第一篇：建筑工程劳务分包合同(水电安装修改稿)2016.1.16

金岛国际一期(A地块)水电安装工程劳务分包施工合同

甲方：_广西建工集团第四建筑工程有限责任公司海南分公司

项目部 乙方：___________身份证号码：____________ __________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承包金岛国际一期(A地块)项目水电安装劳务分包工程事项协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程规模：

二、工程承包方式、内容 <一>

承包方式：

1、包清工，包小型辅材，包施工机具，包质量、包安全、包工期、包文明施工。

2、按甲方提供的施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件，按水电安装的相关规范进行施工。

3、负责工程上所有的小型附材：包括但不限于PVC专用供、排水粘接胶水，电焊条、铁丝、扎丝、膨胀螺丝、螺丝、自攻钉、水泥钉、油漆、氧气、乙炔、切割片、锯片、电工胶布、封口胶、泡沫板及所有的工具耗材。

4、负责配合工程施工质量及检验批验收资料、隐蔽工程资料、安装资料及测试资料、编写施工日记，配合甲方资料员整理竣工资料，参与并配合甲方竣工、验收。

5、本工程采用综合单价包干的形式，综合单价包括水电安装清包工施工全部单方造价以及完成工程项目所需的所有辅助工作内容和小型辅材。

<二> 工程范围：

1、本项目按毛坯房交楼标准，包括全部室内给排水和电气安装工程；包括电视电讯、智能化、消防等弱电系统的管道、洞口的预埋、预留；包括空调系

统的供水、排水系统；包括餐饮方面的油污排放处理系统；包括井水利用管道系统；包括泳池水的供水配水系统；包括太阳能热水系统的室内管道安装，包括景观、绿化养护用水系统。

2、不包括项目：高低压供配电系统，防雷避雷带网，弱电系统安装，消防工程安装、太阳能设备安装。

3、工程由乙方独立完成，乙方不得转包给任何第三方。<三> 承包内容：主要工程内容包括但不限于以下内容：

1、电气工程：楼内电气线管预埋、公共部分照明及阳台灯安装、低压柜出线、线槽安装、母线槽安装、电缆敷设、配电箱、柜安装、楼板补洞、各系统调式等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。

强电公共部分按设计图施工完（电缆、母线槽安装至配电房），套内强电安装至开关箱，套内强电只负责预埋高位插座线管及照明线管预埋（保证线管畅通），阳台灯安装及每套内亮一盏灯含穿线。

2、弱电工程：线管预埋、留洞、（含电梯开关盒）接线箱、盒安装、井内管、槽、箱安装，楼板补洞，整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。

弱电公共部分负责配管及线槽安装，套内弱电安装至弱电箱，套内弱电线管不预埋。（保证前端线管畅通）。

3、给排水工程：地下室凿管洞、挖管沟、预留穿墙、梁、楼板套管，各系统管道系统安装，楼板补洞，系统设备安装，用户水表安装，通水试验及水压试验，（排水管至室外第一个井、供水管至室外水表）各系统调试等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。

