第一篇：《建筑工程招投标与合同管理》复习题

《建筑工程招投标与合同管理》复习题

一、选择题

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。

B D、代理人与被代理人、法人与自然人 A、债权人与债务人 C、权利与义务（A）赔偿。

B

D）不得抵押。B B

土地使用权、3 A）

B D B C、调解—和解—仲裁—诉讼、调解—和解—诉讼—仲裁）的选择。、监理人员数量

D、设备

C C、房屋 B）家。、5

D、7

D、交通运输工具

A、施工企业的法定代表人、具体的施工人员

2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求

A、施工企业

C、施工企业的项目经理

3、下列财产中，（A、土地所有权 A、2、4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（5、合同争议的解决顺序为（A、和解—调解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁

6、监理招标主要是对监理单位（A、报价（B）

B、附加工作

B、能力

7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于

A、正常工作

C、额外工作

D、义务工作

C）。

8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工 条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位 置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定 的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

10、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）

A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商 由此造成的损失，相应顺延工期

B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

11、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。

A、工程保修期 B、承包商的施工期

C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

12、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，承包商（C）

为此分包商向承包商提出 索赔。A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

13、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（A 行政法律关系 法律关系

B D 经济侵权关系

B）

民事权利义务关系 C刑事

14、在工程建设监理活动中，监理单位是（A 业主的代理人 D 绝对独立的第三人

15、经济合同当事人订立的“保证合同”

A 主合同 B 从合同

C独立合同 A 按裁决自觉执行 C可向人民法院起诉

D B D

16、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（B

业主的委托人

A）C 施工合同的当事人

B），其法律形式是（无条件地必须履行的合同

A）

不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 向合同管理机关申诉

17、中标的承包商将由（B）决定。A 评标委员会 B 业主 C上级行政主管部门 D 监理工程师

18、业主在（B A 可调总价

B

不可调总价

C B

单价

19、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（A 只限承包商向业主索赔）合同中承担的风险最小。D 成本加酬金 C）。

业主无权向承包商索赔

C业主与承包商之间的双向索赔 D 不包括承包商与分包商之间的索赔 20、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致 时，应以(A)为准。A.招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

21、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作

22、下列各项中，(C)不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实

23、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括(C)。A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求 C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求

24、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是

省招标费用 违约的风险

25、施工合同通用条款规定，中解释顺序排列正确的为

D、竞争激烈

当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，(D)。

下列

(D)。A、节

B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

26、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由(C)承担。

A、发包人

B、承包人

C、工程师 D、发包人与承包人共同

(D)之日止的持续时间为缺陷通知期，承 包商负

27、FIDIC 施工合同条件规定，用从 有修复质量缺陷的义务。

A、开工日起至颁布发接收证B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工 C、颁发接收证书日起至颁发履约证书 D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

28、在工程施工中由于

A 承包人 责支付报酬的一方称（B

(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A、不可抗力

C、设计变更 出资人

D D、工程量变化

29、委托任务并负

B）。发包人

C 出工人 C）。A

D 设计单位

C）。

可调整价格合同 成本加酬金合同

建设

B、承包方的设备损坏

30、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（单位 B 施工单位 C 招标代理

31、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（B A 固定价格合同

C 固定价格加酬金合同

32、在进度控制中，（B

D）不属工程师的任务。

B

向有关部门递交竣工申请 A督促承包人完成工程扫尾工作 C协调竣工验收中的各方关系

33、工程分包的说法错误的为（A）

D 参加竣工验收 C 是允许的

A）

D 非发包人同意，承A 是违法的 B 是从工程承包人承担 包人不得将承包工程的任何部分分包

34、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（A 工程保修期

B

承包商的施工期

C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知

D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

35、自中标通知书发出（C 单位和中标人签订书面的建设工程承发 包合同。

A 15 天 A、保证

B 21

天

C 30 C 天、违约

B D、30 天

D 35 D 天、合同

36、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B、连带保证

37、当事人采用合同书形式订立的，自（当事人签字或盖章时

38、确定中标人后（A、15 天

B、21 天

C B）承担担保责任。）内，建设

C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方、双方当事人达成一致意见时

D、35 天

A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书 面报告。

39、下列说法不正确的是（C）。

A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定

程序选择中标人； 所派人员可作为评标委员会的成员，招标人依法选择中标人的活动。

D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。40、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）。

A、正常工作

B、附加工作

C、额外工作

D、意外工作

41、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D）。A、包括开工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的总日历天数 D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数

42、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工 条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位 置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

43、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作

B、向有关部门递交竣工申请 C、协调竣工验收中的各方关系 D、参加竣工验收

44、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）A、固定价格合同

合同

45、如果投标截止日期前第 的增加，应由（A、业主 B、承包商 C

D B、可调整价格合同 C、固定价格加酬金、成本加酬金合同 天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实 际投入成本

