第一篇：工程招投标和合同管理多项选择题复习题

一、多项选择题

1．下列工程项目中，必须进行招标的有(BCD)。A．使用外商资金的项目 B．污水排放项目 C．大型体育场馆

D.采用寺用技术作为施工主要技术的工程项目 E．国家融资项目

2．下列关于公开招标，说法正确的是(ABCE)。

A.公开招标的资格审查和评标的工作量较大，有可能因资格预审把关不严导致鱼目混珠现象的发生

B.公开招标也称无限竞争性招标，招标人在媒体上发布招标公告 C．采用公开招标方式，招标人就不得以不合理的条件限制潜在的投标人 D.按规定应当招标的建设工程项目，都应采用公开招标方式

E.公开招标有助于在众多的投标人中选择报价合理，资信良好的中标人 3．工程建设项目招标的组织形式有(BD)。

A．公开招标 B.自行招标 C.邀请招标 D.委托招标 E．上级主管部门组织招标 4．邀请招标与公开招标的不同点是(ABE)。

A.公开的程度不同 B.潜在投标人的范围不同 C．评标标准不同 D.报价合理程度不同 E.发布招标信息的方式不同 5.下列关于招标信息的发布，说法正确的是(BDE)。

A．招标人或其委托的招标代理机构应至少在两家指定的媒体发布招标公告 B.招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标公告内容的真实、准确和完整 C.拟发布的招标公告文本应当由招标人或其委托的招标代理机构的主要负责人签名 D.招标文件可以收费，但不得以盈利为目的

E.招标人对于所附的设计文件，可向投标人酌收押金 6．下列关于资格预审，错误的有(DE)。

A．资格预审可以使招标人了解潜在投标人对项目投标的兴趣，并据此可修改招标条款，以吸引更多的投标人参加竞争

B.资格预审文件是由业主自行编制或委托咨询公司编制的

C．招标人自资格预售文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日 D.对于任何一个投标意向者提出疑问的答复，仅须通知该投标意向者即可

E.当业主对投标意者报送的资格预审文件中的疑点要求澄清时，投标意向者应按实际情况，可以修改资格预审文件中的实质内容 7．评标的过程包括(ACDE)。

A.评标的准备 B．开标 C.初步评审 D.详细评审 E．编写评标报告

8．“投标人须知”是招标人向投标人传递基础信息的文件，研究“投标者须知”应注意的事项有(ABDE)。

A.投标人需要注意招标工程的详细内容和范围，避免遗漏或多报 B.注意投标文件的组成，避免因提供的资料不全而被作为废标处理 C.注意合同条款中投标人在中标后享有的权利和义务条款约定是否公平 D.注意招标答疑时间、投标截止时间的安排 E.注意其中报价原则的规定

9．投标人在研究招标文件的同时，还可对工程其他情况进行调查研究，以避免投标及履约风险。这些调查研究可能包括(BCDE)。

A.工程业主方与当地政府关系调查 B.工程现场地质情况考察 C.工程所在地区自然环境考察 D.工程业主方资信状况调查

E．工程竞争对手履约能力调查

10．根据《建设工程施工合同<示范文本）》，关于合同文件的优先解释顺序，正确的有（ABCE）

A．投标书优先于合同专用条款 B.合同专用条款优先于标准、规范 C.标准、规范优先于图纸 D.工程清单优先于图纸 E.工程量优先于工程报价单

11．根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的主要义务是(BCDE)。A.根据发包人委托，完成全部施工图设计与工程配套的设计，经工程师确认后使用 B.按合同专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施

C.负责工地安全、看管进场材料、设备和未交工程

D.按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

E.接受发包人、工程师或其代表的指令。

12.在建筑材料采购合同中，标的物的质量要求应该符合国家或行业现有关质量标准和设计的要求，约定质量标准的一般原则是(BCDE)。

A．按企业标准执行

B．没有国家标准而有部颁标准的则按部颁标准执行 C．没有国家标准和部颁标准为依据时，可按企业标准执行

D．没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中约定的 技术条件、样品或补充的技术要求执行

E．合同内必须写明执行的质量标准代号、编号和标准名称，明确各类材料的技术 要求、试验项目、试验方法、试验频率等

13．在建筑材料采购合同中，关于采购的数量，以下说法正确的是(ABDE)。

A．凡国家、行业或地方规定有计量标准的产品，合同中应按照统一标准注明计量单位 B．凡国家、行业或地方规定没有计量标准昀产品，可由当事人协商，不可以用含混不清的计量单位

C．若建筑材料或建筑产品有计量换算问题，可由当事人协商计量单位，确定订购数量 D．供贷方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致，并在发货明细表或质量证明书中注明，以便采购方检验

E．订购数量必须在合同中注明

14．依据《建设工程施工劳务分包台同（示范文本）》，承包人的主要义务是指(ABDE)。A．向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地 B．向劳务分包人提供生产、生活临时设施

C．严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工 D．负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系

E．负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表

15．在建设工程施工劳务分包合同中，劳务报酬可以采用的方式是(ADE)。A．固定劳务报酬（含管理费）B．浮动劳务报酬（含管理费）C．约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按预计的丁时计算 D．约定不同工作成果的计件单件（含管理费），按确认的丁程量计算 E．约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），接确认的工时计算

