第一篇：材料员专业管理实务

材料员专业管理实务

一、判断题（每题1分，正确的选“T”，错误的打“F”）

1、施工企业材料供应与管理的方针应该是：“从施工生产出发，为施工生产服务”。T

2、材料消耗定额由净用量、工艺损耗和管理损耗三部分构成。F

3、为了及时发现计划执行中的问题，保证材料计划的全面完成，建筑业企业应从上到下按照计划的分级管理职责，进行材料的计划与检查分析。T

4、长距离大宗建筑材料的运输，宜采用铁路运输方式或管道运输方式，沿江、沿河、沿海并且时间要求不紧的还可采用水路运输方式。但不宜采用航空、运输或公路运料方式。F

5、按照经济采购批量订购材料，可使采购费和材料保管费之和为最低，从而有效地降低材料采购成本。但这种方式只适用于消耗比较均衡、资源比较丰富的材料的采购。T

6、建设工程物资采购合同管理，是以法律手段约束合同当事人在物资采购中严格履行合同义务，认真完成采购工作，依照合同价格成交，从根本上保证物资采购工作顺利进行。T

7、材料出库凭证种类较多，应合理使用，材料内部转拨可直接使用“材料拨料单”，施工现场领用工程用料时，可直接使用领料单。F

8、对周转材料和施工工具等采用租赁管理的办法，实效较好，有利于提高所有周转材料和施工工具的利用率。F

9、屋面工程是容易产生亏损的工程，材料员要做好屋面工程施工的检查工作，防止以高标号水泥代替低标号水泥，以水泥砂浆代替混合砂浆，以免增加亏损。F

10、施工生产中，工具费的收入是按工程结构类型、不同檐高，以平方米建筑面积为单位计取。一般情况下，生产工具费用约占工程直接费的2％。T

二、单项选择题

a)关于建筑企业材料管理的概念，下列说法中正确的是（B）。

A建筑企业材料管理是指在计划指导下，在流通领域对建筑材料进行组织、采运、储运，并在生产领域进行配套供应的活动 B建筑企业材料管理，就是对施工过程中所需的各种材料，围绕采购、储运和消费，所进行的计划、组织、指挥、监督、调节等工作的总称

C建筑企业材料管理是指运用计划手段、组织、指导、监督、调节材料的采购、运输、储备、使用等一系列工作的总称 D建筑企业材料管理是指及时、齐备、按质按量地为施工生产提供所需材料的经济活动

2、建筑企业材料管理的主要业务环节是（A）。

A采购、运输、储备、供应 B计划、组织、指挥、调节

C供、管、用 D备、收、管、用、算

3、建筑企业材料供应与管理的特点主要表现在建筑材料（A）。

A品种规格多，用量大，供应不均衡，无固定的来源，工作涉及面广，工作质量要求高 B品种规格繁多、占用时间长、供应不均衡、来源固定、质量要求高

C品种规格多、用量大、占用资金长、不均衡、面广、无来源、质量要求高

D品种规格多、重量大、占用资金时间长、不均衡、面广、流动性大、质量要求高

4、施工企业材料管理的方针是（B）。

A发展经济，保障供给 B从施工生产出发，为施工生产服务 C加强计划管理，励行节约 D加强核算，按质论价

5、搞好材料供应与管理，必须重视采购运输和加工过程的管理，尽最大努力（B），加速材料周转。、A加强调剂材料在用、在库时间 B减少在途、压缩库存物资 C实现中转运输 D避免在现场的二次搬运

6、施工企业投标报价时，使用的材料消耗定额应该是（B）。A材料消耗概算定额 B材料消耗预算定额 C材料消耗施工额定 D材料消耗万元定额

7、材料消耗预算定额的构成因素包括（D）。A净用量、操作损耗和管理损耗 B合理的净用量、工艺损耗和管理损耗 C构成工程实体的消耗、净用量和有效消耗 D净用量、合理的工艺损耗和合理的管理损耗

8、在材料消耗过程的管理中，应按建筑产品（D）合理组织材料消耗，使企业获得低于社会必要劳动量的超额利润。A材料消耗预算定额 B材料消耗施工定额 C材料消耗概算定额 D必要的材料消耗量

9、材料（C）计划以单位工程为对象，按形象进度实物工程量逐项分析计算汇总使用项目、材料名称、规格、型号、质量、数量等，是供应部门组织配套供应的计划。A年度 B季度 C月度 D供应计划

10、编制材料供应计划的基础工作是（D）。

A核实和汇总材料申请计划 B分析上期材料供应计划的执行情况 C落实货源和资金 D明确工程任务和施工生产进度

11、编制材料需用计划的基础是（D）

A材料供应计划 B材料申请计划 C材料采购计划 D材料消耗定额

12、计划实施中，（C）是检查企业计划完成情况的有力工具。A组织 B计划 C统计 D核算

13、材料供应计划中确定的供应措施，必须与（C）进行平衡。A材料常用量 B材料供应量 C资金来源 D材料采购加工量

14、直达运输和直达供应都可以减少不必要的（A），从而降低材料采购成本。A材料周转 B中转环节 C库存储备 D采购批量

15、做好材料供应工作的关键是要把握材料供应工作中的（C）这一中心环节。A施工生产 B编制供应计划 C组织货源 D组织材料运输和储备

16、材料运输按合同约定的履行，如果委托供方代运发生材料错运时，因纠正而多付的运杂费由（A）承担。A供方 B需方 C运输公司 D合同当事人双方

17、组织材料运输，必须遵循（C）原则。

A及时、准确、均衡、安全 B及时、均衡、安全、经济

C及时、准确、安全、经济 D及时、准确、安全、合理

18、建筑企业的材料供应管理，应以企业的（B）。A施工生产需要为前提，以降低成本为目的

B施工生产需要为前提，以满足施工生产需要为目的 C材料资源为前提，以降低材料采购成本为目的 D材料管理方针为前提，以增产节约为目的

19、材料配套供应应遵循（C）原则。

A保证重点、统筹兼顾、先急后缓、勤俭节约 B实事求是、增产节约、先急后缓、保证重点 C保证重点、统筹兼顾、勤俭节约、就近就地供应 D实事求是、统筹兼顾、增产节约、就地就近供应