A）给予补偿。、工程师 D、特殊分包商

二、判断改错题

（× 30 万元。（）要 ×））

C）。A、但不得以任何形式影响或 干涉

1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。

式改为不要式

2、甲需购进乙公司相关设备，价值 100 万元，甲应预付定金 30 万改为 20 万。

3、招标过程分为三阶段： 准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（× 评标定标阶段改为决标成交阶段。

4、中标通知书发出 包合同。（天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书 等签订工程承√）

（×）

5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。以大写金额为准。

6、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分 组成，并附有三个附件。（√）

7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为 准。（√）

8、FIDIC 施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布 的“开工令” 中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天 数。（×）合同有效期改为施工期。

9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在 28 天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√）

10、FIDIC 合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期 等违约行为导致的业主损失。（√）

11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求 的索赔权利（√）

12、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金）因此其索赔金额也可暴扣利润）。

。仲裁是 额额均不应包括利润。（×

13、FIDIC 合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√

14、FIDIC 合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）是

16、工程招标必须采用公开招标方式（×）

。或邀请招标

15、《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组 成的通用文本。（×）不

17、《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责 任也即终止（×）。不立即终止

18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因 此，分公司是一个独立的企业法人。

诉，二者只能选其一。（√ 时效为 2 年。（√）

×）要约改为邀约邀请。（√））

（×）分公司不是一个独立的企业法人

19、经

济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起

20、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项

21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。

23、招标过程概括划分为三阶段：（× 成。

25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的

以大写为准。

26、建设工程施工合同范本由《协议书》 并附有三个附件。（√）面。

28、FIDIC 施工合同规定以投标截止日期前第 分合同风险的时间点。

（√ 天定义为“基准日” 作为业 主与承包商划）, 以小写金额为准。（×、《通用条款》、《专用条款》三部分 组成，（×）口头改为书））评表定标阶段改为决标成交阶段。

24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。

（×）实践改为诺

准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。

27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。

29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递 交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（√）

