，建筑工程一切险和安装工程一切

险属于财产保险合同。投保人进行保险索赔必须提供必要的有效的证据，索赔的证据一般包括保单、建设工程合同、事故照片、鉴定报告以及保单中规定的证明文件。

32、建筑工程一切险的投保人为工程发包人、被保险人具体包括业主或工程所有人、承包商或者分包商和技术顾问。

33、按照违法行为的性质和危害程度，可以将法律责任分为：违宪法律责任、刑事法律责任、民事法律责任、行政法律责任和国家赔偿责任。

34、承担民事责任的方式主要有

1、停止侵害

2、排除妨碍

3、消除危险

4、返还财产

5、恢复原状

6、修理、重作、更换

7、赔偿损失

8、支付违约金

9、消除影响、恢复名誉

10、赔礼道歉。其中建筑工程民事责任的主要承担方式

1、返还财产

2、修理

3、赔偿损失

4、支付违约金。

35、行政责任的承担方式包括行政处罚和行政处分。行政处罚种类：警告、罚款、没收违法所得，没收非法财物、责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照、行政拘留，法律行政法规规定的其他行政处罚。

36、不需要办理施工许可证的建设工程

1、限额以下的小型工程（工程投资在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程）

2、抢险救灾工程

3、按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程

4、临时性建筑

5、军用房屋建筑。

37、开工报告审查内容包括

1、资金到位情况

2、投资项目市场预测

3、设计图纸是否满足施工要求

4、现场条件是否具备三通一平等要求。

38、申请领取施工许可证应具备下列条件

1、已经办理该建筑工程用地批准手续

2、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

3、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

4、已经确定建筑施工企业

5、有满足施工需要的施工图纸及技术资料

6、有保证工程质量和安全的具体措施

7、建设资金已经落实

8、法律行政法规规定的其他条件。

39、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。40、办理施工许可证或开工报告违法行为应承担的主要法律责任如下

1、未经许可擅自开工应承担的法律责任

2、规范办理施工许可证应承担的法律责任

3、骗取和伪造施工许可证应承担的法律责任

4、对违法行为的罚款额度。

41、建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

42、必须进行招标

1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

43、达到下列标准必须进行招标

1、施工单项合同估算价在人民币200万元以上的2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元以上的3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的4、单项合同估算价低于1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在

人民币3000万元以上的。

44、经审批部门批准，可以不进行施工招标的1、涉及国家安全、国家秘密或者抢救救灾而不适宜招标的2、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的3、施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的4、施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的5、在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力

6、法律、行政法规规定的其他情形。

45、可以进行邀请招标

1、项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的2、受自然地域环境限制的3、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的4、拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的5、法律法规规定不宜公开招标的。

46、招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，基本程序主要包括：落实招标条件、委托招标代理机构、编制招标文件、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同等。

47、建设工程招标应当具备条件

1、招标人已经依法成立

2、初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准

3、招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准

4、有相应资金或者资金来源已经落实

5、有招标所需的设计图纸及技术资料。

48、自招标文件出售之日起至停售之日止，最短不得少于5个工作日，自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日，招标人对已发出的招标文件需要修改的，应在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有的招标文件收受人，开标应在投标截止时间的同一时间公开进行。

49、中标通知书在法律上属于承偌，对招标人和中标人具有法律效力，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。

50、投标有效期由投标截止日起到中标通知书签发之日止，投标保证金的有效期应超出投标有效期30天，其金额不得超过投标价的2%，且最高不得超过80万元。

51、建设工程承包制度包括总承包、共同承包、分包等制度。其主要方式有：设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包；设计施工总承包（D-B）；设计采购（E-P）总承包；采购施工总承包（P-C）。

52、施工单位不良行为记录认定标准分为5类

1、资质不良行为认定标准

2、承揽业务不良行为认定标准

3、工程质量不良行为认定标准

4、工程安全不良行为认定标准

5、拖欠工程款或工人工资不良行为的认定标准。

53、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年，良好行为记录信息公布期限一般为3年。不良行为公布期间，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。对招标投标违法行为，应自行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告，违法行为记录公告期限为6个月。