20、某施工企业计划期（360天）需用水泥216000吨，期初库存17500吨，水泥平均供应间隔为30天，平均误期天数为5天，则该企业计划期的水泥供应量应为（D）吨。A216000 B 233500 C 212500 D219500

21、在材料供应中，要（B），贯彻勤俭节约的原则，充分发挥材料的效用，使有限的材料，产生最大的经济效果。A科学、先进、合理 B管供、管用、管节约 C按质论价、加强核算 D实事求是、增产节约

22、材料采购中的“三比一算”，具体指的是（B）。A比质量、比价格、比及时交货、算运费 B比质量、比单价、比运距、算采购成本 C比质量、比单价、比运费、算总价 D比质量、比品种规格、比运距、算采购成本

23、市场行情对材料采购工作的影响因素是(B)。A材料信息和材料质量 B材料资源条件和材料价格 C材料资源条件和材料生产周期 D材料生产周期和材料价格

24、材料员应掌握下列材料信息：(B)等。

A资源、市场、价格、定额 B资源、供应、价格、市场 C计划、资源、价格、新产品 D合同、市场、定额、国家政策

25、某种材料全年计划需用240吨，该材料每吨每月的保管费需2元，每次采购的费用需20元，若按经济批量采购，全年的采购次数为(D)。

A 1次 B 3次 C 6次 D 12次

26、材料采购，由材料计划部门以施工生产的需要为基础，根据(B)，进行比较分析，综合决策，会同采购人员制定采购计划，及时开展采购工作。

A材料需用计划 B材料库存情况 C市场信息反馈 D材料资金数量

27、材料采购资金管理办法有三种，其中的(C)是指确定一定时期内采购总金额，明确这一时期内各阶段采购所需资金，采购部门据此安排采购项目及采购量。

A品种采购量管理法 B类别采购管理法 ． C采购金额管理法 D费用指标管理法

28、采购简单商品、半成品、原材料、以及其他性能质量相同或容易进行比较的货物时，评标方法采用(A)。A低投标价法 B综合评标法 C评标价法 D打分法

29、材料验收时填制的(C)，是办理材料退货、索赔和追究供方违约责任的证明材料。A入库凭证 B入库验收单 c验收记录 D运输记录

30、旅工生产所需的主要材料必须保证供应，其仓库储备量不能低于(B)。A经常储备定额 B保险储备定额 C季节储备定额 D类别储备定额

31、仓库管理和组织材料运输，都必须贯彻(C)的原则。A严肃、及时、准确 B节约、及时、准确、严肃 c及时、准确、安全、经济 D及时、准确、安全、节约

32、为保证施工进度突然加快、材料需用量突然增大情况下的供料，对于主要材料必须建立(B)。A经常储备 B保险储备 C季节储备 D类别储备

33、材料出库的要求是(C)。

A及时、准确、严肃 B及时、准确、核料 C及时、准确、节约 D及时、准确、安全

34、材料盘点要求做到的”三清”是指(B)。A库存盈亏清、事故原因清、帐卡物数量清 B材料数量清、材料质量清、仓库帐表清 C四号定位清、五五堆放清、库容整齐清洁 D账表清、材料卡清、材料实物清

35、计算确定某种材料的最低储备量的关键要素是确定(D)。A施工任务量 B材料每日耗用量 C平均供应间隔天数 D平均误期天数

36、材料维护保养工作必须遵循(C)的原则。A合理堆码、精心保养 B四号定位、五五化 c预防为主，防治结合 D合理定量、整齐节约.37、对仓库中每日有变动的材料，当天复查一次，核对帐、卡、物是否对口，每月查库存材料的一半，年末全面盘点的方法，称为(C)。

A定期盘点 B定量盘点 C永续盘点 D连续盘点

38、材料仓库可按(A)衡量库存是否超储；根据最低储备量检查库存材料能否保证供应。A最高储备量 B经常储备量

C最低储备量 D经常储备与季节储备之和

39、某施工企业根据材料分析，预计计划期钢模总用量为5000m。，计划期钢模周转2．5次，则计划期钢模实际需用量为(A)m。

A 2000 B 2500 C 3000 D 1500 40、钢材数量验收，当现场检测确有困难时，可到供料单位(B)，保证进场材料数量准确。A点件计数 B监磅发料 C检尺换算 D按车辆吨位计量

41、现场材料管理中，在施工前的准备工作阶段要根据(A)，及时编制材料供应计划，组织人员落实材料名称、规格、数量、质量及进场日期。

A生产部门编制的材料预算和施工进度 B班组编制的用料计划

C整个工程的用料情况及大致供料时间 D施工现场总平面图纸

42、关于砖的现场质量验收，下列做法中错误的是(B)。A抗压、抗折等数据以质保书为凭据验收 B抗冻性能现场测试

C外观砖的颜色，色淡或色黑的红砖不合格 D外型规格，接砖的等级要求验收

43、材料实际采购成本等于下列各项费用之和(D)。A材料买价、流通费用、供销部门手续费、采购保管费 B材料买价、流通费用、运杂费、采购保管费 C材料单价、包装费、运输费用、采购费用、保管费 D材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购保管费