30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（√）

三、填空题

1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性 文件。

2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从 程进行全面规划的工作。

3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公开招标

直 接采购

4、工程承发包方式，是指

5、建筑市场主体主要有

发包人

与 承包人

业主、承包商

技术上

和 经济上对拟建工、询价报价。

双方之间的经济关系形式。

等。、三个、场所服务功能、工程咨询服务机构、6、我国的建设工程交易中心是按照 集中办公功能 三大功能进行构建的。

7、工程监理企业，其资质等级划分为 级别。

8、工程招标代理机构，其资质等级划分为

信息服务功能 甲级、甲级

乙级 和 丙级 和 乙级。

9、建设工程招标方式有

10、建设工程招标方法有 招标、两次报价招标。

11、选择投标对象的主要方法有

12、建筑材料的采购供应方式有

13、保险费包括

公开招标 一次性招标

和 邀请招标。、多次性招标

和 一次两段式。

等。

定性分析法 公开招标、定量分析法、询价报价、车辆保险、、直接采购

建筑工程一切险、第三方责任险 固定价合同

14、建设工程合同按计价方式划分为 成本加酬金合同 三大类型。

15、工程进度款结算方式有 按月结算 他结算方式。

17、国际工程招投标的特点有

18、按施工索赔的目的分为、可调价合同、竣工后一次结算

单项索赔

择优性 工期索赔、分段结算、一揽子索赔、限制性

。谈判解决

。

和 其

16、按施工索赔的处理方式可分为、平等性

和 经济索赔

19、承发包双方解决施工索赔争端的主要方法是 仲裁。

20、担保的基本方式是保证、抵押、质押、留置和定金。

21、市场的特征平等性、自主性、完整性、开放性、竞争性。

22、开发性经营方式的业务内容包括房地产开发、待建工程。

23、直接工程费指人工费、材料费、施工机械使用费。

24、作标技巧有逐步升级法、突然降价法、赔价竞争法。

25、按索赔目标分为工期索赔、费用索赔两类。

26、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。、DAB 方式 和

27、市场的功能交换功能、调节功能、信息导向功能、资源配置功能、经济 联动功能。

28、投标竞争包括价格竞争、素质竞争。

29、国际工程招标方式公开招标、邀请招标、议标、其他招标方式。30、风险因素包括实质风险因素、道德风险因素、心里风险因素。

四、问答题

1、施工合同的特点是什么？

1）合同标的的特殊性； 2）合同履行期限的长期性； 3）合同内容的多样性和复杂性； 4）合同监督的严格性。

2、建设工程交易中心的运行原则是什么？

1）信息公开原则； 2）依法管理原则； 3）公平竞争原则；

4）属地进入原则；

5）办事公正原则。

3、建设工程招投标的特点是什么？

1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争； 2）投标是在平等互利的基础上的竞争；

3）竞争的目的是相互促进、共同提高；

4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包。

4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？

1）合同第一性原则； 2）合同平等、自愿原则； 3）合同的法律原则；

4）诚实信用原则；

5）公平合理原则。

5、建设工程施工合同的作用是什么？

1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；

2）施工合同是施工阶段实行监理的依据；

3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据。

6、工程师公正合理的处理索赔事项、必须遵循哪些原则？

1）公正原则；

2）及时原则；

3）其他原则（协商一致、诚实信用等）

7、订立施工合同应具备的条件是什么？

1）初步设计已经批准；

2）工程项目已列入年度建设计划； 3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；

4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；

5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发。

8、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？

1）施工合同协议书 2）中标通知书 3）投标书及其附件 4）施工合同专用条款 5）施工合同通用条款

6）标准、规范及有关技术文件 7）图纸

8）工程量清单

9）工程报价单或预算书。

9、工程合同管理的原则是什么？

1）合同第一位原则 2）合同自愿原则

3）合同的法律原则

4）公平合理原则

10、市场的功能是什么？

1）交换功能 2）调节功能 3）信息导向功能 4）资源配置功能 5）经济联动功能

11、市场的作用是什么？

1）市场是进行商品生产的必要条件 2）市场是联系生产者和消费者的纽带

3）市场是企业之间竞争的场所

4）市场促进社会分工和技术进步

12、施工招投标的特点？

1）评标标准可比性强

2）规范工程施工及其招投标活动的法律法规比较完善 3）投标竞争激烈

13、国际工程承包的特点是什么？

1）合同主体的多国性

2）按照严格的合同条件和国际惯例管理工程 3）政治、经济因素的风险增大

4）规范标准庞杂

14、处理合同风险有哪些对策？ 1）在报价时考虑并实施风险对策；

2）双方合理分担风险； 3）采取技术、经济、管理技术； 4）在工程实施过程中加强索赔管理；

5）保险公司投保； 6）其他风险防范措施。

15、工程项目施工招标方式有哪几种？在什么条件和要求下采用邀请招标方式？ 招标方式分：公开招标和邀请招标两种。满足以下条件经过核准或备案可以采用邀请招标：（1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的项目。（2）受自然地域环境限制的项目。

（3）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的项目。（4）公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的项目。（5）法律、法规规定不宜公开招标的项目。

16、1999 年 FIDIC 出台了哪几个合同条件？简述其特点和适用范围。

1999 年 9 月 FIDIC 出台 4 本全新的标准合同条件：

1）《施工合同条件》（新红皮书），名称是：由业主设计的房屋和工程施工合同条件。2）《设备与设计-建造合同》（新黄皮书），名称是：由承包商设计的电气和机械设备安 装与民用和工程合同条件。3）《 EPC/交钥匙项目合同条件》

（银皮书）。4）《简明合同格式》（绿皮书）。

17、假若你是承包商的项目经理，你该怎样做好项目的工程索赔工作？

1）树立索赔意识；

2）建立健全工程索赔管理机制； 3）索赔及时； 4）资料完善。

18、建设单位招标应当具备什么条件？

1）招标人是法人或依法成立的其他组织； 2）有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员； 3）有组织编制招标文件的能力； 4）有审查投标单位资质的能力； 5）有组织开标、评标、定标的能力。不具备上述（2）～（5）项条件的，须委托具有相应资质的咨询、监理等单位代理招标。

第二篇：建筑工程招投标与合同管理

【建筑工程招投标与合同管理】作业

1说明：本次作业包括第一章绪论，第二章工程招标、投标概述的内容，请于四周之前完成。

一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

1.业主： 既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。

2.承包商： 是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人，取得建设行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。

3.建设工程招标：是招标人标明自己的目的，发出招标文件招揽投标人，并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。

4.建设工程投标： 是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，编制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。

5.建设工程招标代理机构： 是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分）

1.建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括_有形建筑__产品也包括无形建筑_产品。

2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、_场所服务_功能和__集中办公功能。

3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、_依法管理___原则、_公平竞争_原则、属地进入原则、办事公正原则。

4.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是__从业企业_的资质管理，二是对_专业从业人员_的资格管理。

第三篇：建筑工程招投标与合同管理实务

建筑工程招投标与合同管理实务

----时间与资金的关系

姓名：傅凌班级：房建07-2班学号：20071179指导教师：王榃招投标制度作为工程承包发包的主要形式在国际国内的工程项目建设中已广泛实施，它是一种富有竞争性的采购方式，是市场经济的重要调节手段，他不但为业主选择好的供货商和承包人，而且能够优化资源配置，形成优胜劣汰的市场机制，其本质特征是“公开、公平、公正”和“充分竞争”。实践证明，招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承发包方式，也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法。但由于机制不完善，法制不健全，致使当前的招投标现状仍存在不少不容忽视的问题。