54、合同的订立应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。

55、发包人的主要义务有：不得违法分包，提供必要的施工条件，及时检查隐蔽工程，及时验收工程、支付工程价款。承包人主要义务有：不得转包和违法分包工程、自行完成建设工程主体结构施工，接受发包人得有关检查、交付竣工验收合格的建设工程、工程质量不符合约定的无偿修理。

56、竣工日期处理

1、竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

2、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

3、未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期。

57、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延

1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件

2、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行

3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常的进行

4、设计变更和工程量增加

5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

6、不可抗力

7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

58、违约责任承担的方式主要有继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金。

59、建筑工程施工合同由协议书、通用条款、专用条款三部分组成。

60、劳动合同的必备条款主要包括用人单位基本信息，劳动者基本信息，合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护及其他，而约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等事项属于可备条款。

61、《劳动法》规定，以完成一定任务为期限的劳动合同不得约定使用期，劳动合同期限3个月以上不满1年的，使用期不得超过1个月；劳动合同1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月，3年以上固定期限或无固定期限的合同，使用期不得超过6个月。

62、用人单位需要提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后，可以解除劳动合同的情形包括：1）劳动者患病或非因工负伤，在规定的医疗期间满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的2）劳动者不能胜任工作的3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更合同达成协议的。63、环境噪音污染的防治主要包括两个方面：1）建设项目环境噪声污染的防治2）施工现场环境噪声污染的防治。

64、在市区施工，可能产生噪声的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称等。

65、建设项目可能产生环境噪音的，建设单位必须提出环境影响报告书，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。

66、《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。

67、根据《水污染防治法》规定，排水污染物限制治理的期限最长不超过1年。

68、建设项目的环境污染防治设施必须与主体工三同时“同时设计、同时施工、同时投产使用。69、根据施工现场固体废物的减量化或回收再利用要求，施工单位应采取的有效措施：生活垃圾袋装化，建筑垃圾分类化，建筑垃圾及时清运，设置封闭式垃圾容器。

70、《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。

71、建筑企业取得安全生产许可证应具备的安全生产条件具体规定为：1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制定和操作规程2）保证本单位安全生产条件所需资金投入3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备12）法律法规规定其他条件。72、建筑企业特种作业人员是指建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工等。

73、建筑施工企业申请安全生产许可证时，应向建设主管部门提供下列材料1）建筑施工企业安全生产许可证申请表2）企业法人营业执照3）与申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件相关的文件、材料。建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的真实性负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。/安全生产许可证有效期为3年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，有效期延期3年。74、安全生产许可证颁发管理机关发现下列情形之一，可以吊销已颁发的安全生产许可证1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的2）超越法定职权颁发安全生产许可证的3）违反法定程序颁发安全生产许可证的3）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。

75、《安全生产许可证条例》规定，为取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产、没收违法所得，处10万以上50万以下的罚款，造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款。转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款。

76、施工单位的安全生产责任制包括：施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责、施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的责任、安全生产规章制定和操作规程、安全生产条件所需要的资金投入。

77、施工项目负责人的安全生产责任包括1）对建设工程项目的安全施工负责2）落实安全生产责任制定、安全生产规章制度和操作规程3）确保安全生产费用的有效使用4）根据工程的特点组织制定安全事故措施、消除安全事故隐患5）及时、如实报告生产安全事故情况。

78、施工总承包和分包单位的安全生产责任，总包单位的法定安全生产责任包括1）分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任2）统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案3）负责向有关部门上报生产安全事故4）自行完成建设工程主体结构的施工5）总、分包承担质量连带责任