44、周转材料的核算以(A)为主要内容，核算周转材料的费用收入和支出的差异和摊销。A价值量 B价值 C使用价值 D工程量

45、对材料的实物储备情况进行核算时，反映材料储备周转的指标是(D)。A材料实际储备天数 B材料资金节约使用额

C万元产值占用材料储备资金 D材料储备对生产的保证天数

46、在检查考核材料计划执行情况时发现，材料供应总量的计划完成情况较好，但实际上施工现场上却发生了停工待料的现象。这是因为在供应工作中(D)。A供应计划完成率低 B供应品种配套率低 C供应材料周转性低 D材料供应及时性差

47、价值较高、使用期限较长的周转材料可以采用(D)摊销。A费用摊销法 B一次摊销法 C五～五摊销法 D期限摊销法

48、材料核算首先要建立和健全(B)。A材料核算责任制度 B材料核算管理体制 C材料核算管理制度 D经营管理基础工作

49、材料价格通常按实际成本计算，具体方法有(A)二种。A先进先出法和加权平均法 B统计分析法和加权平均法 C预算成本法和计划成本法 D市场调查法和因素分析法 50、以下(D)不属于《中华人民共和国建筑法》中确立的制度。A施工许可制度 B建筑工程监理制度 C质量监督检查制度 D工程竣工备案制度

51、掌握建筑工程(B．)的施工必须由总承包单位自行完成。A基础工程 B主体结构 C装饰工程 D复杂结构

52、不属于投标文件应包括的内容是(D)。

A施工项目负责人和主要技术人员的简历、业绩 B主要施工机械设备 C企业营业执照和资质证书 D交纳养老保险金的职工人数

53、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械等危险部位，设置明显的(B)。

A安全提示标志 B安全警示标志 C安全标志 D警告提示标志

54、施工单位(B)应对项目的安全施工负责。A．单位主要负责人 B．项目负责人 C．专职安全生产管理人员 D．作业人员

55、以下费用不属于社会保障费的是(D)。

A养老保险费 B失业保险费 C医疗保险费 D住房公积金

56、将分项工程工程量乘以相应单价，经汇总即为建筑产品价格的预算编制方法是(B)。A工料单价法 B综合单价法 C单价法 D实物法

57、不列入分部分项工程量清单的是(C)。

A项目名称 B计量单位 C工程内容 D．工程数量

58、工程量清单采用(D)级编码设置。A二 B三 C四 D五

59、工程建设定额不具有(D)。

A．科学性 B．统一性 C．权威性 D．法令性

60、建筑安装工程费用由(B)、间接费、利润和税金四部分组成。A直接工程费 B 3直接费 C分部分项工程直接费 D措施费

三、多项选择题(每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分；选全得2分。)

1、建筑企业材料管理体制一般应包括和明确以下内容：(ACE)A企业各层次在材料管理上的分工 B建立和健全材料管理岗位

C企业所用材料的计划、采购、储备、调拨及使用等的主要管理办法 D全面规划企业的材料管理工作 E建立各层次的材料管理机构

2、建筑企业各层次材料管理机构的一般职责有(ABDE)等。A制订和执行企业材料管理的制度和办法

B筹划所需材料、设备的采购、加工、储备、供应、平衡调度 C做好企业经营决策工作

D负责材料资金管理及采购成本核算 E组织材料人员的业务学习

3、材料消耗定额的管理工作主要有(ACDE)。A贯彻执行各类定额，并负责定额的解释和业务指导 B配备材料定额人员

C对定额的使用情况进行检查，发现问题，及时纠正 D做好定额的考核工作

E收集积累有关定额的资料，拟订补充定额，定期组织修改定额

4、制定材料消耗定额的原则是(CD)。A保证重点、兼顾一般的原则 B综合平衡、实事求是的原则 C合理控制消耗水平的原则 D遵循综合经济效益的原则 E严肃性与灵活性统一的原则

5、确定实际需用量，编制材料需用计划时，核算和调整实际需用量的依据有(BCD)。A当任务已经落实，但设计尚未出施工图的情况下，按直接计算法计算材料需用量 B对于一些通用材料，在工程进行初期阶段，适当加大储备 C工程竣工阶段，实际需用量将略小于计划常用量

D对于一些特殊材料，要求一批进料

E辅助材料及生产维修用料应按直接计算法计算

6、编制材料计划，应遵循下列原则：(ABCD)A综合平衡、实事求是的原则 B保证重点、兼顾一般的原则 C留有余地、不留缺口的原则 D严肃性与灵活性统一的原则 E加强核算、不断调整的原则

7、实行限额领料应具备的技术条件主要有(BCDE)。A技术标准和规范 B施工图预算 C施工组织设计 D施工预算 E施工任务书

8、材料配套供应的方式主要有(BCDE)。

A计划平衡配套 B合议平衡配套 C重点工程平衡配套 D开工、竣工配套 E巡回平衡配套

9、材料采购信息整理常用的方法有(BCD)。

A随时进行检索、查询和定量分析 B运用统计报表的形式进行整理 C建立重要信息台帐、做好动态记录 D以调查报告的形式进行整理 E迅速反馈，制定合理的采购策略和方案

10、组织材料的方式有(ABCD)。

A采购方式和加工订货方式 B与建设单位协作采购和补偿贸易 C联合开发方式 D调剂与协作 E物资公司组织货源保证供应

11、材料采购合同订立后，当事人应当按照下列要求履行合同(ABDE)。A按约定的标的履行 B按合同规定的期限、地点交付货物 C承担违约责任 D按合同规定的数量和质量交付货物 E买方验收材料后，按合同规定履行支付义务

12、调整国际货物采购合同关系的法律和惯例主要有(ABCE)。A我国的《合同法》等涉外法律法规 B联合国国际货物销售合同公约 C国际货物销售合同法律适用性公约 D国际贸易中的统一规定 E国际贸易惯例

