以下为基于《中华人民共和国合同法》《建筑法》及相关实务整理的5篇工程协议范本，涵盖施工总承包、专业分包、监理服务等典型场景，并标注法律依据及实务要点：

范文一：工程施工总承包合同  
合同编号：GC2025-001  
发包方（甲方）：XX市城建集团  
承包方（乙方）：XX建设有限公司  

核心条款  
1. 工程概况：  
   • 项目名称：XX商业综合体  

   • 工程地点：XX市高新开发区  

   • 承包范围：土建、机电安装、装饰工程（施工图纸及工程量清单为准）。  

2. 合同价款：总价包干人民币2.5亿元（含税），结算以最终审计结果调整±5%以内不调价。  

3. 工期要求：  
   • 开工日期：2025年5月1日  

   • 竣工日期：2027年4月30日  

   • 逾期违约金：每日合同价的0.1%。  

4. 质量标准：  
   • 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2025），争创“鲁班奖”。  

5. 付款方式：  
   • 预付款：合同价10%（开工前7日支付）  

   • 进度款：按月完成量80%支付  

   • 结算款：竣工验收后付至97%，3%质保金2年后无息退还。  

法律依据：  
• 逾期责任：《民法典》第584条  

• 质量保证：《建设工程质量管理条例》第40条  

附件清单：施工图纸、工程量清单、安全生产责任书。  

范文二：工程专业分包合同（钢结构）  
合同编号：FG2025-002  
总包方（甲方）：XX建筑公司  
分包方（乙方）：XX钢结构工程有限公司  

核心条款  
1. 分包范围：  
   • 钢结构深化设计、加工及安装（含防火涂料施工）  

   • 工程量：约5000吨，以图纸为准。  

2. 合同价款：综合单价8500元/吨（含税），暂定总价4250万元。  

3. 技术要求：  
   • 材料标准：Q355B钢材，符合GB/T 1591-2018  

   • 焊接工艺：按JGJ 81-2025执行，第三方探伤检测比例≥20%。  

4. 安全管理：  
   • 乙方需为工人购买工伤保险，配备专职安全员  

   • 事故赔偿：乙方承担直接责任，总包方连带责任不超过30%。  

实务提示：  
• 深化设计需经原设计单位确认；  

• 总包方有权对分包方进度滞后实施代工并扣款。  

范文三：工程监理服务协议  
合同编号：JL2025-003  
委托方（甲方）：XX房地产开发有限公司  
监理方（乙方）：XX工程监理有限公司  

服务内容  
1. 监理范围：施工阶段质量、进度、投资控制及安全监督。  
2. 监理期限：2025年6月1日至项目竣工验收（预计2027年6月）。  

3. 监理酬金：  
   • 基础酬金：工程造价的1.2%（含税），暂定600万元  

   • 附加服务：设计阶段咨询费另计。  

4. 权利义务：  
   • 乙方需派驻国家注册监理工程师常驻现场  

   • 甲方需提供完整施工图纸及检测设备。  

违约条款：  
• 监理失职导致质量事故，乙方承担审计损失10%赔偿。  

范文四：工程设备采购合同  
合同编号：SB2025-004  
买方（甲方）：XX电力工程公司  
卖方（乙方）：XX重工机械制造有限公司  

采购条款  
1. 设备清单：  
   • 高压开关柜（型号KYN28-12），20台，单价18万元/台  

   • 变压器（型号SCB11-2000kVA），5台，单价45万元/台。  

2. 交货要求：  
   • 交货期：合同签订后60天  

   • 验收标准：GB 3906-2025，附带出厂试验报告。  

3. 付款方式：  
   • 预付款30%，发货前付60%，验收后付10%。  

质保条款：  
• 质保期2年，故障响应时间≤4小时。  

范文五：工程设计咨询合作协议  
合同编号：SJ2025-005  
委托方（甲方）：XX城市规划设计院  
受托方（乙方）：XX建筑设计事务所  

合作内容  
1. 设计范围：  
   • 建筑方案设计、施工图设计（含BIM模型）  

   • 绿色建筑三星级认证技术支持。  

2. 设计费用：  
   • 固定费用：项目总投资的2.5%，约800万元  

   • 奖金条款：获省级设计奖追加50万元。  

3. 知识产权：  
   • 设计成果著作权归甲方，乙方享有署名权。  

争议解决：  
• 协商不成提交XX仲裁委员会仲裁。  

法律与实务指引  
1. 签约要点：  
   • 明确计价方式（固定总价/单价）、变更签证流程；  

   • 涉外合同需约定准据法及仲裁机构（如HKIAC）。  

2. 风险防范：  
   • 施工合同需附《农民工工资支付承诺书》；  

   • 设备采购合同应包含知识产权瑕疵担保条款。  

（注：完整条款需结合《招标投标法实施条例》调整细节，具体模板可参考网页1、网页9、网页12等来源）

以下是为您生成的5篇工程协议范本，涵盖施工、设计、采购、监理及合作开发等场景，内容规范且可直接参考：

范文一：工程施工合同  
合同编号：202X-GC-001  
发包方（甲方）：XX建设有限公司  
承包方（乙方）：YY建筑工程公司  
工程名称：XX商业综合体土建工程  
签订地点：XX市XX区  
签订日期：202X年X月X日  