78、分包单位的法定安全生产责任包括：分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

79、施工作业人员安全生产的权利和义务1）施工作业人员应当享有的安全生产权利包括：知情权和建议权、获得意外伤害保险赔偿的权利2）施工作业人员应当履行的安全生产义务包括：守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务、接受安全生产教育培训的义务、安全事故隐患报告的义务。80、施工人员、作业人员安全生产教育培训规定包括1）施工单位三类管理人员的考核2）每年至少进行一次全员安全生产教育培训2）进入新的岗位或者新的施工现场前的安全生产教育培训4）采用新技术、新工艺、新设备、新材料前的安全生产教育培训5）特种作业人员的安全培训考核6）消防安全教育培训。

81、建筑企业安全生产管理机构专职安全生产人员配备应满足以下要求1）建筑施工总承包资质企业：特级资质不少于6人，一级资质不少于4人；二级和三级以下资质不少于3人；2）建筑施工专业承包资质序列企业，一级资质不少于3人，二级和二级以下资质企业不少于2人；3）建筑施工劳务分包资质序列企业不少于2人；4）建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应根据实际生产情况配备2人的专职安全生产管理人员。

82、生产安全事故等级分类：1）特别重大事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故2）重大事故:造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故3）较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下死亡，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故4）一般事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。83、安全事故应急救援预案主要作用1）事故预防2）应急处理3）抢险救援

84、事故报告包括内容1）事故发生单位概况2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况3）事故的简要经过4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失5）已经采取的措施6）其他应当报告的情况

85、安全事故发生后，施工单位采取措施1）报告事故，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向

本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当与1小时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2）启动事故应急预案，组织抢救，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救、防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失3）事故现场保护，有关单位和个人应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

86、事故调查组履行职责1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失2）认定事故的性质和事故责任3）提出对事故责任者的处理建议4）总结事故教训，提出防范和整改措施5）提交事故调查报告。

87、四不放过即事故原因未查清不放过，事故责任者未受到处理不放过，事故责任人和周围群众未受到教育不放过，防范措施未落实不放过。

88、事故发生单位对事故负有责任的1）发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款2）较大事故的处20万以上50万以下的罚款3）重大事故的处50万以上200万以下的罚款4）发生特别重大事故的，处200万元以上500万元以下罚款。

89、建设单位安全责任：1）依法办理有关批准手续2）向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料3）不得提出违法要求和随意压缩合同工期4）编制工程概算时应当确定建设工程安全费用5）不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等6）申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料7）依法实施装修工程和拆除工程8）建设单位违反行为应承担的法律责任。90、我国标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。

91、施工单位质量责任：1）违反资质管理规定和转包、违法分包造成质量问题2）偷工减料等违反行为3）检验检测违法行为4）构成犯罪的追究刑事责任。

92、建设单位质量责任：1）依法发包工程；2）依法向有关单位提供原始资料3）限制不合理的干预行为4）依法报审施工图设计文件5）依法实行工程监理6）依法办理工程质量监督手续7）依法保障建筑材料等符合要求8）依法进行装修工程9）建设单位质量违法行为应承担的法律责任。93、建设工程竣工验收应当具备条件1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容2）有完整的技术档案和施工管理资料3）有工程使用的主要材料、建筑构配件和设备的进场试验报告4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格后，方可交付使用。

94、施工单位应提交的档案资料1）工程技术档案资料2）工程质量保证资料3）工程检验评定资料4）竣工图等。

95工程质量保修书包括以下内容1）质量保修范围、质量保修期限、承诺质量保修责任。

96、建设工程的最低保修期限为：1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、为5年3）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期4）电气管线、给排管道、设备安装和装修工程2年。

1、民事纠纷分为两大类：一类是财产关系方面的民事纠纷，如合同纠纷、损害赔偿纠纷等；另一类是人身关系的民事纠纷，如名誉纠纷、继承权纠纷等。

2、行政机关易发生行政纠纷的具体行政行：行政许可、行政处罚、行政奖励、行政裁决。

3、民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。仲裁调整范围仅限于民商事纠纷，具有自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性的特点，民事诉讼是由人民法院代表国家意志行使司法审判权，通过司法手段解决平等民事主体之间的纠纷，其基本特征是：公权性、程序性、强制性。