13、国际货物采购合同中，通常订有仲裁条款。其中对(BC)的选择是关键。A仲裁事项 B仲裁地点 C仲裁机构 D仲裁程序 E仲裁裁决的效力

14、关于不可抗力，国际货物采购合同中的相关条款有(ABCD)。A不可抗力事故范围 B不可抗力事故通知和证明

C免责规定 D受不可抗力影响的当事人延迟履行合同的最长期限 E不可抗力财产损失的分担

15、仓库材料帐务管理，首先应按下列要求审核凭证的有效性和合法性(ABCD)。A凭证必须是合法凭证，有编号，有材料收发动态指标，B凭证要能完整地反映材料经济业务从发生到结束的全过程情况 C白条(临时性借条)不能记帐

D凭证要按规定填写，内容、抬头、印章都要齐全 E凭证必须记好摘要，保持所记经济业务的完整性

16、材料合理储备天数等于(BCE)之和。

A经常储备天数 B供应间隔天数 C验收入库天数 D保险储备天数 E使用前准备天数

17、实行材料节约奖励制度，必须具备以下条件(ACDE)。A有合理的材料消耗定额和严格的收发制度

B定期进行经济活动分析 C有保证工程质量稳定的措施 D已经制订材料节约奖励办法 E有完善的材料消耗考核制度

18、现场材料管理的原则和任务是(ACDE)。

A材料全面规划、计划进场 B参与编制施工组织设计 C严格验收、合理存放、妥善保管 D控制领发、监督使用 E准确核算

19、材料采购成本考核指标有(DE)。

A材料采购实际成本 B材料预算价格 C材料运杂费和采购保管费 D材料采购成本节超额 E材料采购成本节超率 20、110.材料核算内容包括(BCDE)，以及周转材料和工具的核算。A材料计划的核算 B材料采购的核算 C材料供应的核算 D材料储备的核算 E材料消耗量核算

21、下列属于《中华人民共和国建筑法》禁止的有(ABCD)。A将建筑工程肢解发包 B禁止将全部建筑工程转包给他人 C分包单位将其承包的工程再分包 D工程监理单位禁止转让监理业务 E专业承包的单位将其劳务部分再分包

22、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以(ABE)。A补充 B修改 C查阅D转让 E撤回

23、下列关于合同无效的表述中，正确的是(BCD)。A一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C以合法形式掩盖非法目的 D损害社会公共利益 E违反法律、地方性法规的强制性规定

24、所有合同的订立都必须经过(BC)。A咨询 B要约 C承诺 D批准 E公证

25、建筑业从业人员职业道德基本规范包括(ACDE)。

A忠于职守、热爱本职 B勤劳工作、科学创新 C质量第一、信誉至上 D遵纪守法、安全生产 E文明施工、勤俭节约

26、施工定额从物质内容或生产要素来看，由(ACE)构成。A劳动定额 B时间定额 C材料消耗定额 D产量定额 E．机械台班使用定额

27、工程量清单的项目设置规则是为了统一(ACDE)。

A项目名称 B项目特征 C项目编码 D计量单位 E工程量计算

28、建安工程造价中，不含税工程造价加上(BCE)等于工程造价。A利润 B教育费附加 C城乡维护建设税 D房产税 E营业税

29、工程造价的特点有(ABE)。

A个别性 B动态性 C科学性 D系统性 E层次性 30、综合单价计价未包括的费用是(CD)。A措施费 B利润 C税金 D规费 E风险费用

第二篇：材料员专业管理实务-整理版

材料员专业管理实务

一、单选题(每题1分)A 150、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括(B．按工程需要提供非夜间施工使用的照明)。

154、按照施工合同文本的规定，承包人负责设计的图纸经工程师审查批准使用后，出现因设计责任的质量事故，该项损失应由(C．承包人)负责。

B 180、编制材料计划的步骤中的第一步是编制(A．用料计划)。239、编制材料需用计划的基础是(D．材料消耗定额)。

C 176、材料计划管理莓运用(D．计划)手段组织、指导、监督、调节材料的采购、供应、储备、使用等一系列工作的总称。

177、材料计划工作以（A．材料需用计划)为基础，材料管理的首要任务是满足施工生产的需要，必须提高计划管理的质量。

181、材料计划工作以(A．材料需用量材料供应计划)为基础，（）是企业材料供应与管理的主导计划。

183、材料采购必须遵守国家、地方的有关（A．法律和法规)，以物资管理政策和经济管理的有关法令指导采购，熟悉合同法、财会制度及工商管理部门的有关规定。

188、材料采购中的“三比一算”，具体指的是(B．比质量、比单价、比运距、算采购成本)。

193、材料采购加工的成交形式中，“一手付钱，一手取货”银货两讫的成交形式属于(C．现货现购)。

194、材料生产、销售、运输管理方法属于材料采购信息中的(C．政策信息)。

200、材料供应工作是以施工生产为中心，(B．按质、按量、按品种)成套齐备、经济合理的为企业提供所需的各种材料。

201、材料供应管理应完成八项任务，材料供应工作的首要环节是(A．编制材料供应计划)。

231、材料供应管理的工作内容包括(A．材料供应计划的编制、实施和分析考核，以及材料运输工作)。

235、材料出库的要求是(C．及时、准确、节约)。

236、材料出库的程序有以下几步，正确的顺序为(A．①②③④⑤⑥)①发放准备；②核对凭证；③备料；④复查；⑤点交；⑥清理。

238、材料计划的编制程序包括以下几点，正确的顺序为(A．①②⑨④⑤)①计算工程项目材料需用量；②确定供应量；③按不同渠道分类申请；④编制供应计划；⑤编制订货、采购计划。

245、材料管理的首要任务是保证施工生产的用料需要，材料管理各环节要围绕(C．材料供应计划)开展工作。

246、材料(C．月度)计划以单位工程为对象，按形象进度实物工程量逐项分析计算汇总使用项目、材料名称、规格、型号、质量、数量等，是供应部门组织配套供应的计划。247、材料计划按用途分类有(B．用料计划、供应计划和采购加工计划)。249、材料季度计划是根据企业施工任务落实和安排的实际情况，对(A．)计划进行调整，具体组织订货、采购、供应的材料计划。