16．根据《工程总承包合同示范文本》（征求意见稿），关于发包人的义务和权利，以下说法正确的是(BCDE)。

A．协助承包人办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的开工条件

B．履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务

C．有权根据合同约定及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性规定，对承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更

D.有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿 E．发包人认为必要时，有权发出书面形式的暂停通知。17．在工程监理合同中，下列属于监理人的义务的有(ABCD)。

A． 按照合同约定或监理投标书的承诺派出监理机构人员，完成监理范围内的监理业务，按合同约定定期向委托人报告监理工作

B．在履行监理合同义务期间，应认真勤奋地工作，为委托人提供咨询意见，并公正维护各方面的合法权益

C．由委托人所提供的设施和物品，属于委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托入

D．在合同期内和合同终止后，未征得有关方面同意，不得泄露与监理工程及其监理业务有关的保密资料

E．对工程建设有关事项包括工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人提出建议

18．根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师可以是(AC)。A．工程监理单位委派的总监理工程师 B．业主方的项目经理 C．发包人指定的履行合同的代表 D．业主方技术负责人 E．施工方技术负责人

19．固定总价合同适用的情况是(ACDE)。

A．工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确 B．有工程造价管理部门公布的价格调整 C．工程结构和技术简单，风险小

D．工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理 E．投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟定施工计划

20．采用固定总价合同，承包商承担的主要风险是（ABCD）A．报价计算错误造成的风险 B．漏报项目造成的风险 C．工程范围不确定造成的风险 D．工程量计算错误造成的风险 E．由于设计失误造成的风险

21．建设工程中经常采用的担保种类有(ABCD)。

A．投标担保 B．履约担保 C．支付担保 D．预付款担保 E．备案担保 22．建设工程施工合同分析的必要性体现在(BCDE)。A．许多合同条文存在错误，需要修改

B．同一个工程中的不同合同形成一个复杂的体系 C．在合同中依然存在问题和风险 D．合同中的任务需要分解和落实

E．许多工程小组、项目管理职能人员所涉及的话动和问题不是合同文件的全部 23．下列情况属于合同交底的工作包括(ACD)。A．学习合同，对合同的主要内容做出解释和说明 B．确保施工现场的道路、水电、临时设施等施工条件 C．将合同事件责任分解落实到各工程小组或分包人 D．了合同双方的合同责任和工作范围 E．召开生产调度会议

24．下列各项属于合同跟踪对象的是(ABCD)。

A．分包人的工作 B．业主的工作 C．监理工程师的工作 D．承包的任务 E．政府质量监督机构的工作

25．根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，该调整措施可分为（ABCE）。

A．组织措施 B．技术措施 C．经济措施 D．管理措施 E．合同措施 26．引起索赔的原因非常多且复杂，下列(ABCE)情况可能引起索赔。A．合同对方未能正确履行合同义务与责任

B．设计图纸错误 C．合同变更 D．下雨停工三小时 E．破坏性地震 27．下列事件中，承包商可以向业主提出费用索赔的有(ABD)。A．业主指定的分包商违约，造成承包商费用的增加 B．货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加 C．业主延期支付工程敖，造成利润损失 D．由于不可抗力，造成停工损失

E．施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加 28．在索赔资料准备阶段，主要工作包括（）A．跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过 B．分析干扰事件产生原因，划清各方责任，确定索赔根据 C．损失结果的调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值 D．搜集证据

E．认真研究合同约定，防止对方向自己提出索赔 29．建设工程索赔文件的内容包括（）

A．证据部分 B．论证部分 C．总述部分 D．次要部分 E．索赔款项（或工期）计算部分 30．根据《建设施工合同（示范文本）》，确定可以顺延工期的条件包括(ABCD)A．发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件

B．发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行 C．工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 D．设计变更和工程量增加

E．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成累计超过6小时 31.工期索赔的计算方法有(A C)。

A．网络分析法 B．修正的总费用法 C．比例计算法 D．实际费用法 E．分项计算法

32．按照延误事件之间的关联性划分，工程延误包括(CDE)。

A．直接延误 B．间接延误 C．单一延误 D.共同延误 E.交叉延误 33．根据《招标投标法》的规定，下列（ABCE）属于必须进行工程建设招标项目 A．水利基础设施工程 B．联合国粮农组织援助的农村灌溉工程 C．国家投资占60%的化工工程 D．中外合资有限公司厂房建筑工程 E．信息网络通信工程

34．根据《招标投标法》的规定，下列（ABCE）项目可以不进行招标 A．抢险救灾工程 B．利用扶贫资金以工代赈工程 C．国家秘密工程D．世界银行贷款工程

E．国外政府援助项目并对招标投标具体文件和程序有专门规定的工程

35．根据《招标投标法》的规定，在招标文件要求的投标文件提交截止时间前，投标人对已提交的投标文件有（ACD）的权利。

A．修改 B．转让 C．撤回 D．补充 E．撤销

36．围绕工程项目的招标投标活动，下列说法正确的是（ACE）A．招标公告是要约邀请 B．招标公告是要约 C．投标书是要约 D．投标书是承诺 E．中标书是承诺

36．《招标投标法》规定招标方式包括自行招标和委托招标，招标人具备（AB）条件的，可以自行办理招标事宜。A．编制招标文件能力 B．组织评标能力 C．评标能力 D．类似项目评标经验 E．有一定数量工程造价、技术人员