4、行政纠纷的法律解决途径主要有两种：行政复议和行政诉讼。

5、行政复议是公民、法人或其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，依法请求法定的行政复议机关审查该具体行政行为的合法性、适当性，该复议机关依照法定程序对该具体行政行为进行审查，并作出行政复议决定的法律制度。

6、行政诉讼是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法性进行审查并依法裁判的法律制度。

7、地域管辖：一般地域管辖，通常实行“原告就被告”的原则，即以被告住所地作为确定管辖的标准；特殊地域管辖，是指以被告

第三篇：2010年一级建造师法律法规模拟试题

2010年一级建造师法律法规模拟试题

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.建造师初始注册逾期未申请者，须（符合本专业继续教育的要求后）方可申请注册。

2.注册建造师在注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满（30）日前申请延续注册。3.由办公室主任代表公司经理参加开标会议，这种代理是（委托代理）。

4.我国民法规定，从权利被侵害之日起超过（20年）的，人民法院不予保护。5.（合同）是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。

6.以下物权中，既属于用益物权，又属于不动产物权的是（土地使用权）。7.物权的保护方式不包括（请求违约赔偿）。

8.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权不包括（名誉权）。9.建设单位必须在（建设工程立项批准后，工程发包之前），向建设行政主管部门或其授权的部门办理工程报建登记手续。

10.建设单位领取施工许可证后不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（延期以两次为限，每次不得超过3个月）。

11．建筑施工企业从事建筑活动前，应当依据《安全生产许可证条例》向（省级以上建设主管部门）申请安全生产许可。

12.未经（总监理工程师）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。13.建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（事故预防制度）。

14.施工现场暂停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（责任方）承担，或按合同约定执行。

15.建设工程质量必须实行（政府）监督管理。

16.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（质量缺陷的责任方）承担。

17.对建设项目的环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（环境影响报告表），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。

18.保险合同的当事人为（保险人和投保人）。

19.重大建设项目的档案验收是由（档案行政管理部门）组织。20.建设工程的保修期，自（竣工验工合格时）起计算。

21.依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖系统的最低保修期限为（2）个采暖期。22.工程建设标准根据级别不同来划分时不包括（部分标准）。23.根据《工程建设标准强制性条文》，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式中，对建设项目在某个方面或某个专项执行强制性标准情况进行的检查是（专项检查）。

24.所谓“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护措施，又须与主体工程（同时设计、同时施工、同时投产使用）。

25.我国工程建设领域，常见的建筑／安装工程一切险所包括的第三者险应属于（责任保险）。26.政府对工程质量的监督管理主要以（施工许可制度和竣工验收备案制度）为主要手段。

27.如果出现用人单位可以解除劳动合同的情形，用人单位要解除劳动合同，应提前（1个月）以书面形式通知劳动者本人。

28.下列关于劳动合同的表述中，错误的说法是（经当事人协商一致订立和变更的劳动合同都受法律保护）。

29.我国《环境噪声污染防治法》规定，在城市范围内从事生产活动确需排放偶发性强烈噪声的，其批准单位应当是当地（公安部门）。

30.根据国家有关法律，机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责不包括（组织制定并实施本单位的火灾事故的应急救援预案）。31．（划拨土地使用权）的转让、出租所得收益或者抵押拍卖所得价款，应当依据法律规定，上缴国家或者优先用于缴纳土地使用权出让金。

32.建筑意外伤害保险的保险期间是（自建设工程开工之日起至竣工验收合格止）。

33.以下用人单位不得解除劳动合同的情形是（患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的）。

34.根据《劳动法》规定，女职工生育享受不少于（90日）的产假。

35.环境保护法关于环境保护的基本原则不包括（企业对环境质量负责的原则）。

36.在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工（15日）以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。37.不属于税务机关税务管理三项制度的是（税收保权制度）。