给水立管按设计图施工完，套内支管安装至厨房或卫生间，排水及空调排水管道按设计图施工完，雨水管按设计图施工完，室内给水至厨房或卫间，雨水管、排水管至室外第一井。

4、负责工程施工所需材料进场参与验收、搬运入库、堆放。

5、甲方有权对乙方的承包施工范围进行解释，同时有权对乙方的施工内容进行增减。

三、合同文件

双方共同遵守甲方与业主（）的相关合同与协议，执行的合同文件及

其解释顺序为：

1、本分包协议。

2、工程进行中的补充协议。

3、业主及甲方现场代表的书面指示。

4、甲方的各项管理规定及各种补充协议。

5、施工图纸、施工规范、质量验收规范等。

6、施工组织设计等现场技术、安全、文明施工文件。

7、水电作业指导书。

8、交房标准（按毛坯房交房标准）

四、合同价款： <1> 合同价款：

1、综合单价27.00元/㎡

2、合同总价：人民币壹佰贰拾伍万元（￥1250000.00元）

3、总价结算按房管部门出具的《房产面积测算报告书》的建筑面积乘以综合单价。

<2> 本包干价中已含乙方管理费、人员工资、办公费、交通费、电费、机械费、工具费、保险费、医疗费、劳保费、夜餐费、暂住证、劳务证、上岗证、工作服等费用。

五、费用支付方式

1、主体结构到8层支付合同总款8%，结构封顶支付合同总款12%。

2、砌体工程施工完，付合同总款10%。

3、管道设备安装完、付合同总款20%。

4、灯具安装完，付合同总款25%。

5、工程竣工验收合格后，按结算总款付至95%，余款5%在壹年保修期内付清。

6、乙方在申请甲方支付的每一期工程款项前三日内，必须开具收据和列支由工人签名的工资明细表给甲方，甲方凭收据和列支的工资明细付款。

7、乙方负责办理该工程所需劳动指标，承担承包范围内所有施工人员的劳保福利、各项保险以及作为包工方应缴交的所有费用和税收等。

六、工期

1、合同工期：以甲方的计划要求为准。

2、乙方必须严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。

3、如果因乙方管理组织不力等原因延误甲方工期，乙方承担违约责任并赔

偿因工期延误给甲方带来的一切损失。

4、乙方如果一再延误工期，甲方有权另行安排施工人员协助乙方施工，所发生的一切费用均由乙方承担，并给予乙方等额的相应罚款。

七、质量要求

1、接受甲方现场有关人员、业主现场代表、监理工程师及海口市工程质量监督站等有关人员的指导、监督，并执行其下发的有关质量文件和规定；

2、所有水电安装工程必须严格按施工规范、施工组织设计、作业指导书及技术交底进行操作；

3、乙方承包的分项工程，要求达到国家验收规范合格标准。

4、因乙方施工质量未达到要求，甲方有权责令乙方停工，情节严重的甲方有权解除合同，并视乙方违约。

5、双方对工程质量有争议的，由双方共同确认的工程质量检测机构鉴定。所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方都有责任的，由双方根据其责任分别承担。

八、材料要求

1、乙方必须严格按照施工图纸、施工预算领用施工材料，合理使用，节约材料，杜绝浪费，做到长料不得短用，大料不得小用，好料不得滥用，优材不得劣用。

2、严禁大材小用、长材短用，现场施工完成后应做到工完场清。否则，按处罚条例进行处罚。

3、乙方根据每天进度情况领用材料，乙方必须保管好领用的材料，每天下班前必须将当天剩余材料交回仓库。如果发生丢失，乙方承担赔偿责任。

九、形象要求

乙方承包范围内工程必须做到文明施工，当天工作必须做到工完场清，保持施工现场干净、整洁，加工场和楼层材料、机械、配件等严格按甲方要求码放整齐，加工场和楼层管材废料及时做好清理并按甲方要求使用或堆放，若乙方未按甲方要求做到当天工完场清，则甲方有权安排其他人员进行清理，费用由乙方承担（按实际用工量的双倍计算）；配合甲方做好CI形象设计，不得损害甲方的企业形象，否则甲方有权对乙方进行处罚。

十、双方责任 <一> 甲方责任：

1、负责编写施工组织设计（包括施工方案、质量保证方案等）、作业指导书、技术交底、安全交底、进度计划等文件；

2、对乙方的质量、进度、安全及文明施工进行组织指导、监督和检查；协调施工过程中与其他分包班组之间的工作配合及矛盾纠纷；

3、统一安排乙方施工、生活用水、用电，提供乙方生活住宿、生活设施（公共卫生间、淋浴间、食堂），如乙方使用电饭煲、空调，电费乙方承担（电费1.20元/度）；

4、安全设施由甲方负责，乙方配合进行保护、维护，安全帽（15元/顶）、安全带等安全防护器具由甲方统一购置，费用由乙方承担；乙方工作人员需配带胸卡一个，工作服每人两件（合计60元/件），费用由乙方承担。

