根据《民法典》《城市房地产管理法》及购房实务要点，结合不同购房场景，整理以下5类购房合同范本（含核心条款和法律风险提示），可直接套用修改： 范本一：全款购房合同（现房交易） 第一条 房屋基本信息 甲方（卖方）将位于__市__区__路__号房产（产权证号：__）出售给乙方，建筑面积__㎡，套内面积__㎡，房屋用途为__，附属车位编号__。现状：已取得不动产证/已腾空/带租约（租期至__年__月）。 第三条 付款方式 1. 总价款￥__万元，签约当日支付定金￥__万元 2. 剩余房款于__年__月__日前通过__银行资金监管账户支付 特别条款： 甲方需在收款后__日内配合办理过户登记 若房屋存在抵押，须在过户前__日完成解押。 范本二：按揭贷款购房合同 第四条 贷款条款 1. 乙方首付款￥__万元于网签备案后__日内支付 2. 剩余房款申请__银行商业贷款，利率以LPR加__基点为准 3. 贷款未获批准处理方案： □ 乙方自筹资金补足 □ 解除合同且甲方退还已收款。 第五条 权属交割 1. 甲方应于收到全款后__日内交付房屋钥匙及物业资料 2. 物业费、水电燃气费结算至交房当日，欠费由甲方承担。 范本三：精装房补充协议 装修标准 1. 品牌清单：地板__品牌__系列，厨卫设备__品牌__型号 2. 验收标准：参照《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》 3. 质保期：防水工程5年，水电工程2年，其他1年。 违约责任 1. 材料品牌不符按差价3倍赔偿 2. 空气质量检测超标须限期整改并支付临时安置费__元/日。 范本四：共有产权房买卖合同 特别条款 1. 产权比例：甲方（政府代持机构）占__%，乙方占__% 2. 转让限制：取得房产证满5年方可上市，政府优先回购 3. 抵押禁止：不得将房屋用于抵押担保。 回购条款 1. 乙方出售时政府按__元/㎡回购 2. 回购款支付周期不超过__个工作日。 范本五：农村集体土地房屋买卖协议 权属声明 1. 房屋占地属__村集体所有，乙方取得宅基地使用权证前不得翻建 2. 遇征地拆迁时，房屋补偿归乙方，土地补偿归村集体。 生效条件 1. 经本村__%以上村民代表签字同意 2. 乡镇土地管理部门备案登记。 法律风险提示（综合自搜索结果核心要点） 1. 产权核查：必须查验不动产登记簿原件，确认无查封、抵押 2. 资金监管：超过50万元房款需通过银行监管账户支付 3. 违约条款：明确逾期交房/付款的违约金计算方式（建议日万分之五） 4. 附件清单：需包含《房屋平面图》《装修明细表》《共有权人同意出售声明》 5. 争议解决：优先约定房屋所在地法院管辖。 > 以上范本需补充【】内具体信息，并到当地不动产登记中心获取最新版本。建议聘请律师对补充协议进行合规审查，完整合同模板可参考住建部《商品房买卖合同示范文本》（2024版）。

以下是为您生成的五篇购房合同范本范文：

范文一：

购房合同

出卖人（甲方）：__________()
身份证号码：__________()
地址：______________________

买受人（乙方）：__________()
身份证号码：__________()
地址：______________________

第一条 房屋基本情况
甲方自愿将其拥有的位于【城市】市【区域】区【街道】的房产（房产证号：__________），建筑面积为【面积】平方米的住宅出售给乙方。

第二条 房屋价格
双方协商确定，该房屋的总价为人民币【金额】元整（大写：______________________元整）。

第三条 付款方式
乙方应在合同签订后【期限】内，一次性向甲方支付全部购房款。

第四条 房屋交付
甲方应在收到全部购房款后【期限】日内，将房屋交付给乙方，并办理完毕所有交付手续。

第五条 过户手续
双方应在本合同签订后【期限】日内，共同向当地房地产交易中心申请办理房屋所有权转移登记手续。相关费用由【甲方/乙方】承担。

第六条 违约责任
如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

第七条 争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条 其他约定
双方对于本合同未尽事宜，可另行协商，并签订补充协议。