253、材料实际采购成本等于下列各项费用之和(D．材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购保管费)。

254、材料价格通常按实际成本计算，具体方法有(A．先进先出法和加权平均法)两种。

255、材料价格通常按实际成本计算，具体方法有“(B．后进先出法)”或‘：加权平均法”两种。

257、材料采购(B．实际成本)是材料在采购和保管过程中所发生的各项费用的总和。

262、材料采购批量指的是一次采购材料的(A．数量)。

264、材料采购批量与保管费用成(C．正比例，反比例)关系，与采购费用成（）关系。

267、材料供应的核算，通过考核材料(B．供应计划

保证程度)的执行情况，检查材料收入的完成程度，反映材料对生产的（）。

269、材料供应情况考核，一般是对材料供应中(B．数量)的检验。270、材料供应工作的重要环节是(C．合理地选择供料方式)。272、材料供应部门对施工生产单位实行“三保”，“三保”指的是(c．保质、保量、保进度)。

273、材料供应部门对施工生产单位实行“三包”，三包指的是(A．包供应、包退换、包回收)。

274、材料供应的核算主要是检查材料供应计划的执行情况应从检查材料收入量是否充足和检查材料供应的(A．及时性)两个方面进行考核。279、材料成本事前分析，就是通过(A．成本预测)分析，选择达到最佳经济效益的成本水平，确定成本目标，为编制成本计划提供可靠依据。284、材料采购中应坚持“三比一算”原则，即在采购材料时进行各种比较，指的是(A．比质量、比价格、比运距、算成本)。

60、承诺是(A．受要约人)同意要约的意思表示。

61、承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当(B．在承诺通知到达要约人之前)或者与承诺通知同时到达要约人。

210、承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理(业主)提交已完工程量的报告。监理(业主)接到报告后(C．14)天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。

64、采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其(B．经常居住地)为合同成立的地点。258、采购成本可以从实物量和(B．价值量)两方面进行考核。69、采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循(C．公平)原则确定当事人之间的权利和义务。

98、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起(A．一年内行使)。

99、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债权人的行为发生之日起(B．5年)内不行使撤销权该撤销权消灭。100、撤销权自债务人的行为发生之日起(B.五年内)没有行使撤销权的，该撤销权消灭。113、出质人和质权人应当以书面形式订立质押合同。质押合同自(D．质物移交于质权人)占有时生效。

45、参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人是合同关系的(B．主体)。283、成本分析通常采用的具体方法有指标对比法、(C．因素分析法)、连锁替代法。

D 68、当事人在(A．订立)合同过程中假借订立合同，恶意进行磋商，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

105、当事人互负债务，(A．没有先后履行顺序)的，应当同时履行。71、当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。(D．附解除条件)的合同，自条件成就时失效。

108、当事人在保证合同中约定，(D．债务人)不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。

110、当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照(D．连带责任保证)承担保证责任。

84、当事人恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的，因此取得的财产(B．收归国家

所有或者返还集体、第三人)。

111、当事人以城市房地产抵押的，抵押合同自（A．登记)之日起生效。

243、当工程任务已经落实，但设计尚未完成的建设项目，编制备料计划时可采用(B．间接计算法)计算材料需用量。

53、对于中标通知书的法律效力下列说法正确的是(D．中标通知书属于承诺)。

209、对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人(D．不予计量)。

233、对仓储材料登记建卡，用于划线或退料冲账所使用的墨水颜色要求(C．红色)。

244、对于一些通用材料，在工程进行初期阶段，考虑到可能出现的施工进度超前等因素，一般都要(C．略加大储备)。

77、代理人以被代理人的名义对外所实施的民事法律行为，只有在代理权限范围内才能对（c．被代理人)有效。92、代位权行使的费用由(A．债务人承担)。

94、代位权的行使范围(D．以债权人的债权为限)。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。

219、单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和(D．竣工结算报告)。

259、多渠道货源的材料，材料原价按各供应单位的(C．出厂价或批发价

加权平均法)，采用(C．出产价或批发价 加权平均法)计算确定。

57、(B．要约)到达受要约人时生效。

63、(A．承诺生效)的地点为合同成立的地点。

F 65、法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，(D．对方接受的，该合同成立)。

67、法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行主要义务的，合同（A．有效成立)。

171、发包人应在其所供应点材料设备到货前(A．24小时)，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

189、非物质紧急调拨或执行救灾任务、军事任务采用的采购方式为(A．调拨采购)。

G

23、关于共同投标协议，下列说法错误的是(C．共同协议不应同投标文 4 件一并提交招标 人)。

24、关于联合体各方在中标后承担的连带责任，下列说法错误的是(A．联合体在接到中标

通知书未与招标人签订合同前放弃中标项目的，其已提交的投标保证金应予以退还)。

49、关于合同的形式说法有误的一项是（D．书面形式合同专指纸质合同）。101、关于当事人行使不安抗辩权时享有的权利，下列表述正确的是(C．对方在合理期跟内未恢复履行能力并且未能提供适当担保，则行使不安抗辩权的当事人一方有权通知对方解除合同)。

119、关于合同转让的特征，下列表述正确的是(A．合同的转让只是合同主体发生变化，不涉及权利义务内容变化)。

121、关于合同转让的特征，下列表述正确的是(A．合同的转让只是合同主体发生变化，不涉及权利义务内容变化)。

131、关于当事人解除合同说法有误的一项是（A．不能实现合同的当事人可以解除合同)。

37、根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于(D．实践合同)。

39、根据合同当事人之间是否互负义务，可以将合同划分为(B．双务合同与单务合同)。

40、根据合同的成立是否必须采取一定形式为标准，可以将合同划分为(A．要式合同与不 要式合同)。

114、根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是(D．担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人)。