一、工程概况：

XX展览中心拟建于XXX开发区XX北侧XXX二期工程处，已列为XX市重点工程。本工程为单层大跨度钢门架结构，总建筑面积约26,000平方米。本工程建成后将做为专业展览馆使用。

二、有关资金的1.工程预付款 ：预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。业主不按约定预

2.付，承包商在约定预付时间7天后向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不能按要求预付，承包商可在发出通知后7天停止施工。业主应从约定应付之日起向承包商支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

工程预付款的扣除问题一般是通过合同约定从什么时间起开始扣还，多长时 间扣除完毕，在改时间段内每次都是等值扣还。而在FIDIC中，每次扣还 的数额一般不是等值的，而是每次扣还承包商应得款的1/4。

3.工程进度款按月支付，建设单位收到承包单位的工程进度报表，经审查核

实评估后10内，按照评估的工程进度将工程进度款扣除有关应扣款项后拨付给承包单位。

4.工程价款累计拨付达到合同价的80%时停止拨付。工程竣工验收后留5%作 为工程维护保修金以外，余款一次性在工程结算后，经建设单位审查核实后 的15天内拨付给承包单位。

5.工程维护保修金待维护保修期满，经双方协商核定签字起10日内拨付给承

包单位。

6.投标保证金（招标文件、图纸、资料押金）

应邀参加投标的施工单位领取招标文件时，每标应交3000元投标保证金，待中标通知书发出后，如数退还本金（不含利息）。

三、工程工期：

1.开工日期：以建设单位发出开工令日为工期起算日。

2.竣工日期：20XX年X月XX日。

3.本工程在施工期间因战争、地震、重大自然灾害等不可抗力事件发生，承包单位应在事件解除后48小时内办理工程签证手续，工期方可顺延。

4.因设计变更等原因，引起工程量的变化等情况影响主导工期时，须经建设单位确认并办理相关工程签证手续，方可顺延工期。

四、物资供应：

1.本工程所需的设备、材料等物资，除了建设单位负责采购的部分之外，均由施工单位负责统一采购。采购的材料、设备等物资均需符合设计要求的性能、型号、规格。采购时在询价、比价之后，承包单位应负责将评估资料、有关报价复印件及有关样品实物、图片（像）资料报送建设单位审查认可后，方可采购。在实施采购过程中发生的一切不符合工程要求或质量要求的，其后果概由

承包单位负责。承包单位应无条件负责退换或重新报批采购。

2.由施工单位负责采购的材料、设备等物资均应手续齐全、质量可靠，符合国家及当地有关部门的要求，必须符合各项验收、归档、竣工备案所需，必须按建设单位和质监部门的要求对其进行检验并由施工单位承担相关费用。否则施工单位将承担由此而造成的一切后果，建设单位将有权视情况采取相应的处罚措施，直至中止合同，停止支付工程款项，并可以扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包单位索赔。

五、投标时应注意的事项：

1.标函的内容包括：

① 综合说明、标函摘要；

② 工程量、单价、工程总造价及其构成；

③ 施工组织设计（包括施工方案、施工平面布置、施工机械设备、人员组成、工程质量安全保证体系及主要措施、工程计划进度、确保工期的措施等内容）；④ 三材用量，主要材料、设备价格；

2.有关本工程中的项目均应专题详细另列保价，并说明各种费用和优惠条件；

3.标函份数：正件一式六份（中英文对照）；

4.对未中标单位不给予任何经济补偿。

六、管理配合费用：

1.各投标单位在投标价中应单独列明3%付给总包施工单位，作为总包施工单位现场配合，交叉施工所增加的管理费用，其余如脚手架、临时设施等由施工单位双方协商使用费。

七、工程承包方式：

1.本工程采用包工、包料、包工期、包工程质量和包工程造价，一次性包死的承包方式承包。（其中包料部分由建设单位负责采购的设备、器材除外）。

2.本工程主体结构工程不得进行任何形式的分包或转包。如发现有分包或转包，建设单位有权单方面中止合同并与另一家施工单位签定施工合同，已施工工程量概不付款，预付款追回。因此造成的任何损失，建设单位有权向承包单位索赔和追究违约责任。

3.施工中如因设计变更而引起的工程量变化时，结算单价按相对中标书优惠后的相关单价计取，不得计算任何与投标时不一致的单价和费用，并不计取变更设计的赔偿增加费。工程竣工结算按相对于中标总价优惠后最终确定的承包合同总价的打折比例进行结算。