37．评标委员会在对投标人的投标文件评审时，发现投标文件存在以下问题：分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致；大写数额与小写数额不一致；投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是（BCE）

A．总价与单价不一致的，以总价为准

B．总价与单价不一致的，以单价为准，单价数额小数点有明显错误的除外 C.大写金额和小写金额不一致的，以大写为准 D．大写金额和小写金额不一致的，以小写为准 E．投标工期延长的视为废标

38.下列情况，（ABCE）属于投标文件重大偏差，未对招标文件实质上响应作废标处理的情形。

A．投标文件要求投标人改变招标文件要求的付款进度和比例 B．投标文件没有加盖公章

C．投标人没有按照招标文件要求提供银行担保函件，但提供担保机构担保函件 D．投标文件施工组织设计中遗漏了冬、雨期施工方案 E．投标文件中工程质量检验标准和方法已被明令淘汰

39.中标通知书发出后，中标人以其投标报价过低为由，放弃中标项目，不与招标人签订合同，则该中标人需承担的民事责任是（BCD）。

A．一定数额的罚款 B．取消中标资格 C．没收其投标保证金

D．对超出投标保证金之外的招标人损失予以赔偿 E．以投标保证金为限进行赔偿损失

40．《建设工程施工合同（示范文本）》主要由（ACE）三部分组成

A．通用条款 B．合同标准条件 C．协议书 D．补充和修正文件 E．专用条款 41．下列（BCDE）属于《建设工程施工合同（示范文本）》的组成合同文件 A．招标文件 B．施工合同通用条款 C．标准、规范及有关技术文件 D．工程变更洽商 E．中标通知书

42．《建设工程施工合同（示范文本》规定的可调价合同中合同价款调整因素包括（ABCD）A．国家政策变化 B．法律、行政法规的变化 C．工程造价管理部门作出的价格调整 D．一周内发包人原因停水、停气造成停工累计超过8小时 E．一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

43．《建设工程施工合同（示范文本）》中关于承包人索赔程序包括（ACDE）A．索赔事件发生后28d天内，承包人向工程师发出索赔意向通知

B．工程师收到索赔报告和有关资料后14d内予以答复，否则视为认可该项索赔 C．发出索赔意见通知后28d内，承包人向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料

D．索赔事件持续进行时，承包人阶段性发生索赔意见，在索赔事件终了后28d内，向工程师送交索赔有关资料和最终索赔报告。

E．工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，可以要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

44．建设工程合同合法生效须满足（ACDE）条件 A．合同当事人具备相应的民事行为能力 B．必须以书面形式

C．合同当事人意思表示真实

D．不违反法律、行政法规强制性规定 E．不违反社会公共利益

45．《合同法》规定双方当事人对某些内容约定不明情况下，合同的履行原则包括（）A．当事人协议补充原则

B．按照合同有关条款确定的原则 C．按照公平合理原则 D．按照交易习惯确定原则 E．法定补充原则 46．对于建设工程施工合同，具有下列（ABCD）情形之一的，建设工程施工合同无效。A．承包人收取部分管理费之后将工程交由劳务公司施工 B．工程施工需要资质为一级，而承包人为二级 C．承包人通过与发包人事先串通谋取中标 D．某包工头借用承包人名义承揽工程施工

E．工程承包人原资质等级不足，后于工程开工前取得工程相应资质 47．承包人提出建设工程施工合同的索赔必须满足的条件是（）A．并非自己过错而应由发包人承担责任 B．造成客观实际损失 C．有事件发生的客观证据

D．在规定的时间内按照约定程序提出 E．有工程师的有效签认

48．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在工程师发出下列（BCDE）变更通知及要求情况下，承包人可以提出变更价款的要求。

A．对已完工程进行成品保护 B．变更工程有关部位的基准线 C．增加附属配套工程 D．改变部分施工顺序 E．改变有关工程施工时间

49．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因以下（ACDE）原因，承包人可以向发包人提出工期顺延的索赔