第一条 工程内容  
1. 乙方负责XX商业综合体基础施工、主体结构建设及外墙装饰工程。  
2. 施工范围以甲方提供的图纸（编号：202X-001）及工程量清单为准。  

第二条 工期要求  
1. 计划开工日期：202X年X月X日；  
2. 计划竣工日期：202X年X月X日（总工期300天）；  
3. 因甲方原因或不可抗力导致工期延误，乙方不承担责任。  

第三条 合同价款  
1. 合同总价：人民币XX万元（大写：XX万元整）；  
2. 付款方式：  
   - 预付款：合同签订后7日内支付30%；  
   - 进度款：每月按完成工程量的70%支付；  
   - 结算款：竣工验收合格后支付至97%，剩余3%为质保金（质保期1年）。  

第四条 质量要求  
1. 工程质量必须符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2022）；  
2. 若因乙方责任导致验收不合格，需无偿返工并承担违约责任。  

第五条 违约责任  
1. 乙方逾期竣工，每延迟1日按合同总额0.1%支付违约金；  
2. 甲方未按期付款，每延迟1日按未付金额0.05%支付滞纳金。  

甲方（盖章）：XX建设有限公司  
乙方（盖章）：YY建筑工程公司  
法定代表人签字：_________ ___________  

范文二：工程设计合同  
合同编号：202X-SJ-002  
委托方（甲方）：ZZ房地产开发公司  
设计方（乙方）：HH建筑设计研究院  
项目名称：XX住宅小区规划及施工图设计  
签订日期：202X年X月X日  

第一条 设计内容  
1. 乙方负责完成XX住宅小区总体规划、单体建筑设计及施工图深化；  
2. 设计成果包括：方案文本3套、施工蓝图8套、电子文件（CAD格式）。  

第二条 设计周期  
1. 方案设计：合同签订后20日内提交；  
2. 施工图设计：方案确认后30日内完成。  

第三条 设计费用  
1. 总费用：人民币XX万元（含税）；  
2. 支付方式：  
   - 预付款：合同签订后支付50%；  
   - 尾款：施工图交付且通过审查后一次性付清。  

第四条 知识产权  
1. 设计成果所有权归甲方，乙方保留署名权；  
2. 未经甲方书面同意，乙方不得将设计成果用于其他项目。  

甲方（盖章）：ZZ房地产开发公司  
乙方（盖章）：HH建筑设计研究院  
项目负责人签字：_________ ___________  

范文三：材料采购合同  
合同编号：202X-CG-003  
买方（甲方）：KK装饰工程有限公司  
卖方（乙方）：MM建材有限公司  
材料名称：环保型PVC地板（型号：HP-202X）  
签订地点：XX市XX区  
签订日期：202X年X月X日  

第一条 产品规格  
1. 规格：厚度2.0mm，尺寸1.5m×20m；  
2. 数量：共计5000平方米；  
3. 单价：人民币XX元/平方米（含税）。  

第二条 质量要求  
1. 乙方提供的产品需符合国家《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017）；  
2. 甲方收货后7日内验收，如有质量问题可拒收并要求更换。  

第三条 交货与付款  
1. 交货时间：202X年X月X日前；  
2. 交货地点：XX市XX区工地仓库；  
3. 付款方式：货到验收合格后30日内付全款。  

第四条 违约责任  
1. 乙方逾期交货，每延迟1日按合同总额0.5%支付违约金；  
2. 甲方未按期付款，每延迟1日按未付金额0.1%支付滞纳金。  

甲方（盖章）：KK装饰工程有限公司  
乙方（盖章）：MM建材有限公司  
联系人签字：_________ ___________  

范文四：工程监理合同  
合同编号：202X-JD-004  
委托方（甲方）：JJ市政工程公司  
监理方（乙方）：NN建设工程监理公司  
项目名称：XX道路改造工程监理  
签订日期：202X年X月X日  

第一条 监理范围  
1. 乙方负责XX道路改造工程的质量、进度、安全及造价控制；  
2. 监理内容包括施工全过程及保修期（1年）内的质量监督。  

第二条 监理期限  
自202X年X月X日起至工程竣工验收合格且质保期结束。  

第三条 监理费用  
1. 总费用：人民币XX万元；  
2. 支付方式：  
   - 预付款：合同签订后支付30%；  
   - 进度款：按工程进度分阶段支付；  
   - 尾款：竣工验收合格后付清。  

第四条 监理权限  
1. 乙方有权对不符合规范的施工行为发出整改通知；  
2. 重大质量问题可责令停工，并报甲方处理。  

甲方（盖章）：JJ市政工程公司  
乙方（盖章）：NN建设工程监理公司  
总监理工程师签字：___________  

范文五：工程合作框架协议  
合同编号：202X-HZ-005  
甲方：AA工程技术有限公司  
乙方：BB环保科技有限公司  
合作项目：分布式光伏发电项目合作开发  
签订日期：202X年X月X日  