4.议标之前已明确的设计变更内容均属本工程各标工程总承包价格范围之内（详见设计变更文件和图纸）。

第四篇：建筑工程招投标与合同管理复习

建筑工程招投标与合同管理复习

一、名词解释

1.业主____ 既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。

2.承包商____ 是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人，取得建设行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。

3.建设工程招标____是招标人标明自己的目的，发出招标文件招揽投标人，并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。

4.建设工程投标____ 是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，编制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。

5.建设工程招标代理机构____ 是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。

6.标底____招标人编制的招标项目的预期价格。

7.招标实施阶段____ 是整个招标过程的实质性阶段，主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。

8.资格预审____ 是对所有投标人的一次初选，是投标人的第一轮竞争。

9.投标有效期____ 是指从投标截止日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个时间应在投标须知内予以明确。

10.无标底招标____ 是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，投标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。

11.投标____ 承包商根据业主的要求或以招标文件为依据，在规定期限内向招标单位递交投标文件及报价，争取工程承包权的活动。

12.编标____ 编制投标文件，又称编标。投标文件应按招标文件规定的要求进行编制，一般不能带有任何附加条件，否则可能导致被否定或作废。

13.边际成本____ 每增加一个产品而同时增加的成本称为边际成本，即每增加一个单位产量而需追加的成本。

14.经评审的最低投标价法____ 能够满足招标文件的实质性要求，并经评审的投标价最低（低于成本 的除外）应推荐为中标人的方法。15.综合评估法____ 将评审内容分类后分别赋予不同权重，评标委员根据评分标准对各类内容进行相应的打分，最后计算的累计分值反映投标人的综合水平，以得分最高的投标书为最优。

16.建设工程勘察、设计合同____ 由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。

17.建设工程监理合同__是指发包人与监理人就完成一定的工程监理任务而签订的合同。

18.建设工程施工合同____是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程和施工任务与承包人签订的合同，由承包人完成拟定的工程任务，发包人提供必要的施工条件并支付工程价款。

19.单项索赔____是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。

20.总索赔__又称一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件综合在一起进行索赔。

二、单项选择题

1．（B）是指具有专业化施工技术能力，主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业。

A．施工总承包序列企业

B．专业承包序列企业 C．劳务分包序列企业

2．（C）是指具有一定数量的技术工人和工程管理人员，专门在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业企业。

A．施工总承包序列企业

B．专业承包序列企业 C．劳务分包序列企业

3．按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）日之内订立书面合同。A．20

B．30 C．25

D．35 4．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（B）。A．40%

B．50% C．60%

D．70%

5．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（A）。A．30%

B．40% C．50%

D．60% 6．下列（A）属于投标人的权益。A．平等地获得招标信息 B．组织和参与招投标活动，其行为对招标人或投标人产生效力 C．依据招标文件规定，审定投标人的资质 D．依法收取招标代理业务

7．邀请招标是一种由招标人选择若干（C）个以上符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。

A．2

B．4

C．3 D．5 8．建筑工程的开标、评标、定标由（D）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。

A．投标单位

B.监理单位 C.设计单位

D.建设单位

9．投标组织包括组建投标机构和配备高素质的人才，投标机构应由（A）人员组成。A.经营管理、专业技术和 商务金融类 B.投资管理、专业技术和 商务金融类

C.经营管理、投资管理和 商务金融类 D.经营管理、专业技术和 投资管理类

10．下列（A）不属于建设工程招标投标的主体。

A．建设工程交易中心

B．招标人 C．投标人

D．招标代理机构

11．建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（B）。

A ．计划价格

B.预期价格 C.实际价格

D.合同价格

12．整个招标过程的实质性阶段是（B）。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。A．招标准备阶段、B．招标实施阶段 C．定标签约阶段

D．履约阶段

13．定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段，包括：（A）等工作。A．开标、评标、定标、签约

B．评标、定标、签约 C．定标、签约

D．开标、定标、签约

14．整个招标过程的结果性阶段是（C），包括：开标、评标、定标、签约等工作。A．招标准备阶段、B．招标实施阶段 C．定标签约阶段

D．履约阶段

15．招标人采用邀请招标方式的，应当向（B）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。A．二

B．三

C．四

D．五

16．资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，（A）。A． 资格预审评审时可不必考虑

B． 资格预审评审时必须考虑 C． 资格预审评审时可适当考虑

D． 资格预审评审时首先考虑

17．施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（B）。A．投标须知

B．资格预审表 C．合同专用条款

D．对投标人书面有质疑的解答 18．资格预审的评审方法一般采用（A）。A．评分法

B．投票法 C．评议法

D．举手表决 19．施工招标文件的内容一般不包括(B)。A．工程量清单

B．资格预审条件 C．合同条件

D．投标须知

20．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。A．施工

B．设备采购 C．设计

D．材料采购

21．为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，对下列（C）项目可以报低价。

A.工期要求急、投标对手少 B.施工条件差、投标对手少 C.投标对手多、支付条件好 D.施工条件差，投标风险大

22．为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，降低投标报价不可以采取（D）方法。A.降低措施项目费