A．百年不遇的大雨 B．分包工程因为质量问题返工

C．发包人未按合同约定足额支付工程进度款，影响施工正常进行 D．发包人未按合同约定提供工程施工许可证 E．发包人由于拆迁未按期提供施工场地

50．建设工程合同纠纷的处理方式主要有（ABCD）A．诉讼 B．调解 C．仲裁 D．和解 E．行政处理

第二篇：招投标和合同管理选择题

第二部分

复习思考题

一、单项选择题

1、在下列法律关系主体中，（A）是法人。

A、施工企业

B、施工企业经理 C、个体工商户

D、施工企业的分公司

2、未成年人与其父母之间的代理关系是属于（B）代理。A、委托

B、法定

C、指定

D、再

3、某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于（C）。

A、合法行为

B、自然事件 C、违法行为

D、社会事件

4、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（D）。A、进行投标计价

B、确定投标方案

C、办理资格审查

D、决定是否参加投标

5、《建设工程施工示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（A）。

A、承包人分包工程一览表

B、承包人承揽工程项目一览表 C、发包人供应材料一览表

D、工程质量保修书

6、投标人少于（A）的，招标人应当依照招投标法重新投标。

A、3

B、4

C、5

D、7

7、法人的意志是由法人的（D）实现的。A、名称

B、场所 C、上级机关

D、组织机构

8、经济法律关系的（A）是指经济法律关系的参加者或者当事人。A、主体

B、客体

C、内容

D、对象

9、从行为性质上说，工程招标属于（C）。

A、要约

B、承诺

C、要约邀请

D、反要约

10、委托代理的法律后果由（B）承担。A、无权代理人

B、被代理人

C、善意第三人

D、保险公司

11、无效合同从（C）时起就没有法律效力。

A、被确认无效

B、履行

C、订立

D、谈判

12、招标投标法规定：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发放之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（C）日。

A、7

B、15

C、20

D．30

13、招标人可以（C）评标委员会直接确定中标人。

A、批准

B、委托

C、授权

D、指定

14、评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（D）。

A、五分之三

B、五分之四

C、三分之一

D、三分之二

15、招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、（B）的投标机会。

A、自由竞争

B、平等竞争

C、表现企业实力

D、展示企业业绩

16、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（B）万元人民币以上时，必须进行招标。

A、300

B、100

C、200

D、500

17、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑选择（C）执行。

A、工程量清单

B、工程预算书

C、工程变更协议书

D、施工图纸

18、如果一方在订立合同的过程中违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失，责任方将承担（B）的责任。

A、赔偿

B、缔约过失

C、降低资质等级

D、吊销资质证书

19、对于具体工程的一些特殊问题，可通过（B）约定承发包双方的权利和义务。

A、通用条款

B、专用条款 C、监理合同

D、协议书

20、工程建设施工招标，招标单位应在定标（B）天内发出招标通知书。

A、5

B、7

C、15

D、30

21、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（C）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。