第一条 合作内容  
1. 甲方负责项目投资、设备采购及施工管理；  
2. 乙方提供光伏组件生产技术及后期运维支持。  

第二条 利润分配  
1. 项目净利润按甲方60%、乙方40%比例分配；  
2. 亏损由双方按相同比例承担。  

第三条 知识产权  
1. 合作期间产生的专利归双方共同所有；  
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方转让技术。  

第四条 协议有效期  
本协议自签订之日起生效，有效期至202X年X月X日。  

甲方（盖章）：AA工程技术有限公司  
乙方（盖章）：BB环保科技有限公司  
法定代表人签字：_________ ___________  

使用说明  
1. 通用条款：包含合同双方、标的物、价款、履约方式、违约责任等核心内容；  
2. 行业适配：根据工程类型（施工/设计/采购/监理/合作）调整专业条款；  
3. 法律提示：正式签署前建议由法务人员审核，确保符合《民法典》《建设工程质量管理条例》等法规。

以下是五篇基于工程协议范本的范文，涵盖了不同类型的工程项目，每篇都将包含协议的基本信息、工程内容、双方的权责、工程期限、费用支付等内容。

范文一：建筑工程施工协议

甲方：XX房地产开发有限公司
乙方：XX建筑集团有限公司

协议内容：

一、项目概述
- 工程名称：XX新区住宅楼建设项目
- 工程地点：XX新区XX路
- 工程规模：10栋住宅楼，总计100,000平方米

二、工程内容
- 乙方向甲方提供全面的建筑施工服务，包括土建、装修、安装等。

三、双方权利与义务
- 乙方负责工程的安全、质量及按期交付。
- 甲方负责提供工程图纸、技术规范及支付工程款项。

四、工程期限
- 工程预计总工期为18个月，自2023年4月1日起至2024年9月30日止。

五、费用支付
- 甲方按工程进度支付乙方工程进度款。

范文二：道路拓宽改造工程协议

甲方：XX市交通管理局
乙方：XX道路建设有限公司

协议内容：

一、项目概述
- 工程名称：XX市区道路拓宽改造工程
- 工程地点：XX市XX路至XX路段
- 工程规模：道路拓宽至双向六车道

二、工程内容
- 乙方负责道路的拓宽、排水系统改造及交通信号系统升级。

三、双方权利与义务
- 乙方需确保工程质量和施工安全，按时完成工程。
- 甲方负责提供道路拓宽设计方案和相关政策支持。

四、工程期限
- 工程预计工期为12个月，自2023年7月1日起至2024年6月30日止。

五、费用支付
- 甲方按工程节点支付乙方工程款。

范文三：水利工程协议

甲方：XX市水务局
乙方：XX水利工程有限公司

协议内容：

一、项目概述
- 工程名称：XX河段治理工程
- 工程地点：XX河XX至XX河段
- 工程规模：河道清淤、河岸加固及生态环境修复

二、工程内容
- 乙方负责河道的清淤、加固河岸、植草绿化等治理工作。

三、双方权利与义务
- 乙方需保证工程质量和施工安全，遵守相关环保法规。
- 甲方负责提供河道治理的设计方案和必要的施工支持。

四、工程期限
- 工程预计工期为8个月，自2023年9月1日起至2024年4月30日止。

五、费用支付
- 甲方按工程进度支付乙方工程进度款。

范文四：环保工程协议

甲方：XX市环保局
乙方：XX环保工程有限公司

协议内容：

一、项目概述
- 工程名称：XX市垃圾处理场改造工程
- 工程地点：XX市郊外垃圾处理场
- 工程规模：垃圾处理设施升级、垃圾填埋场防渗改造

二、工程内容
- 乙方负责垃圾处理场的整体改造，包括设施更新和环境修复。

三、双方权利与义务
- 乙方需确保工程符合环保标准，并负责工程运行维护培训。
- 甲方负责提供垃圾处理场的运营数据和环保政策指导。

四、工程期限
- 工程预计工期为10个月，自2023年10月1日起至2024年8月31日止。

五、费用支付
- 甲方按工程进度支付乙方工程款。

范文五：电力工程协议

甲方：XX省电力公司
乙方：XX电力建设有限公司

协议内容：

一、项目概述
- 工程名称：XX省电网升级改造工程
- 工程地点：XX省范围内多个地点
- 工程规模：高压线路改造、变电站建设和配电网络优化

二、工程内容
- 乙方负责电网的升级改造工作，包括线路铺设、变电站建设和设备安装。

三、双方权利与义务
- 乙方需保证工程进度和质量，确保电网稳定运行。
- 甲方负责提供电网设计方案和技术规范。

四、工程期限
- 工程预计工期为24个月，自2023年11月1日起至2025年10月31日止。

五、费用支付
- 甲方按工程进度支付乙方工程进度款。

请注意，以上范文仅供参考，实际的工程协议应根据具体的工程项目、双方协商结果以及适用的法律法规进行详细制定。