B.降低管理费

C.降低利润率

D.降低规费和税金

23．投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化，在清单工程量不准确的情况下，对可能增加的工程量，可以报（A）。A.高单价

B.低单价 C.原单价

D.市场价

24．投标文件的内容是投标的关键，下列不属于施工投标文件的内容是（C）。A．投标函 B.投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D.施工组织设计

25．（C）原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。A．确定利润率的策略

B．平衡报价策略

C．价格重分配策略

D．降低预算成本的策略

26．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（D）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．15天

B.20天 C．25天

D.30天

27．招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人（A）。A．应当按照合同约定履行义务，完成中标项目 B．可将中标项目分解后分别向他人转让 C．可向他人转让中标项目

D．可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成

28．（A）的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目。A．经评审的最低投标价法

B．以标底作为标准值计算报价得分的综合评分法

C．以修正标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法 D．不用标底衡量的综合评分法 29．某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（D）。A．与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人 B．改为直接发包

C．用原招标文件重新招标 D．修改招标文件后重新招标 30．评标工作是由（B）完成的，这个临时组织负责对所有投标文件进行评定、提出书面评标报告、推荐或确定中标候选人等工作。

A．招标人

B．评标委员会

C． 公证机关

D．当地招标管理部门

31．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（C）。

A．按工程实际损失计算赔偿

B．扣除合同约定的全部监理酬金

C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D．应当双倍返还定金

32．如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同，发包人（A）。A．将不再返还其投标保证金

B．将全部返还其投标保证金 C．将部分返还其投标保证金

D．将对其行为处以两倍保证金的罚金

33．依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（D）。

A．发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止

B．发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

C．发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止 D．发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同 34．依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（C）止。

A．完成监理合同约定的监理工作之日 B．监理合同规定的到期日

C．被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日 D．完成正常工作和附加工作之日 35．建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》(二)[GF一2000—0210]与(一)[GF一2000—0209]中条款内容差异的主要原因是由于《建设工程设计合同》(二)[GF一2000—0210]委托的工作内容不同，即承包工程项目的(C)任务。A．勘察、设计

B．设计、施工

C．专业工程设计

D．民用建筑工程设计 36．（D）也成为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿，A．单项索赔

B．总索赔

C．工期索赔

D．费用索赔

37．造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后（C）天内，承包商向工程师发出索赔意向通知。

A．26 B．27 C．28 D．30 38．工程师在收到承包商递交的索赔报告和有关资料后（C）天内未给予答复或未对承包商作进一步要求，则视为该项索赔已被认可 A．26 B．27 C．28 D．30 39．承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（B）。A．单项索赔和总索赔

B．工期索赔和费用索赔 C． 单项索赔和工期索赔

D．总索赔和费用索赔

40．总费用法一般是在（B）的情况下才采用的计算索赔款的方法。A．单项索赔

B．总索赔 C． 单项索赔

D．费用索赔

三、多项选择题

1． 建筑市场是以建筑工程承发包交易活动为主要内容的市场，其主体包含（ABC）。

A．业主

B．承包商

C．工程咨询服务机构

D．建设工程交易中心 E．建筑人才

2．建设工程交易中心的基本功能包括（ABC）A．信息服务功能

B．场所服务功能 C．集中办公功能

D．监督管理职能 E．建筑规划功能

3．狭义的建筑市场（AC）。A．一般指有形建筑市场 B．一般指无形建筑市场

C．它是以工程承发包交易活动为主要内容

D．它是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称 ．投标资格审查主要是对投标人的情况进行审查，其审查的主要内容包括（ABCD）。

A.法人资格和资质等级

B.施工能力和企业信誉 C.队伍素质和施工装备

D.管理能力和工程经验 E.施工图纸和工程标底

5．招标人的权益包括（ABCD）。

A．自行组织招标或委托招标代理机构进行招标； B．自由选择招标代理机构并核验其资质证明； C．要求投标人提供有关资质情况的资料；

D．确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人。E．控告、检举招标过程中的违法行为

6．《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有：（ABCD）。

A．按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续； B．工程资金或者资金来源已经落实；

C．有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料； D．法律、法规、规章规定的其他条件。E．监理单位已确定

7．工程施工招标一般划分为（ABC）三个阶段。A．招标准备

B．招标实施

C．定标签约

D．屡约 E．评标

8．招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（ABC）。A．固定总价合同

B．单价合同

C．成本加酬金合同

D．固定总价加酬金合同 E．单价合同加酬金合同 9．招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括：（ABCDEF）。A．成立招标机构