A、14

B、15

C、28

D、60

22、对于工程内容明确、工期较短的项目，宜采用（B）合同。

A、总价可调

B、总价不可调

C、单价

D、成本加酬金

23、依法必须进行招标的项目（C）的，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。

A、资格预审公告

B、投标邀请书

C、招标公告

D、评标标准

24、建设单位领取了施工许可证不能按期开工的应当申请延期，延期以（B）次为限。

A、1

B、2

C、3

D、4

25、.在保险合同中，按照保险合同负有支付保险费义务的人是（B）。

A、保险人

B、投保人

C、被保险人

D、受益人

26、.建筑工程监理是监理单位代表（A）实施监督的一种行为。

A、建设单位

B、设计单位

C、施工单位

D、行政机关

27、人民法院受理合同诉讼案件的管辖权与当事人在合同中约定（C）的有关。A、违约责任

B、履行期限

C、履行地点

D、履行方式

28、建设项目应当在领取施工许可证后的（B）个月内开工。

A、1

B、3

C、6

D、12

29、招标人不得以任何方式限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标体现了（D）原则。

A、公开

B、公正

C、诚实信用

D、公平30、于招标文件不包括（D）的内容。

A、投标邀请书

B、且设计图纸

C、合同主要条款

D、财务报表

31、债权人转让权利的，应当（A）。

A、通知债务人

B、与债务人协商

C、使债务人的抗辩只能针对债务人

D、只转让主权利，不转让从权利

32、债权人领取提存物的权利消灭后，提存物归（C）所有。

A、债务人

B、债权人

C、国家

D、提存机构

33、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定

向（B）申请执行。

A、当地人民政府

B、人民法院

C、仲裁委员会

D、调解委员会

34、在合同权利义务终止的原因中，（A）是最主要和最常见的原因。

A、债务清偿

B、合同解除

C、免除债务

D、债务抵消

35、应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（C），可以将组织招标分为自行招

标和委托招标两种情况。

A、招标资质

B、招标许可

C、招标的条件与能力

D、评标专家

36、应当招标的工程建设项目在（B）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。

A、进行可行性研究

B、办理报建登记手续

C、选择招标代理机构

D、发布招标信息

37、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应（B）。A、以小写金额为准

B、以大写金额为准

C、由投标人确认

D、由招标人确认

38、从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书属于（C）。

A、要约

B、要约邀请

C、承诺

D、承诺要约

39、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、15

B、30

C、45

D、60 40、缔约过失责任发生在（C）。

A、中标前

B、中标后

C、合同订立过程中

D、合同成立后

41、我国招标投标法规定，开标应由（C）主持。

A、政府部门

B、招标代理人

C、招标人

D、中介机构

42、下列属于违反合同承担违约责任的形式是（B）。

A、返还财产

B、支付赔偿金

C、追缴财产

D、抵押财产

43、当中止施工（D）个月以上的工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证。

A、1

B、3

C、6

D、12

44、招标投标活动是以（B）为目的的民事活动。

A、承揽工程任务

B、签订承包合同

C、确定中标企业

D、订立采购合同

45、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B）承担担保责任。

A、保证

B、连带保证

C、违约

D、合同

46、索赔必须以（D）为依据。

A、工程预算

B、结算资料

C、工程变更

D、合同

47、根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分，必须采取特定形式的

是指（A）。

A、要式合同

B、不要式合同

C、单务合同

D、无偿合同

48、通常把承包商向业主提出的为了取得（C）的要求称为“施工索赔”。

A、施工损失和利润损失

B、超额利润或工期延误 C、经济补偿或工期延长

D、经济补偿和工期延长

49、在施工中出现非承包商原因的窝工现象，承包商自有设备可按（C）计算索赔费用。A、施工机械台班费

B、施工机械台班折旧和设备使用费 C、施工机械台班折旧费

D、施工机械市场租赁费 50、合同订立过程中，承诺自（A）时生效。

A、发出

B、要约人了解其内容

C、合同生效

D、达到要约人

51、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（B）撤销。

A、建设行政主管部门

B、人民法院

C、监理单位

D、设计单位

52、从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（C）合同的一种。

A、委托

B、技术

C、承揽

D、保管

53、工程反索赔通常是指（D）。

A、承包商向业主提出的索赔

B、分包商向总包商提出的索赔 C、承包商向供货商提出的索赔

D、业主向承包商提出的索赔

54、在下列合同形式中，（A）合同是可撤销的合同。

A、当事人的意思表示不真实

B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的 C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益 D、违反法律强制规定的

55、我国法律规定（A）享有民事权利能力。

A、所有公民

B、十六岁以上的公民 C、十八岁以上公民

D、具有民事行为的公民

56、《合同法》对合同生效规定了三种情况，不包括下列（B）。

A、成立生效

B、公正生效 C、批准登记生效

D、约定生效

57、采用平方米造价为基础编制标底时，一般不包括（A）部分。A、基础

B、外装饰 C、内装饰

D、设备

58、招标工程的标底是指（C）。

A、投标单位的最低报价

B、允许的最高报价 C、招标工程的计划价格

D、合同价格

59、下列文件中不属于招标文件内容的是（C）。

A、投标须知及投标文件格式

B、施工图纸及技术规范 C、施工方案及施工组织设计

D、合同条件及合同协议条款 60、按照我国竞争性招标方式，招标的条件由（B）决定。A、投标单位

B、业主 C、政府主管部门

D、中介机构 61、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。

A、双方当事人制作合同书时

B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时

D、双方当事人达成一致意见时 62、未中标的投标单位的投标保证金，招标单位应尽量将其退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的（A）天。

A、14

B、16

C、18

D、20 63、下列内容（B）是承包人的工作。

A、办理土地征用的工作

B、向工程师提供工程进度计划 C、办理拆迁补偿的工作

D、办理平整施工现场的工作 64、施工合同的订立方式有（C）两种。

A、直接发包和投标发包

B、投标发包和间接发包 C、直接发包和招标发包

D、招标发包和间接发包 65、监理人调换总监理工程师须经委托人同意，这是（A）的权力。A、委托人

B、监理人 C、监理人

D、委托人 66、建设监理合同的主体是（D）。

A、合同确定的权利的享受者

B、义务的承担者 C、建设单位

D、以上都正确 67、震后救灾的工程所用的合同一般采用（B）形式。

A、总价合同

B、成本加酬金合同 C、单价合同

D、分包合同 68、投标文件的核心内容是（B）。

A、工程工期

B、工程报价 C、工程质量

D、工程量

69、当出现所有投标价都超出标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用（D）的方式。

A、特邀投标

B、限制性投标 C、议标

D、两阶段投标 70、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（A）。

A、竞争激烈

B、招标时间短

C、减小违约风险

D、节省招标费用

71、投标文件的核心内容是（B）。

A、工程工期

B、工程报价 C、工程质量

D、工程量

72、当出现所有投标价都超出标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用的方式（C）。

A、特邀投标

B、限制性投标 C、两阶段投标

D、议标 73、民事诉讼法的适用范围不包括下列（D）。

A、地域效力

B、时间效力 C、对人的效力

D、经济效力 74、我国《担保法》规定的担保方式不包括（B）。

A、保证

B、交换

C、抵押

D、定金 75、国家实行建设工程质量（A）监督制度。

A、政府

B、建设单位 C、行业组织

D、监理 76、下列纠纷类型中（A）可以通过仲裁方式解决。A、合同纠纷

B、婚姻纠纷 C、抚养纠纷

D、继承纠纷 77、按照国家有关规定付给勘察、设计费是（C）的义务。

A、承包人

B、政府

C、发包人

D、人民 78、下列（B）不是项目业主的生产的主要方式。

A、业主即原企业或单位

B、业主是政府 C、业主是联合投资董事会

D、业主是各类开发公司

79、下列（B）是指建设行政主管部门及其授权的建筑安全监督管理机构对建筑安全生产的行业监督管理。

A、施工管理

B、纵向管理 C、横向管理

D、现场管理 80、下列属于保险合同的特征的是（D）。

A、保险合同是单向有偿合同

B、保险合同是非保障性合同 C、保险合同是经济合同

D、保险合同是双务有偿合同 81、在施工过程中，实行的是以（A）为核心的管理体系。

A、工程师

B、发包人 C、承包人

D、项目经理 82、发包人应在双方计量确认后（B）天内，向承包人支付工程款。

A、7

B、14

C、21

D、28 83、工期索赔的计算主要有（B）。

A、网络图分析和差值计算

B、网络图分析和比例计算 C、比例计算和总费用法

D、差值计算和总费用法 84、以下原因（C）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。A、工程返工