甲方（出卖人）签名：____________________
乙方（买受人）签名：____________________
签订日期：____________________

范文二：

购房合同

出卖人（甲方）：__________()
身份证号码：__________()
地址：______________________

买受人（乙方）：__________()
身份证号码：__________()
地址：______________________

第一条 房屋基本情况
甲方自愿将其拥有的位于【城市】市【区域】区【街道】的房产（房产证号：__________），建筑面积为【面积】平方米的住宅出售给乙方。

第二条 房屋价格
双方协商确定，该房屋的总价为人民币【金额】元整（大写：______________________元整）。

第三条 付款方式
乙方应在合同签订后【期限】内，分二期向甲方支付购房款。首期付款【金额】元，二期付款【金额】元。

第四条 房屋交付
甲方应在收到全部购房款后【期限】日内，将房屋及其附属设施交付给乙方。

第五条 过户手续
双方应在本合同签订后【期限】日内，共同向当地房地产交易中心申请办理房屋所有权转移登记手续。相关费用由【甲方/乙方】承担。

第六条 违约责任
如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

第七条 争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条 其他约定
双方对于本合同未尽事宜，可另行协商，并签订补充协议。

甲方（出卖人）签名：____________________
乙方（买受人）签名：____________________
签订日期：____________________

范文三：

购房合同

出卖人（甲方）：__________()
身份证号码：__________()
地址：______________________

买受人（乙方）：__________()
身份证号码：__________()
地址：______________________

第一条 房屋基本情况
甲方自愿将其拥有的位于【城市】市【区域】区【街道】的房产（房产证号：__________），建筑面积为【面积】平方米的住宅出售给乙方。

第二条 房屋价格
双方协商确定，该房屋的总价为人民币【金额】元整（大写：______________________元整）。

第三条 付款方式
乙方应在合同签订后【期限】内，通过银行按揭方式支付全部购房款。

第四条 房屋交付
甲方应在乙方支付首期购房款后【期限】日内，将房屋及其附属设施交付给乙方。

第五条 过户手续
双方应在本合同签订后【期限】日内，共同向当地房地产交易中心申请办理房屋所有权转移登记手续。相关费用由【甲方/乙方】承担。

第六条 违约责任
如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

第七条 争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条 其他约定
双方对于本合同未尽事宜，可另行协商，并签订补充协议。

甲方（出卖人）签名：____________________
乙方（买受人）签名：____________________
签订日期：____________________

范文四：

购房合同

出卖人（甲方）：__________()
身份证号码：__________()
地址：______________________

买受人（乙方）：__________()
身份证号码：__________()
地址：______________________

第一条 房屋基本情况
甲方自愿将其拥有的位于【城市】市【区域】区【街道】的房产（房产证号：__________），建筑面积为【面积】平方米的住宅出售给乙方。

第二条 房屋价格
双方协商确定，该房屋的总价为人民币【金额】元整（大写：______________________元整）。

第三条 付款方式
乙方应在合同签订后【期限】内，一次性向甲方支付全部购房款。

第四条 房屋交付
甲方应在收到全部购房款后【期限】日内，将房屋及其附属设施、相关钥匙等交付给乙方。

第五条 过户手续
双方应在本合同签订后【期限】日内，共同向当地房地产交易中心申请办理房屋所有权转移登记手续。相关费用由【甲方/乙方】承担。

第六条 违约责任
如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

第七条 争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条 其他约定
双方对于本合同未尽事宜，可另行协商，并签订补充协议。

甲方（出卖人）签名：____________________
乙方（买受人）签名：____________________
签订日期：____________________