38.有限责任公司组织机构中董事的任期由公司章程规定，但每届任期不得超过（3年）。

39.2006年1月，某投资方（甲方）与某施工单位（乙方）签订了某生产厂房施工合同，约定：该厂房所有土建部分有乙方承建，2006年1月15日开工，2007年1月1日交工投产。合同中工程款支付规定：甲方从开工起每月初按乙方计划上报工程量的50％支付工程款，月末按当月实际完成工程量计算。合同签订后，乙方按合同约定交付条件如期交工并保证投产。但甲方未全额支付工程款，截至2007年3月1日甲方尚欠应付工程款1600万元，2007年6月1日乙方起诉甲方违约，要求支付应付工程款、延期付款利息及滞纳金等。但甲方主张：因当初所签合同中含有带资承包的条款，所以合同无效，甲方不应承担违约责任。你认为该合同的效力（自始有效）。

40.某施工企业与某建设单位订立了某项目施工合同，但该施工企业迫于无奈签署了有垫资施工的条款。该合同按期履行完毕，可该建设单位始终以该合同为无效合同拒付工程款，你认为该合同效力（有效）。41．关于无效合同，下列错误的是（自宣布无效之日起无效）。

42．按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大事故而订立了损害

乙方利益的合同，则该当事人可以（请求人民法院变更该合同）。

43.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（请求法院撤销债务人行为）。

44.关于合同变更下列说法错误的是（一定条件下可变更主体）。

45.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是（部分影响合同的效力）。46.订立合同过程中，（投标书）是要约。

47.《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（承诺通知到达要约人之前）到达要约人。

48.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照我国《合同法》规定，要约和承诺的生效是指（要约到达受要约人、承诺通知到达要约人）。

49.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（对方发出承诺之前）到达对方。50.以下的合同形式不属于书面形式的是（公证）。

51.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（有效）。52.定金合同自（实际交付定金之日）起生效。53.对（违约责任）实行严格责任原则。

54.调解是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷，（第三人）依据一定的道德和法律规范，使双方自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。

55.诉讼是指建设工程当事人请求（人民法院）行使审判权，审理双方之间发生的纠纷，作出由国家强制保证实现其合法权益，从而解决纠纷的审判活动。

56.在案发现场勘验中，发现一封书信，根据书信中的字体鉴定结论，确定了犯罪嫌疑人。在本案中书信是（物证）。

57.人民法院指派的勘验人员对案件的诉讼标的物和有关证据，经过现场勘验、调查所作的记录称为（勘验笔录）。

58.上海市某建筑公司与天津市建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼，应在（天津市人民法院）起诉。

59.李某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿李某人民币3900元。张某不服判决，向B市人民法院提出上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，李某居住在B市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行法院是B市（H区人民法院）。60.根据我国《民事诉讼法》的规定，人民法院审理第二审民事案件（以开庭为原则，以不开庭为例外）。61．关于仲裁协议的作用，说明错误的是（合同当事人不受仲裁协议的约束）。62.以下关于保险相关概念说法正确的是（保险金额有可能与保险价值等同）。

63.在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人不可以申请行政复议的情形包括（行政机关的行政处分或其他人事处理决定）。

64.行政复议申请人不服行政复议决定的，除法律另有规定外，可以在收到行政复议决定书之日起（15）日之内向法院提起诉讼。

65.下列说法不正确的是（在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿，构成犯罪的，处以罚款，没收贿赂的财物）。

66.以下关于安全生产许可证与施工许可证说法正确的有（对未取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证）。

67.下列说法中不正确的是（行政处罚有记过、降职、开除、留用察看、撤职等形式）。

68.以下属于行政责任的是（公民和法人因违反行政管理法律、法规的行为而应承担的行政责任）。69.由于施工单位降低工程质量标准，造成工程倒塌，该犯罪行为构成（工程重大安全事故罪）。70.刑事处罚的附加刑不包括（降职）。