B．办理项目审批手续 C．确定招标方式

D．划分标段及选择合同计价方式 E．申请招标

F．编制招标有关文件

10．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：（ABCD）。A．发布招标公告或投标邀请书

B．组织资格预审 C．召开标前会议

D．开标、评标和定标 E．编制招标有关文件

11．施工招标划分合同数量时，应考虑的影响因素包括(CDE)。A．有利于本地区的承包商

B．有利于本系统的承包商 C．施工内容的专业性较强

D．避免施工现场的交叉干扰 E．对项目建设总投资的影响

12．投标文件中（ABC）必须有法人单位公章、法定代表人或其委托代理人的印鉴投标书。A．投标书

B．投标书情况汇总表 C．密封签

D．工期目标 E．详细预算及主要材料用量；

13．开标的主持人是（AE），他们同时负责开标全过程的工作。A．招标人或

B．当地招标管理部门 C．公证机关

D．投标人代表 E．招标代理机构

14．详细评审是指在初步评审的基础上，对经初步评审合格的投标文件，按照招标文件确定的评标标准和方法，对其（BC）进一步评审、比较。A．符合性

B．技术部分 C．商务部分

D．投标文件的澄清和说明 E．应当作为废标处理的情况

15．按照建设部的规定，建设项目的投标有（ABCD）下列情况的也应当按照废标处理： A．未按要求密封。

B．无单位和法定代表人或者代理人的印鉴，或未按规定加盖印鉴。C．未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊、辨认不清。D．逾期送达。E．细微偏差

16．成本加酬金合同通常适用于（ABCD）。A．紧急工程项目

B．新型工程项目

C．项目工程内容及技术经济指标未确定的项目 D．一些风险较大的项目

E．工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目

17．勘察、设计合同的发包人一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但承包商必须是（ABCD）。

A．具有法人资格的勘察、设计单位

B．持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书

C．持有工程勘察设计收费资格证书

D．持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

18．根据招标投标法的规定，中标通知书发出后的30日内，中标单位应与发包人依据（BC）等签订工程施工承包合同。A．招标公告

B．招标文件

C．投标文件

D．评标价格

E．最后谈判达成的降价协议

19．按索赔的索赔的目的进行分类，索赔可以分为（AD）。

A．工期索赔

B．总索赔 C．单项索赔

D．费用索赔 E．合同外的索赔

20．在索赔中，最常见的是承包商向业主提出的（CE）。A．单项索赔

B．总索赔 C．工期索赔

D．合同中默示的索赔 E．费用索赔

四、简答题

1.《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的？

答：根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。”

2.工程施工招标的程序包括哪三个阶段？各阶段中的主要工作包括哪些？ 答：工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。

招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、办理项目审批手续、确定招标方式、划分标段及选择合同计价方式、申请招标、编制招标相关文件等工作。

招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，招标人组织资格预审，招标人发售招标文件，组织现场踏勘，召开标前会议。

定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段。包括开标、评标、定标、签约等工作。3.成立招标机构有哪两种途径？招标机构的主要职责是什么？

答：成立招标机构有两种途径：一种是业主自行成立招标机构，组织招标工作，另一种是业主委托专门的招标代理机构组织招标。

招标机构的主要职责是：拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。4.建设工程项目报建与招标活动的关系如何？报建的内容主要包括哪些？

答：建设工程项目报建是招标人招标活动的前提。建设工程项目报建的内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、发包方式、计划开竣工日期和工期。

5.招标方式有哪两种？一般可以采用邀请招标方式的情况包括哪些项目？ 答：招标方式有公开招标与邀请招标两种。一般可以采用邀请招标方式的情况包括：建设工程项目标的小，公开招标的费用与项目的价值相比不经济；技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目；军事保密项目等。6.什么是标底？编制标底时应注意哪些? 答：标底是招标人编制的招标项目的预期价格。

编制标底时，首先要保证其准确，应当由具备资格的机构和人员，依据国家的计价规范规定的工程量计算规则和招标文件规定的计价方法及要求编制。其次要做好保密工作，对于泄露标底的有关人员应追究其法律责任。一个招标工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的。

7.招标文件的编制程序一般包括哪些？ 答：招标文件的编制程序一般是：

（1）熟悉工程情况

（2）计算工程量

（3）确定施工工期和开、竣工日期

（4）确定工程的技术要求、质量标准及各项有关费用

（5）确定投标、开标、定标的日期及其他事项（6）填写招标文件审报表 8．投标的工作程序有哪些？

答：投标的工作程序应与招标程序相配合、相适应。为了取得投标的成功，一般要经过从投标的前期准备，申请投标和递交资格预审书，接受投标邀请和购买招标文件，研究招标文件，调查研究和澄清问题，编制施工计划，估价和确定投标标价，编制投标文件，投标文件的投递，参加开标会、授标与签约的全过程。