范文五：

购房合同

出卖人（甲方）：__________()
身份证号码：__________()
地址：______________________

买受人（乙方）：__________()
身份证号码：__________()
地址：______________________

第一条 房屋基本情况
甲方自愿将其拥有的位于【城市】市【区域】区【街道】的房产（房产证号：__________），建筑面积为【面积】平方米的住宅出售给乙方。

第二条 房屋价格
双方协商确定，该房屋的总价为人民币【金额】元整（大写：______________________元整）。

第三条 付款方式
乙方应在合同签订后【期限】内，分三期向甲方支付购房款。首期付款【金额】元，二期付款【金额】元，三期付款【金额】元。

第四条 房屋交付
甲方应在乙方支付全部购房款后【期限】日内，将房屋及其附属设施、相关钥匙等交付给乙方。

第五条 过户手续
双方应在本合同签订后【期限】日内，共同向当地房地产交易中心申请办理房屋所有权转移登记手续。相关费用由【甲方/乙方】承担。

第六条 违约责任
如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

第七条 争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条 其他约定
双方对于本合同未尽事宜，可另行协商，并签订补充协议。

甲方（出卖人）签名：____________________
乙方（买受人）签名：____________________
签订日期：____________________

请注意，以上购房合同范本仅供参考，具体条款请根据实际情况进行修改。在签订正式合同前，建议咨询专业律师意见，并确保合同条款符合当地法律法规。

以下是五篇购房合同范本：

《商品房买卖合同（范本一）》

出卖人（以下简称甲方）：[开发商公司名称]
法定代表人：[法人姓名]
注册地址：[公司注册详细地址]
联系电话：[公司电话]

买受人（以下简称乙方）：[购房者姓名]
身份证号码：[购房者身份证号]
住址：[购房者常住地址]
联系电话：[购房者电话]

鉴于甲方已依法取得[商品房项目名称]项目的土地使用权，并进行开发建设，乙方购买该项目中的商品房，根据相关法律法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。

一、商品房基本状况
1. 商品房坐落于[具体楼栋、单元、房号]，建筑面积为[具体面积，如 120 平方米]，套内建筑面积为[套内面积数值]平方米，分摊的共有建筑面积为[分摊面积数值]平方米。
2. 该商品房所在建筑物为钢筋混凝土结构，建筑层数为[层数]层，层高为[层高数值]米。
3. 商品房的阳台类型为[阳台类型，如凸阳台]。

二、房价及付款方式
1. 该商品房总房价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]）。
2. 乙方签订合同时，应向甲方支付定金人民币[定金金额]元整。
3. 乙方应在签订本合同后[约定时间，如一周内]，支付首期房价款人民币[首期款金额]元整，占全部房价款的[首期款占比，如 30%]。
4. 剩余房价款人民币[剩余款金额]元整，乙方应在[约定交房时间的前一段时间，如交房前一个月]前一次性付清。

三、交付条件与交付手续
1. 商品房应在[交房日期]前交付使用。交付时，商品房应具备以下条件：取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告。
2. 甲方应在交付日的[通知提前天数，如 7 天]前书面通知乙方办理交付手续，乙方应在收到通知后，在交付当日到现场查验房屋并办理交接手续。

四、面积差异处理方式
1. 合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
2. 若产权登记面积大于合同约定面积，面积误差比绝对值在 3%以内（含 3%）的，据实结算房价款；超出 3% 时，乙方有权退房。

五、规划设计变更
1. 经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致影响商品房质量或使用功能的，乙方有权解除合同。
2. 甲方应在变更确立之日起[通知天数]日内书面通知乙方。

六、质量及保修责任
1. 地基基础和主体结构不合格，乙方有权解除合同，甲方应承担责任。
2. 住宅按《住宅质量保证书》承担保修责任。

七、合同备案
1. 双方应自合同签订之日起[备案时间要求，如 30 日内]，共同向房屋所在地房地产管理部门申请预售合同备案。

八、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。

九、其他条款
本合同未尽事项，可另行签订补充协议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：[开发商公司公章]
法定代表人（签字）：[法人签名]
乙方（签字）：[购房者签名]
签订日期：[签订年月日]