B、工人数量不同 C、不可抗力

D、项目经理指导失误 85、建设工程招标是依据（C）提出报价。

A、投标人的意图

B、中标人的意图 C、招标人的意图

D、主管建设部门的意图

86、招标文件一经发出，不得随意更改或增加条件，如需修改，一般应当在投标截止日期 前（B）以书面方式通知投标单位。

A、10天

B、15天

C、20天

D、30天 87、下列属于间接费的是（D）。

A、设备费

B、施工机械费 C、人工费

D、远程工程增加费 88、下列（B）监理单位可以跨地区、跨部门监理一、二、三等的工程。A、特级

B、甲级

C、一级

D、二级 89、工程建设的（A）的控制，是整个工程质量控制的基础。A、工程机械质量

B、技术人员的数量 C、施工人员的数量

D、材料设备供应的质量 90、保险人对以下（D）不承担赔偿责任。

A、战争

B、雷电

C、盗窃

D、洪水 91、下列（A）是在招标文件中规定的用以作为业主的备用金的一笔固定金额。A、暂定金额

B、保障金额 C、备份金额

D、合同金额 92、设备采购招标一般将合同授予（B）。

A、报价最低者

B、评标价最低者 C、百家最接近标底者

D、评标价最接近标底者 93、建设工程施工的技术要求和方法是（C）标准。

A、行业

B、合同

C、强制性

D、国家 94、下列（C）不是建筑产品的特点。

A、建筑产品的单件性

B、建筑产品的整体性

C、建筑产品的可逆性

D、建筑产品的社会性 95、我国的建设工程交易中心是按照三方功能进行构建的，不包括（A）。

A、政府调节功能

B、信息服务功能

C、场所服务功能

D、集中办公功能

96、国际联合承包的主要方式不包括下列（B）。

A、工程项目合营公司

B、股份公司

C、合资公司

D、联合集团

97、评标报告的主要内容不包括下列的(A)。

A、标底情况

B、招标情况

C、开标情况

D、评标情况 98、选择咨询单位是国际工程投标主要过程中的(D)阶段。

A、投标后续

B、投标决策

C、投标竞争

D、投标准备

99、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（C）产生法律约束力。

A、仅对要约人

B、仅对受要约人

C、对双方

D、对双方都不 100、可调整合同价适用于（A）的项目。

A、工期较长

B、工期较短

C、合同额较小

D、合同额较大

101、工程开工前，（A）应与城建档案馆签订《建设工程竣工档案责任书》。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、设计单位