126、根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是(A．债权人应当通知债务人)。

132、根据《合同法》的规定，合同解除后，当事人请求赔偿损失的权利(D．不受影响)。

145、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是(D．中标通知书、专用条款、工程量清单)。

148、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是(c．提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表)。

157、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是 5(D．一周内限电导致累计停工时间超过8小时)。

158、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是(A．工程师与承包人共同检验)。

163、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是(C．承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织)。

166、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是(D．由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用)。

172、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过(C．发包人与承包人)共同清点。

174、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是(D．承包人应在设备到货时与工程师共同核验)。

175、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（D．承包人负责试验，费用由承包人承担)。

204、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，施工单项合同估算价在(D．200万元)人民币以上的，必须进行招标。

207、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是(B．只对承包人完成的合格工程进行计量)。

213、根据监理(业主)确认的工程量计量结果，承包商向监理(业主)提出支付工程进度款申请，监理(业主)应在(C．14)天内向承包商支付工程进度款。

217、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是(c．发包人拒绝支付工程竣工结算款)。

220、根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后(B．28)天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。

222,根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是(B．承包商)。227、根据《建筑法》，下列有关监理的说法正确的是(D．监理的权限要视建设单位的委托而定)。

228、根据《建筑法》，下列关于建设工程监理的说法正确的是(C．尽管建筑承包合同当事人没有监理企业，但也是监理人员实施监理的一个主要依据)。

250、根据(B．现场平面布置图)，认真做好材料的堆放和临时仓库的搭设，要求做到有利于材料的进出和存放，方便施工，避免和减少二次搬运。275、根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以(c．提出质量要求)。

124、工程建设纠纷中，因施工单位脱离设计图纸、违反技术标准与规程而导致的纠纷属于(D．合同变更纠纷)。

167、工程质量保修期满后，如果工程无质量问题，则质量保修金应当(C．归承包人)。

285、工程成本按其在成本管理中的作用有三种表现形式，即(A．预算成本)计划成本、实际成本。

287、工具租赁的管理方法适合于除(B．消耗性工具)和实行工具费补贴的个人随手工具以外的所有工具品种。

l、国家标准和行业标准又分为强制性标准和(B．推荐性标准)。

8、观察法在选择观察对象时，要考虑与之配合的调查方式，所以(C．典型调查)必须选

择对总体具有代表性的单位。

12、公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以(D．招标公告)的方式邀请不特定的法 人或者其他组织投标。

H

42、合同法律关系的(C．主体)可以是自然人、法人、其他组织。62、合同订立过程中，受要约人对有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对(A．承诺内容的实质性变更)。

117、合同权利义务的终止是指(B．合同的消灭)。123、合同（C．转让)是指合同的主体发生变化。

211、合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和(C．分段结算与支付)。106、《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违

约而(D．中止履行合同义务)的行为。

202、合理选择供料方式是材料供应工作的重要环节，选择供料方式的原则是(B．减少环节、方便用户、节省费用、提高效率)。

234、衡量仓储工作为生产建设服务质量的一个重要标志，也是加速流通领域资金周转的关键的是(B．材料领发)。

I J 30、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了5万元投标保证金。此时两家单位认为该项

目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是(A．5万元投标保证金不 予退还)。

50、甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是(B．该电子邮件进

入乙单位指定的电子邮箱的时间)。75、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时问。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是(C．甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提)。

82、甲公司出售一批衬衫，每12件装一纸箱，乙公司向甲公司发电报订购2400件，甲公司回电告知单价，并说有充足现货，一个月内可以到货。乙公司复电：“此价格可以，但请将12件装一纸箱的包装改为10件一箱的包装。”甲公司收到乙公司的电报后没有回电。一个月后，乙公司去甲公司提货，甲公司说，双方意思表示不一致，合同没有成立，故他们没有任何责任。下列答案正确的有：(D．只要合同的主要条款一致，合同就能成立，故此合同成立。)。

102、甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是(B．后履行抗辩权)。

170、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起(C．15)日内，依照规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。184、建筑企业材料管理四大业务环节是(D．采购、运输、储备、供应)。191、建筑企业采购和加工业务，是有计划、有组织地进行的，其内容有 8(A．设计、计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款)。

192、建筑企业采购和加工业务的业务过程，可分为(C．准备、谈判、成交、执行、结算)等五个阶段。

197、建筑企业材料供应与管理的特点主要表现在建筑材料的(A．品种规格多，用量大，来源及运输方式不固定，供应工作涉及面广，质量要求高)等方面。

205、建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的(C．7)天内预付工程款。229、建设工程监理的依据为(A．以法律、法规以及建设工程合同为依据)。230、建筑材料供应与管理是建筑企业(B．经营管)的重要组成部分。260、建筑企业采购和加工业务的业务过程，可分为(C．准备、谈判、成交、执行、结算)等五个阶段。

214、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合

同价款按(A．合同中类似的价格执行)。

215、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中没有适用于变更工程的价格，计算变更合

同价款按(D．承包商提出的价格，工程师确认后执行)。146、《建设工程施工合同示范文本》主要由三部分组成，不包括(D．补充条款)。

221、竣工结算在(C．竣工验收报告批准)之后进行。

223、竣工结算的方式不包括(D．分部分项工程竣工结束)。265、集中采购的价格一般(B．低于)分散采购的价格。

135、经过和解、调解未能解决合同争议的，且当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，合同争议的解决方式是(D．诉讼)。

216、监理(业主)超过约定的支付时间支付不工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理(业主)收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第(A．15)天起计算应付款的利息。