《商品房买卖合同（范本二）》

出卖人（甲方）：[开发商企业信息]
买受人（乙方）：[购房者个人信息]

根据相关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上就乙方购买甲方开发的商品房事宜，达成如下协议：

一、商品房详情
1. 商品房位于[项目精确地址]，房号为[具体房号]，建筑面积[确切面积]平方米，套内面积[套内实际面积]平方米，公摊面积按照相关规定计算。
2. 该商品房规划用途为[住宅/商业等用途]，土地使用年限自[起始日期]至[截止日期]。

二、商品房价款
1. 商品房销售总价为人民币[大写价格]元整（小写：￥[小写金额]）。
2. 乙方于签订本合同时支付定金人民币[定金金额]元整。
3. 房价款的支付方式：采用银行贷款方式，乙方应在签订本合同后[工作日期限，如 7 个工作日]内提供银行贷款所需的全部资料，首付款为房价款的[首付比例，如 20%]，即人民币[首首付金额]元整。剩余房价款由银行按揭支付。

三、交付标准与程序
1. 商品房应在[交房日期]交付使用。交付时，应符合国家和地方建筑工程竣工验收备案标准，且取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告。
2. 甲方应在交付日前[通知天数，如 10 天]书面通知乙方办理交付手续，乙方应在收到通知后及时安排人员到场查验房屋、办理交接手续。

四、产权登记与税费
1. 甲方应在商品房交付使用后[规定时间内，如 90 日内]，将办理权属登记需由甲方提供的资料报产权登记机关备案。
2. 因商品房交易产生的税费，按照法律法规规定由双方各自承担。

五、违约责任
1. 除不可抗力外，甲方未按合同约定时间交付房屋或乙方未按合同约定时间支付房价款的，每逾期一日，应按照未交付房屋总价款或未支付房价款的[逾期违约金比例，如万分之三]计算违约金，支付给对方。逾期超过[逾期时长限制，如 60 日]的，守约方有权解除合同。
2. 因一方原因造成另一方损失的，责任方应予以赔偿。

六、补充协议
本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

七、争议解决
因本合同发生的纠纷，双方应协商解决；协商不成的，提交房屋所在地仲裁委员会仲裁。

八、合同生效
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：[开发商公司印章]
法定代表人（签字）：[法人姓名]
乙方（签字）：[购房者签名]
签订日期：[签订年月日]

《房屋买卖合同（范本三：二手房）》

卖方（以下简称甲方）：[卖方姓名]
身份证号码：[卖方身份证号]
联系地址：[卖方常住地址]
联系电话：[卖方电话]

买方（以下简称乙方）：[买方姓名]
身份证号码：[买方身份证号]
联系地址：[买方常住地址]
联系电话：[买方电话]

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律法规规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产事宜订立本合同。

一、房屋基本情况
1. 甲方所售房屋位于[房屋具体地址]，建筑面积为[具体面积]平方米，房屋所有权证号为[房产证号]。
2. 该房屋户型为[几室几厅等户型描述]，房屋用途为[住宅/其他用途]。
3. 房屋附属设施包括[列举附属设施，如停车位、储藏室等及其基本情况]。

二、房屋交易价格及付款方式
1. 甲乙双方协商一致，该房屋成交总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]）。此价格包含房屋主体及附属设施。
2. 乙方应在本合同签订之日向甲方支付定金人民币[定金金额]元整。余款人民币[剩余款金额]元整，乙方选择通过[贷款银行名称]银行贷款支付，乙方应在签订本合同后[工作日期限，如 5 个工作日]内办理银行贷款申请手续，并在[贷款发放时间，如交房前一周]前获得贷款全额批复。如贷款未获批准或未全额获批，乙方应在接到甲方通知后的[补足资金时间限制，如 5 个工作日]内以现金形式补足房款。