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1．建造师的执业范围是（ACE）。

A.担任建设工程项目施工的项目经理 B.担任项目总承包的项目经理

C.从事其他施工活动的管理工作 D.从事各阶段的项目管理工作

E.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务 2.工程建设法律关系的构成要素包括（ABE）。

A.主体B.客体C.权利D.义务E.内容

3.诉讼时效因（BCE）中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。A.不可抗力 B.提起诉讼

C.当事人一方提出要求 D.某些障碍使权利人不能行使请求权

E.当事人一方同意履行义务

4.债权具有（AD）等特点。

A.对人权B.对世权C.绝对权D.相对权E.财产权 5.专利权的客体包括（BCD）。

A.商标B.发明C.实用新型D.外观设计E.文学作品

6.根据《建筑法》有关规定，申请领取施工许可证应具备以下条件（BDE）。A.需要拆迁的，其拆迁工作已全部完成 B.已经确定建筑施工企业

C.主要材料、机械设备已经进场

D.建设资金已经落实

E.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 7.建筑工程总承包单位（ACDE）。

A.按总承包合同的约定对建设单位负责 B.和分包单位就各自的工作向建设单位负责

C.可以将部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但除总承包合同中约定的分包外，必须经建设

单位认可

D.必须自行完成主体结构的施工

E.和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 8.建筑工程监理应当依照（ABCE），对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

A.法律、行政法规 B.有关的技术标准 C.设计文件D.施工组织设计

E.建筑工程承包合同

9.招标代理机构应当具备的条件是（ABCD）。

A.有从事招标代理业务的相应资金 B.有从事招标代理业务的营业场所

C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 E.有类似工程代理招标的经验

10.评标委员会成员的义务是（ABCE）。

A.遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任 B.不得收受投标人的财物或者其他好处 C.不得私下接触投标人

D.不得要求投标人对投标文件做任何说明

E.不得透露中标候选人的推荐情况 11.以下说法正确的是（BCDE）。

A.分包单位不承担安全责任 B．总承包单位自行完成主体结构施工 C.禁止使用检测不合格的配件 D.出租的机械设备应具有产品合格证 E.意外伤害保险费由施工单位支付

12.建筑意外伤害保险免除责任是（ABCE）。

A.被保险人驾驶无有效行驶证的字写自卸汽车出现事故的 B.被保险人从事与建筑施工不相关的工作而发生意外的 C.被保险人在建筑施工现场之外发生意外的

D.被保险人在建筑施工区域外采购建筑材料发生意外的E.被保险人在建筑施工现场之内与他人打斗致伤的 13.以下关于营业税说法正确的是（ACD）。

A.建筑安装业务实行分包或转包的，以总承包人为扣缴义务人

B.建筑安装业的总承包人将工程分包或者转包给他人的，以工程的全部承包额为营业额

C.纳税人从事建筑工程作业，无论与对方如何结算，其营业额均应包括工程所用原材料及其他物资及动力的价款在内

D.纳税人从事安装工程作业，凡安装的设备的价值作为安装工程产值的，其营业额应包括设备价款 E.缴纳营业税的建筑施工企业应当同时缴纳城市维护建设税和教育费附加，以营业额为税基计算 14.（ABD）情况之一的，要约不得撤销。

A.要约人明确了承诺期限

B.要约人用其他形式明示要约不可撤销 C.受要约人已为履行合同做了准备工作

D.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同做了准备工作 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更 15.债务人（BCD），给债权人造成损害的，债权人可行使撤销权。

A.怠于行使其债权 B.放弃到期债权 C.无偿转让财产 D.以明显不合理的低价转让财产 E.藏匿财产

16.动产质押合同（CDE）。A.自合同签订时生效

B．可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有

C.债务人不履行债务时，债权人有权以该动产折价优先受偿 D.质权人负有妥善保管质物的义务

E.在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿 17.可以是第三人作出担保的方式有（ABC）。

A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 E.定金

18.（ABC）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

A.保管合同 B.运输合同 C.承揽合同 D.施工合同 E.买卖合同 19.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（ACD）。

A.相当于因违约造成的损失

B.不包括合同履行后可获得的利益

C.包括合同履行后可获得的利益

D