9．投标的前期工作包括哪些内容？要注意什么问题？ 答：投标的前期工作包括获取投标信息与前期投标决策，即从众多招标信息中确定选取哪个（些）作为投标对象。要注意如下问题：

(1)获取信息并确定其可靠性。

⑫ 对业主进行必要的调查研究。对业主的调查研究时投标人风险分析的基础，是其确定投标与否及报价高低的一个依据。10．投标文件一般包括哪些内容？

答：投标文件一般包括以下七个方面的内容：

（1）投标书。

（2）投标保证书。

（3）报价表。因合同类型而异，单价合同一般将各类单价列在工程量表上。有时业主要求提供单价分析，则需按招标文件规定将主要的或全部单价均附上单价分析表。

（4）施工规划。包括各种施工方案、施工进度计划表或资源安排直方图。

（5）施工组织机构表、主要工程管理人员人选及其简历。

（6）如欲将部分项目分包给其他承包商，则须将分包商情况写入投标文件。

（7）其他必要的附件和资料。如投标保函，承包商营业执照，承包商投标全权代表的委托书及姓名、地址，能确认投标者财务状况的银行或其他金融机构的名称和地址等。11.建筑市场的特点如何？

答：由于建筑产品具有生产周期长、价值量大等特点，生产过程中不同阶段对承包单位的能力和特点要求不同，这就决定了建筑市场交易贯穿于建筑产品生产的整个过程。从工程建设的咨询、设计、施工任务的发包，到工程竣工、保修期结束，发包方和承包方、分包方进行的各种交易以及相关的商品混凝土供应、配件生产供应、建筑机械租赁等活动都是在建筑市场中进行的。这种生产活动和交易活动交织在一起的特点，使得建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在：

⑪ 交易方式为买方向卖方直接订货，并一般以招投标为主要方式。

⑫ 交易价格以工程造价为基础，企业竞争是企业信誉、技术力量和施工质量等方面的竞争。

⑬ 交易行为受严格的法律、规章、制度的约束和监督，并一般以公开化的方式交易。12.建设工程交易中心的性质如何？

答：建设工程交易中心是得到政府或政府授权主管部门的批准的、不以营利为目的的、旨在建立公开、公正、公平竞争的招投标制度的服务性机构。

13.什么是建设工程交易中心的三项基本功能？ 答：建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。14.什么是建设工程招投标？

答：建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。

15.建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面？

答：⑪ 程序规范。目前已形成一套规范的招标投标程序和条件，在招标投标双方之间都具有约束力。当事人双方必须严格按照既定的程序和条件进行招投标活动。

⑫ 多方位开放，透明度高。招标的目的是在尽可能大的范围内寻找合乎要求的中标人，为此，招标人一般要在指定或选定的报刊或其他媒体上刊登招标公告，邀请所有现在的投标人参加投标；提供给投标人的招标文件必须拟建招标的工程作出详细的说明，使投标人有共同的依据来编制投标文件；招标人事先要向投标人明确评价和比较投标文件以及选定中标人的标准；在提交投标文件的最后截止日公开开标；严禁招标人与投标人就投标文件的实质性内容单独谈判。这样，招投标活动完全置于公开的社会监督下，可以防止不正当的交易行为。

⑬ 投标过程统一、有效地监督。大多数依法必须进行招标的项目必须在有形建筑市场内进行，招标过程统一，透明度高，也可实现由进驻建设工程交易中心的国家有关部门统一监督，更能体现有效竞争机制。

⑭ 公平、客观。招投标全过程自始至终按照事先规定的程序和条件，本着公平竞争的原则进行。在招标公告或投标邀请书发出后，任何有能力或资格的投标人均可参加投标。招标人不得有任何歧视人和投标人的行为。同时，评标委员会的组建必须公正、客观，其在组织评标时也必须公平、客观地对待每一个投标人；中标人的确定由评委会负责，能很大程度上减少腐败行为的发生。

⑮ 双方一次成交。一般交易往往在进行多次谈判以后才能成交。招标投标则禁止交易双方面对面地讨价还价。交易主动权掌握在招标人手里，投标人只能应邀请进行一次性报价，并以合理的价格定标。

16.建筑工程招标人的资质有哪些？ 答：招标人的资质：

⑪ 招标人应当有进行招标项目的相应资金或资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。

⑫ 招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，必须设立专门的招标组织办理招标事宜。对强制招标项目，自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。

⑬ 招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。17.公开招标与邀请招标各有何特点？各有何适用？ 答：公开招标的特点

公开招标的优点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。但是公开招标也存在着工作量大，周期长，花费人力、物力、财力多等方面的不足。

邀请招标的特点

由于被邀请参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标