三、房屋产权及过户承诺
1. 甲方保证所售房屋产权清晰，无任何抵押、查封、纠纷等权利受限情况。若因甲方原因导致房屋无法正常过户，甲方应退还乙方已支付的全部房款，并按照房屋成交总价的[违约金比例，如 10%]向乙方支付违约金。
2. 甲乙双方应自本合同签订之日起[约定时间，如 30 日内]内，共同前往房屋所在地的房地产交易中心办理房屋产权过户手续。办理过户手续所产生的税费，按照国家规定由甲乙双方各自承担相应部分。

四、房屋交付
1. 甲方应在收到乙方全部购房款（包括但不限于定金、银行贷款及可能的补足款）后的[交房时间限制，如 15 日]内将房屋交付给乙方。交付时，房屋应符合约定的使用功能和质量标准。
2. 水、电、燃气、暖气、物业等费用的结算：甲方应在交房前结清截至交房日的所有费用，并将缴费账户及余额等信息告知乙方。自交房日后，相关费用由乙方承担。

五、违约责任
1. 除不可抗力因素外，若甲方未按约定时间交付房屋或乙方未按约定时间支付房款，每逾期一日，违约方应按照房屋总价的[逾期违约金比例，如万分之五]向对方支付违约金。逾期超过[逾期时长限制，如 30 日]的，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任。
2. 若乙方在办理银行贷款过程中出现虚假资料等违规行为导致贷款无法正常发放或被追回，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

六、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。

七、其他条款
1. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充约定，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（签字或盖章）：[卖方签名]
乙方（签字或盖章）：[买方签名]
签订日期：[签订年月日]

《房屋买卖合同（范本四：二手房）》

出卖方（简称甲方）：[卖方信息]
身份证号码：[卖方身份证号]
住所：[卖方详细居住地]
联系电话：[卖方电话号码]

购买方（简称乙方）：[买方信息]
身份证号码：[买方身份证号]
住所：[买方详细居住地]
联系电话：[买方电话号码]

根据国家和地方有关规定，经甲、乙双方充分协商，就下列房地产转让事宜达成如下协议，以资共同遵守。

一、房屋基本情况
1. 甲方出售的房屋坐落在[具体地理位置]，建筑面积为[精确面积]平方米，房屋类型为[如砖混结构等]。
2. 该房屋占用范围内的土地使用权随房屋一并转让，该地块的土地使用权面积为[面积数值]平方米，出让年限从[起始年份]至[截止年份]。
3. 甲方保证所出售的房屋符合国家建筑规范要求，不存在任何质量隐患和违法违规建设情形。

二、房屋交易价格及付款方式
1. 甲乙双方商定该房屋的交易总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]）。此价格综合考虑了房屋的市场价值、地理位置、周边环境等因素。
2. 乙方在签订本合同时向甲方支付购房定金人民币[定金金额]元整。在办理房屋产权过户手续前，乙方应将剩余房款人民币[剩余款金额]元整一次性支付给甲方指定的银行账户。乙方如需通过银行贷款支付部分房款，应确保在交房前获得银行贷款全额批准并按时放款至甲方账户。

三、房屋产权过户及相关费用
1. 甲乙双方应自本合同签订之日起[约定时间，如 15 日内]内，共同向房屋所在地的房地产管理部门申请办理房屋产权过户手续。办理过户所需税费按照国家相关规定执行，由甲乙双方各自承担相应部分。其中，甲方承担个人所得税，乙方承担契税、印花税等相关税费。
2. 在房屋产权过户过程中，若因甲方原因导致过户延误或产生额外费用，甲方应承担相应责任并赔偿乙方损失；若因乙方原因导致过户出现问题，乙方应承担相应后果。