102、中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担（B）。

A、法律责任

B、连带责任

C、民事责任

D、侵权责任 103、单项金额在万（A）元以上的勘察设计项目必须招标。

A、50

B、100

C、200

D、300 104、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。

A、施工

B、设备采购

C、设计

D、材料采购

105、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A）承担责任。

A、施工单位

B、监理单位

C、材料供应商

D、项目经理 106、委托监理合同法律关系的客体是（B）。

A、监理工程

B、监理服务

C、监理规划

D、监理资质 107、与邀请招标相比，公开招标的特点是（C）。

A、竞争程度低

B、评标量小

C、招标时间长

D、招标费用少

108、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（B）。

A、物

B、智力成果

C、财

D、利益 109、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（C）。

A、保证

B、抵押

C、定金

D、质押

110、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（D）执行。

A、原价格

B、平均价格

C、市场价格

D、新价格

111、《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为（B）。

A、同时履行抗辩权

B、后履行一方享有的抗辩权

C、先履行一方享有的抗辩权

D、不安抗辩权

112、当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为是 指（C）。

A、合同的变更

B、合同的订立

C、合同的转让

D、合同的终止 113、竣工结算在（A）之后进行。

A、竣工验收报告批准

B、保修期满

C、施工全部完毕

D、装修完毕 114、在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（C）。

A、施工单位

B、监理单位

C、建设单位

D、设计单位 115、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）。

A、行政法律关系

B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系

D、经济侵权关系

116、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（D）。

A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

C、中标通知书、投标书、协议书、图纸

D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

117、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（A）。

A、给予工期顺延但不给费用补偿

B、给予费用补偿并顺延工期 C、给予费用补偿但不顺延工期

D、由承包商承担的风险责任

118、诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效（C）。

A、继续计算

B、维持不变

C、重新计算

D、适当减少

119、隐蔽工程验收，应由施工单位在隐蔽验收日提前（D）小时通知相关验收单位。

A、10

B、12

C、24

D、48 120、资格预审的评审方法一般采用（A）。

A、评分法

B、投票法 C、评议法

D、举手表决

第三篇：工程招投标与合同管理复习题

工程招投标与合同管理复习题

一、单项选择题

1、承包工程中，索赔从不同的角度，按不同的方法和标准，可以有许多种分类的方法，请问以下那种不属于按干扰事件的性质划分的索赔：

A、工期拖延索赔B、工程变更索赔C、工程终止索赔D、合同错误

2、以下那种特征不属于有效索赔的特征：

A、合法性B、及时性C、真实性D、全面性

3、FIDIC合同条件第一版制定于年

A、1913B、1996C、1957D、19694、构成FIDIC合同的文件先后次序是：

A、1、投标书

2、中标函

3、合同协议书

4、通用条件

5、专用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

B、1、中标函

2、合同协议书

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

C、1、合同协议书

2、中标函

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、图纸

7、规范

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

D、1、合同协议书

2、中标函

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

5、承包工程的风险分析中，以下那种不属于工程技术、经济、法律方面的风险：

A、业主将工期限制得太紧，承包商无法按时完成；

B、业主在工程中苛刻刁难承包商；

C、承包商资金供应不足，周转困难；

D、现场条件存在特殊的自然环境；

6、合同分析的主要对象是：

A、合同协议书和合同条款；B、合同协议书和中标函C、合同协议书和投标书

D、合同协议书和专用条款

7、以下那种不属于建设工程合同的特征：

A、合同主体的严格性B、合同标的物的特殊性C、合同履行期限的严格性

D、合同形式的特殊要求

8、工程师易人时，发包方必须至少于易人前天通知承包人；

A、7B、14C、6D、109、国内工程招标投标与国际工程招标投标的区别是：

A、国际工程招标投标是经济的产物；

B、国际工程招标不进行招标公告；

C、国内的工程招标没有暂定金额项目；

D、国内的工程招标不会进行资格预审；

10、国际工程总报价中，以下那项不属于间接费：

A、投标费B、分包费C、保险费D、税金

11、建设工程投标报价中，施工措施费单列的是：

A、工料单价法B、综合单价法C、综合基价法D、不平衡报价法

12、以下那个文件不属于建设工程投标文件：

A、投标书 B、授权委托书C、报价表D、履约保函

13、以下那项不属于投标工作：

A、申报资格预审B、提交标书C、现场踏勘D、编制标底

14、根据我国2000年1月1日实行的《中华人民共和国招标投标法》规定，以下那个项目属于必须进行招标的：

A、私人投资的自用住宅楼B、境外投资者在国内建设的水电站C、民营企业投资的厂房

15、评标委员会成员中，成员人数应为人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的；

A、3，3/4B、3，2/3C、5，3/4D、5，2/316、以下那种说法是正确的：

A、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

B、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙、丙级。

C、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

D、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

17、建设工程招标投标监管机关是指：

A、省、自治区、直辖市建设行政主管部门B、纪律监察部门C、检察院D、省、市、县（市）建设工程招标投标办公室

18、以下哪一项工作不属于工程承发包的内容：

A、建设工程监理B、招标代理C、生产职工培训D、建筑安装工程施工

19、我国在工程建设中所采用的经营方式有自营方式和承包方式。承包方式又可分为：

A、指定承包、协议承包、招标承包B、总承包、分承包、独立承包

C、计划分配、投标竞争、指令承包D、建设全过程承发包、阶段承发包、专业承包

20、以下关于企业资质的描述哪一项是正确的：

A、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙、丙级。

B、工程施工总承包企业资质等级分为一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

C、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

D、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二、三级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

二、填空题

1．承发包是一种方式，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易行为。

2、直接承包。

3、建设工程交易中心的三大基本功能是信息服务功能、、。

4、建设工程招标人自行办理招标必须具备的两个条件是12。

5、建设工程项目招标投标中，国内实行（岗位职务）

6、招标项目按照规定应具备两个基本条件：17、我国规定国内工程应采用两种方式。

8、建设工程评标主要有和

9、建设工程投标前期工作包括和

10、投标人应在招标文件规定的日期内将投标文件提交给招标人。

11、国内和国际工程招标投标都受到

12、国际工程投标常用的投标策略主要有

13、合同又称。合同概念有广义和狭义之分。

14、国家建设部、国家工商局于1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》主要由协议书、、三部分组成。