10、进行市场调查，首先要明确调查的是(A．目标)。

L

4、利用“5C”评估法评估客户信用状况时，需要考虑的首要因素是(A．品质)。

32、联合体中标的，联合体各方应当(A．共同与招标人签订合同，就中 9 标项目向招标人承 担连带责任)。

72、罗某13岁，其欲去美国的小姨与之签订了一份赠与合同，赠给罗某1万美元。罗某接受，则其行为属于下列何种行为?(B．不必经法定代理人追认)。

87、履行说法有误的一项是(c．当事人可以擅自变更合同)。

127、李某于2000年1月向张某借款1000元，约定2003年1月偿还，事后张某于2002年1月又向李某借款1000元，约定1年后偿还。2003年1月，李某向张某表示，各自都不用偿还债务了，张某表示同意，这产生的法律后果是（B．合同的终止)。

M 13．某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件 的正确处理是(c．拒绝接受该优惠条件)。

28、某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中

标，根据《招标投标法》，这个规定违反了(B．公平)原则。

29、某政府办公大楼项目对社会招标，招标文件中限定外省的投标人需与本省工程承包单位

组成联合体方可参加竞标，此举违背了招投标活动的(B．公平原则)。

51、某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因

为要约的撤销问题发生分歧。下列选项中属于可以撤销要约的情形是(B．不损害材料供应 商合理利益)。

52、某承包商于2005年3月4日向某建筑设备租赁公司发出租赁要约，该租赁公司于3月

8日发出承诺，承包商于3月10日收到承诺，3月12日双方签订合同。则承诺的生效时间

是(C．3月8日)。

89、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨(D．4150)元。95、某甲是某乙的债务人。某甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了某丙，则(C．如果该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该 10 行为发生之日起1年内可以行使撤销权)。

97、某甲是某乙的债务人，则(C．只有某甲无偿转让财产的行为对某乙造成了损害，某乙才能够行使撤销权)。

104、某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（B．后履行抗辩权)。129、某房地产开发商经营状况不良，欠某建筑公司30万元工程款久拖不还，却在近日将本公司的一辆价值30多万元的汽车无偿转让给某高校，致使其近期内不再有偿还债务的适当财产，因此，建筑公司便向法院起诉主张其债权。下列选项中正确的是(D．该转让行为应当撤销)。134、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位最多要求供货商支付(B．25)万元。

137、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（C．供应方承担购买方l万元损失)。

147、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方者瞄舒舻定损失，则(A．承包人的损失都由发包人承担)。

151、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开I 1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为（A．自2月1日始，至12月5日止)。

155、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是(D．承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任)。

159、某体育馆工程二层楼板钢筋安装绑扎完毕，施工单位自检合格欲浇筑混凝土。按《建设工程质量管理条例》规定，该隐蔽工程隐蔽前施工单位应当通知(A．建设单位和建设工程质量监督机构)。

161、某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。11 重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是(A．工期和经济损失由承包人承担)。

17、目前，招标方式有(C．公开招标和邀请招标)。

N 182、材料供应计划应把(D．合同约定本竣工专项平衡)的单位工程用料计划列为重点，进行(D．合同约定本竣工 专项平衡)，安排供应。224、1998年3月建设部颁发了(D．《中华人民共和国建筑法》)，标志着我国建设监理工作已走上了法制化管理轨道。

P

27、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的(C．2／3)。

Q

5、企业以赊销方式卖给客户甲产品100万元，为了使客户能够尽快付款，企业给予客户的

信用条件为(5／30，n／60)，则下面描述正确的是(D．在发票开出后30日内，可享受5 ％的折扣)。

186、企业内部条件对材料采购工作的影响因素有(c．需用特点、储存能力、资金限制)。

241、企业内部编制施工作业计划，向单位工程承包人和班组实行定包供应材料时，应采用材料消耗(C．施工定额)计算材料需用量。

18、确定中标人后(A．15)内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报 告。

46、其他组织是指依法成立，有一定的组织机构和财产，但不具备(D．法人资格)的组 织。

R 144、如果下列合同文件出现不一致，(B．中标通知书)具有最高的解释效力。

152、如果承包人要求延期开工，应当由(B．工程师)批准。

S

15、施工项目定标，通常由（D．招标人)决定。

136、施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42．5#的水泥当作52．5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应(B．向人民法院起诉，要求撤销该合同)。

139、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为(C．7)万元。240、施工企业用料单位应根据施工图计算分部分项实物工程量，结合施工方案与措施，套用相应的材料消耗定额，编制材料分析表。然后按(C．分部工程

单位工程)汇总，编制（）材料需用计划。

242、施工图已经到达现场的单位工程，编制用料计划时应采用(A．直接计算法)计算材料需用量。

277、施工单位未对涉及结构安全的试块．试件以及有关材料的取样检测的，责令改正，处(D．十万元以上二十万元以下)的罚款。

288、施工企业的工具财务管理和实物管理相对应，工具账分为由财务部门建立的财务账和由料具部门建立的(D．业务账)两类。

11、市场调查程序是（A．明确目的、收集资料、分析、提出报告)。187、市场行情对材料采购工作的影响因素是(B．材料资源条件和材料价格)。

103、事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方(A．有权拒绝其相应的)履行要求。

280、事中材料成本分析，可以及时发现实际支出(D．脱离目标成本)的差异，以便及时采

取措施，保证预定成本目标的实现。

164、设备安装工程具备单机无负荷试车条件的，应由（A．业主)组织试车。

165、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由(A．建设单位)组织试车。

56、是希望他人向自己发出要约的意思表示（A．要约邀请)。

116、(D．合同转让)是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。

18、(B．合同转让)是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。

256、(C．材料采购核算)，是以材料采购预算成本为基础，与实际采购成本相比较，核算其成本降低或超耗程度。

268、(A．组织货源)是为保证供应、满足需求创造充分的物质条件，是材料供应工作的中心环节。

43、(A．法律关系)是一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利义务关系。

T 66、(A．格式)条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。

281、通过对材料成本各构成因素的变动分析计算材料成本变动的影响程度，能够找出材料成本节超主次原因的方法是(B．因素分析法)。

W 78、无权代理的行为对被代理人不产生效力，但经被代理人(D．追认的)，仍对被代理人产生效力。

83、无效的合同(A．自始没有)法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

85、无效合同和可撤销合同的区别不包括(C．二者在未被撤销前都是有效的)。

81、违约责任是一种(A．合同)法律责任。

276、未经(C．监理工程师，总监理工程师)签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，未经（）签字，建设单位不拨付预付款，不进行竣工验收。