四、房屋交付及验收
1. 甲方应在收到乙方全部购房款后的[交房时间限制，如 10 日]内将房屋交付给乙方。交付时，房屋应保持原建筑设计和结构完整，设备设施正常运行。乙方应对房屋进行查验，确认无误后接收房屋。如发现房屋存在质量问题或与合同约定不符之处，乙方有权要求甲方整改或采取其他补救措施。
2. 房屋交付前的水、电、气、物业管理费等费用由甲方结清。自交付后次月起，相关费用由乙方承担。

五、违约责任与争议解决
1. 若一方违反本合同约定，未履行或未完全履行合同义务，应承担违约责任。违约方应按照合同约定向守约方支付违约金，并赔偿因其违约行为给守约方造成的损失。违约金金额为房屋成交总价的[违约金比例，如 20%]。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应继续赔偿不足部分。
2. 因本合同发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款
1. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（签字或盖章）：[卖方签名或盖章]
乙方（签字或盖章）：[买方签名或盖章]
签订日期：[签订年月日]

《经济适用住房买卖合同（范本五）》

出卖人（以下简称甲方）：[开发商名称]
法定代表人：[法人姓名]
注册地址：[公司注册地址]
联系电话：[公司电话]
买受人（以下简称乙方）：[购房者姓名]
身份证号码：[身份证号]
家庭住址：[居住地址]
联系电话：[电话号码]

根据国家和地方有关规定，经甲、乙双方充分协商，就下列经济适用住房转让事宜达成如下协议，以资共同遵守。

一、房屋基本情况
1. 甲方出售的经济适用住房坐落在[具体小区名称及楼栋号、单元号、房号]，建筑面积为[具体面积]平方米，套内建筑面积为[套内面积数值]平方米，分摊的共有建筑面积为[分摊面积数值]平方米。该房屋的土地使用权性质为国有划拨土地。
2. 该房屋的建筑结构为[结构类型，如砖混结构、框架结构等]，建筑层数为[层数]层，房屋朝向为[朝向]。房屋内的装修标准为[简装/精装等情况说明]。
二、购房资格及审批情况
1. 乙方已通过相关部门审核，具备购买经济适用住房的资格。甲方也已获得有关部门关于该房屋销售的批准文件。
2. 乙方购买该经济适用住房是自住目的使用。若乙方违反此规定，将按照相关规定承担相应责任。
三、房屋交易价格及付款方式
1. 甲乙双方商定该房屋的总房价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]）。此价格综合考虑了房屋的建设成本、地理位置、配套设施等因素以及政府对经济适用住房的价格指导政策。
2. 乙方应在签订本合同时向甲方支付定金人民币[定金金额]元整。乙方应在本合同签订后[约定时间，如 10 个工作日内]内一次性支付剩余的全部房款人民币[剩余款金额]元整至甲方指定的银行账户。四、房屋交付及产权登记
1. 甲方应在收到乙方全部房款后的[交房时间限制，如 30 日内]内将房屋交付给乙方。交付时，房屋应符合国家和地方有关经济适用住房的质量标准和使用要求。同时，甲方应将房屋的钥匙、门禁卡等相关物品交付给乙方。
2. 在房屋交付后的[规定时间，如 90 日内]内，甲乙双方应共同向房屋所在地的房地产管理部门申请办理房屋产权转移登记手续。办理产权登记所需税费按照国家和地方相关规定执行，由甲乙双方各自承担相应部分。五、违约责任与争议解决
1. 若甲方未按合同约定时间和条件交付房屋或乙方未按合同约定时间和方式支付房款，每逾期一日，违约方应按照房屋总价款的[逾期违约金比例，如万分之三]向守约方支付逾期违约金。逾期超过[逾期时长限制，如 60 日]的，守约方有权解除合同并要求违约方承担相应的赔偿责任。
2. 因本合同发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款
1. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充约定，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。甲方（盖章）：[开发商公司印章]法定代表人（签字）：[法人签名]乙方（签字）：[购房者签名]签订日期：[签订年月日]