5、按合同约定按时支付工程款。

6、负责安排专人清理生活区垃圾，费用由乙方每月摊销100元。

7、工人宿舍区严禁使用工地材料做作饭柴火，甲方不负责向乙方提供柴火，乙方生活区柴火自行到外购买。除非该废料经甲方处理认为已经无法在工程上使用，并且经过甲方同意后方可。

<二> 乙方责任：

1、严格按照甲方要求的时间组织人员、设备和小型材料进场施工；服从甲方的现场管理制度及各项管理要求；乙方承包者必须在施工现场全面负责，有事离开工地要经过甲方项目经理同意：不得将所承包的工程进行转包；若出现转包现象，甲方有权勒令乙方退场；

2、乙方必须设一名专业技术管理人员，负责对该工程施工的质量、进度、安全、材料使用、工序搭接、操作技术等，向队员进行交底、检查、监督、调度等管理工作，技术管理人员必须尽职尽责，有事离开工地，应经甲方主管工长同意。按时参加生产碰头会和每周的生产调度会，如未经请假缺席，如未经请假缺席，每次处罚200元；

3、队组要有完善的管理体制，需设有组长、考勤员、质安员、材料员等，保证基本劳动力人数满足施工质量、进度和安全文明施工；

4、严格按照金岛国际水电安装作业指导书和水电技术交底进行施工，若乙方未按水电安装作业指导书和水电安装术交底进行施工，甲方有权对乙方进行处罚；若在施工过程中乙方对水电安装提出更好的建议，必须征得甲方同意方可施工，否则视为乙方违规施工。

5、乙方必须严格控制材料使用，做好配料下料，不得长料短用，大材小用。

6、乙方在施工中必须满足甲方关于CI工作要求；

7、严格按规范和甲方的进度计划要求精心施工，按期、保质、保量完成被协议规定的工程内容，并修补其中缺陷；严格遵守操作规程，虚心接受甲方现

场技术人员的监督、积极配合、共同完成施工任务；由于乙方原因导致任何质量问题或其他施工问题，均应由乙方承担全部责任，并赔偿由此造成的一切损失；按甲方通知的时间和人员配备要求准时进场；若有意不服从甲方现场指导者，甲方有权责令其退场。

8、乙方必须严格遵守安全生产规定，严禁违章、冒险作业、否则发生的安全事故由乙方全部承担。

9、对业主、甲方组织的工程质量检查、材料检查及安全文明施工检查，乙方应积极配合、提供便利条件及所需资料；

10、乙方必须严格遵守工地、政府的各项规章制度，遵纪守法，否则后果由乙方承担一切责任；

11、负责施工区域的垃圾清理，做到工完场清，如不及时清理甲方叫人清理人工费按300元/天。

12、禁止在施工现场随意拆、搭、锯各种临用设施，否则甲方有权对乙方进行处罚；乙方未按照安全操作规程、甲方提供的安全隐患通知单、安全用电技术交底等资料进行施工，造成施工人员及第三方人员伤亡，由乙方负责；

13、负责自有资源、设备等所有财产的保管；

14、对楼层材料、及乙方施工产生的垃圾应及时清理并按甲方要求堆放；

15、乙方安排的特殊工种人员必须持有上岗证，且定岗定位，对自有设备应进行定时维护。预防并消除各种机械故障；不得擅自乱开其它施工机械；

16、乙方自行办理乙方人员现场意外伤害险等险种；对因自身原因引起的安全责任负全责；

17、不得随意毁坏甲方提供的临时住宿处设施，并不得将甲方任何财产带出工地，乙方人员对所使用的住宿生活设施负责维护，若在使用过程中人为毁坏，甲方按原价1-2倍对乙方进行经济处罚；