X

9、下列哪项不属于常用的市场调查方式(D．市场个案调查)。2l、下列关于施工公开招标的程序排列正确的是(C．(2)(1)(3)(4)(5)(6))。

(1)编制招标文件(2)建设项目报建(3)投标人资格预审(4)发放招标文件(5)开标、评标和定标(6)签订合同。

22、下列说法不正确的是（C．建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监

督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响

或干涉招标人依法选择中标人的活动)。

25、下列各项关于招标人招标能力要求说法有误的是(B．招标能力不够，也不得委托中介 机构代理招标)。

31、下列选项中，(C．投标人以高于成本的报价竞标)不是关于投标的禁止性规定。

34、下列关于评标委员会成员的有关表述中符合法律规定的是(c．某丙，从事招标工程项目

领域工作满10年并具有高级职称)。

35、下列关于评标委员会成员的有关表述中符合法律规定的是（c．某丙，从事招标工程

项目领域工作满10年并具有高级职称)。

36、下列合同中，由《合同法》调整的是(c．买卖)合同。

38、下列属于单务合同的是(B．赠与合同)。

41、下列各项不属于合同法律关系客体的是(D．当事人)。

48、下列不具有法人资格的是(C．工商银行湖南省分行)。

54、下列关于要约与承诺说法正确的是(A．撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前

或者与要约同时到达受要约人)。

76、下列合同中，(c．张三在没有公司委托的情况下，拿着公司盖好章的空白合同同老客户签订一份50台计算机的合同)的行为具有法律效力。79、下列合同中，不属于无效合同的是(A．甲公司以欺诈的手段与乙公司签订的合同)。

80、下列订立合同有效的是(A．法人权限内订立的合同)。

88、下列有关价格的说法错误的是（B．逾期交付物的按交付时价格计算)。

130、下列不属于合同法定解除的条件的是(A．当事人一方迟延履行主要债务)。

140、下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是(D．仲裁)。

．

141、某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是(C．申请人民法院撤销仲裁裁决)。142、下列不属于《建设工程施工合同示范文本》中的3个附件是(D．工程量清单)。

143、下列不属于合同协议书组成部分的是(B．主要选项条款)。179、下列关于编制材料计划必须遵循的原则中，叙述不正确的是(B．项目经理负责制原则)。

196、下列选项中，不属于信息来源的是(A．过期的报刊、网络资料)。199、下列选项中，关于材料供应管理应遵循的原则，说法不正确的是(C．加强纵向经济联合，提高物资配套供应能力)。

203、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是(A．工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同)。

271、下列选项中，不属于材料供应的数量控制方式的是(A．定额供应)。

286、下列不属于工程材料质量监督管理的规定的有(D．监督材料在使用中有无偷工减料现象)。

289、下列选项中，不属于工具费用摊销常用方法的是（D．原值摊销法)。

7、信用评估的5C评估法中资本(capitAl)是指（C．企业的财务状况)。

3、“5C'’信用评级法，即评估客户信用品质的五个方面，即(D．品质、能力、资本、抵 押、条件)。

55、希望和他人订立合同的意思表示是指(A．要约)。

73、限制民事行为能力人订立的合同，经(c．法定)代理人追认后，该合同有效。

120、狭义的合同变更不包括合同(A．主体)的变更。

232、向(D．使用单位)发放材料是保证生产建设的需要，同时也是仓储管理的重要工作和最终目的。251、现场材料的验收步骤分为以下几点，正确的顺序是(B．①②③④)①查看送料单是否存在误送现象；②核对实物的品种、规格、数量和质量是否与凭证一致；③检查原始凭证是否齐全正确；④做好原始记录，逐项详细填写收料日记。

252、新材料未经试验鉴定，(B．可以)用于工程中。

Y

58、要约可以撤回。撤回要约的通知应当在(C．要约到达受要约人之前)或者与要约同时到达受要约人。

59、要约可以撤销。撤销要约的通知应当在(D．受要约人发出承诺通知之前)到达受要约人。

86、因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构(D．变更或者撤销)。

93、因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以(B．自己的名义代位行使债务人)的债权。282、因素分析法具体有(B．连锁替代法)和差额计算法。107、以下哪项不属于担保法规定的担保方式(D．违约金)。

278、以下所描述的质量责任和义务中，不应由工程监理单位负责的是(D．应对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，进行现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测)。

178、影响材料计划管理的企业内部因素主要是(B．企业内部部门之间 16 的衔接环节)。

185、影响材料采购的企业外部因素有(A．资源渠道、材料供方及市场供求因素)。

109、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人(A．可以)拒绝承担保证责任。

112、(B．抵押人和抵押权人)应当以书面形式订立抵押合同。

173、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由(A．发包人)承担。

206、业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知(A．7)天后停止施工，业主承担违约责任。

237、用直接计算法编制材料需用计划，一般以(C．单位工程)为对象进行编制。

248、月度计划应把(B．单位工程材料计划)列为重点，专项平衡，安排供应。

14、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B．3)家。

Z

16、在我国下面投资主体的工程项目，可以不招投标的项目是(D．外商独资房地产公司 开发的住宅楼)。

70、在某建材购销的承诺中，对于要约中的下列事项作了变更，属于非实质性变更的是(c．建材包装的装潢）。