15、是衡量承包商管理水平的主要标志。

16、工程施工的过程就是的实施过程。

17、FIDIC是指，它是法文名称的缩写。

18、FIDIC的权利与职责、的权利与义务。

19、施工索赔是双方面的，既包括，也包括

20、索赔工作分为两个阶段，即阶段。

三、多项选择题

1、建筑市场的主体包括：

A、业主B、承包商C、设计院D、招标代理服务

2、工程承发包方式按照合同计价方法可分为：

A、包工包料B、指令承包C、固定总价 D、单价合同E、计量估价F、成本加酬金

3、建设工程招标投标活动的基本原则有：

A、合理原则B、统一、开放原则C、公开、公平、公正原则D、诚实信用原则 E、强制性原则

4、建设工程投标人的权利有：

A、确定自己的投标报价B、要求优质优价C、要求招标人或代理机构对招标文件中的问题进行修改D、有权参与投标或放弃参加投标

5、建设工程招标投标监管机关的职权有：

A、组织和参与招标活动B、择优选定招标人C、对投标人的投标资质进行复查D、接受招标人申报的招标文件，并对招标文件审查认定E、审查合同草案

6、以下属于公开招标工作程序的有：

A、评标B、议标C、招标申请D、招标人资格预审E、签订合同

7、建设工程招标标底编制的方法主要有：

A、工料单价法B、综合单价法C、固定总价法D、定额预算法

8、以下属于建设工程投标报价的组成有：

A、人工费B、材料费C、暂定金额D、预备费E、利润F、税金

9、以下属于投标技巧的方法有：

A、扩大标价法B、不平衡报价法C、多方案报价法D、先盈后亏法

10、国际工程采用的招标方式有四种类型，其中包括：

A、公开招标B、邀请招标C、两阶段招标D、议标

11、国际工程招标文件的内容包括有：

A、投标邀请函B、履约担保C、合同条款D、协议书

12、由于合同价款确定方式划分，可以将建设工程合同分为：

A、固定价格合同B、可调单价合同C、成本加酬金合同D、可调价格合同

13、建设工程合同关于经济条款，以下叙述正确的是：

A、实行工程预付款的，双方应在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回

B、工程师对承包人超出设计图纸范围和因承包人自身原因造成返工的工程量，如实计量，在与业主协商后酌情支付。

C、质量保修金由承包人向发包人支付。但一般不应超过施工合同价的5%.D、变更价款的确定方法，如合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款。

14、监理单位的权利有：

A、选择工程总承包人的认可权B、工程施工进度的检查、监督权C、主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调应当事先向业主报告D、在工程合同约定的工程价格范围内，工程款的支付的审核和签认权

15、施工合同管理的特点有：

A、施工管理合同周期长

B、施工合同管理与效益、风险密切相关

C、施工合同的管理变量少

D、施工合同管理是综合性的、全面的、高层次的管理工作

16、施工承包合同的合同文本分析包括以下的哪几项工作：

A、合法性分析

B、风险分析

C、完备性分析

D、双方责权利分析

E、后果性分析

17、应用FIDIC合同条件的前提是：

A、确定工程项目，筹措资金

B、通过竞争性招标确定承包商

C、按照固定价格方式编制招标文件

D、委托工程师对工程施工进行管理

18、FIDIC条款中，以下属于工程师的权利有：

A、有权批准或否决承包商将合同转让

B、对现场材料及设备有检查和拒收的权利

C、有权批准向承包商付款

D、有权发出开工令、停工令和复工令

19、工期索赔的计算方法有：

A、网络分析法

B、分项法

C、总费用法

D、比例分析法

20、索赔的解决方法有：

A、和解

B、调解

C、谈判

D、仲裁

E、诉讼

四、问答题

1.我国建设工程招标投标活动应遵循哪些基本原则？

2.简述建设工程招标代理行为的特征。

3.建设工程招标文件由哪些内容组成？

4.常用的投标技巧有哪几种？

5.简述国内和国际工程招标投标的区别和联系。

6.作为承包商，对合同风险应采取什么对策？

7.简述FIDIC施工合同文件的组成。

8.索赔证据有哪些基本要求？

第四篇：建设工程招投标与合同管理试卷A选择题

试卷A

一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）D1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。

A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1 A2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。A、20 B、30 C、10 D、15 D3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款

C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的

C4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。

A、3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/4 A5、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。

A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准

C6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。A、14 B、7 C、28 D、21 C7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。

A、20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元 D8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A、业主 B、第三方

C、承包商 D、合同当事人一方 A9、下列关于工程分包说法正确的是(A)。

A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任

C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位

C10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。A、10 B、20 C、50 D、100 B11、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。A、二 B、三 C、四 D、五

B12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（B）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A、10 B、15 C、20 D、30 A13、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（B）。A、2900万元，3000万元 B、2900万元，2900万元 C、3100万元，3000万元 D、3100万元，2900万元

B14、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（D）的投标书为最优投标书。

A、投标报价1000万元，评标价950万元 B、投标报价1050万元，评标价940万元 C、投标报价980万元，评标价970万元 D、投标报价950万元，评标价960万元 D15、“评标价”是指（A）。

A、标底价格 B、预算价格 C、投标报价 D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 D16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（D）。

A、1000万元 B、950万元 C、900万元 D、800万元

C17、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（C）。A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定 B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料 C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称

D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人 A18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（A）。

A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可

C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级 D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同

C19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（C）引起的索赔。A、地质条件的变化 B、不可抗力 C、工程变更 D、业主风险 B20、开标时间应为（C）。

A、任一时间 B、投标截止时间

C、评标前的任一时间 D、发售招标文件后的15日内

二、多项选择题（每小题2分，共20分）

1、我国《招投标法》规定，招投标活动应当遵循（ABCD）的原则。A、公开 B、公平C、公正 D、诚实信用 E、平等

2、我国招投标法规定，开标时由（）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。A、招标人 B、评标委员会 C、投标人或投标人推选的代表 D、地方政府相关行政主管部门 E、公正机构

3、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

A、发包人未按约定提供施工场地 B、分包人对承包人的施工干扰 C、设计变更 D、承包人的主要施工机械出现故障 E、发生不可抗力

4、《招标投标法》规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求 B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C、满足招标文件各项要求，并且报价最低

D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外 E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高

5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（）。A、总承包单位可以