18、执行班前教育制度，并做好记录报甲方备案；

19、负责成品保护，不得损坏自己及其它分包班组的成品，否则甲方有权对乙方进行处罚；

20、乙方必须做好生活区的环境卫生，保证住房整洁干净，严禁损坏甲方提供的生活住房设施，否则按照原价1-2倍赔偿；不得在甲方提供现场临时设施内乱拉乱接电线，接用电热水器、电炒锅（炉）、电炉、空调，需经甲方项目负责人同意；

21、甲乙双方的管理人员在现场必须做到团结协作，出现问题友好协商解决，乙方人员与其他队组人员必须团结友好，创造和谐生产、生活环境；

22、如乙方不能大达到本劳务合同的要求，甲方有权终止本合同，并清退乙方，更换队伍，同时乙方还须赔偿甲方相应的损失。

十一、违约和索赔

1、本工程如因业主违约货由于其他单位的原因造成乙方在生产、安全、工期、质量、成品保护等方面的损失，乙方与甲方应共同向业主索赔。

2、如因乙方的原因造成的一切损失，乙方应按合同有关条款进行赔偿，并及时修复，还应承担由此造成的误工或返工损失；如果因为乙方的原因造成业主对甲方的罚款，将全部由乙方承担。

3、由于甲方单方面指挥、协调不当造成是损失，应由甲方负责；

4、金岛国际A区一期水电安装工程作业指导作为协议的附件，具有同等的法律效力。乙方必须严格按照规范作业指导书进行施工，若甲方在乙方的施工过程中发现乙方未按规范作业指导书进行施工，每发现一次，甲方有权对乙方的每个违规工艺处以1000元/次罚款

十二、工程签证

原则上本工程不存在工程签证。

a、因甲方指挥或安排不当等原因造成乙方施工错误，甲方可考虑给乙方适当的工程签证。

b、乙方在施工某部位时，因设计变更等原因造成乙方在同一部位重复施工造成用10个以上的甲方可考虑给乙方适当的工程签证。

c、因工程需要，甲方安排乙方施工临时设施或零星构（部）件时，甲方对乙方可给予适当工程签证。

d、签证人工单价：大工200元/工日，小工120元/工日。

十三、安全生产和文明施工

1、乙方应按国家有关标准组织安全生产，并对现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负全部责任。

2、乙方按甲方现场文明施工标准及规定进行文明施工、材料堆放。

3、乙方必须严格遵守海口市政府的相关法律、法规及条例。任何因乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等受到的经济责任及法律责任均由乙方承担。

4、乙方的所有工人必须同时具备市劳动局核发的外来人员就业证及公安局下属驻派出所办理的暂住证并全部上报复印件至甲方备案。凡因为乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等造成的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方经济损失由乙方承担；乙方必须对所有进场人员

办理好各种保险手续并报甲方备案。

5、做好计划生育工作，不允许携带家属、小孩和闲散妇女进入施工现场，由此而发生的由政府处罚、安全事故等均由乙方自负；乙方要做好工人的教育工作，杜绝大家斗殴和违法犯罪发生。

6、乙方必须遵守国家安全法规进行操作，并遵守甲方制定的所有制度、规定等；如因违反国家安全法规所造成的安全事故事件等造成的经济责任及法律责任均由乙方承担。

7、乙方必须严格遵守国家相关安全操作及施工规范以及甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，如违反规定，由此造成的一切责任及损失均由乙方负责；若违反下列规定者按情节轻重进行处罚：

8、进现场不戴安全帽者，工人每次罚款50元，管理人员每次罚款100元；

9、乘提升井架上下者，乘坐者及开车人每人每次罚款200元；

10、穿拖鞋、高跟鞋、裙子进入现场作业者，工人每人每次罚款50元，管理人员每次罚款100元；

11、施工现场不得大小便，否则小便每人每次罚款50元，大便每人每次罚款500元；

12、不得擅自拆除安全防护设施，否则责令要求恢复好，并给予500-2000元处罚；

13、对打架斗殴者，除责任人赔偿医疗费、生活费、误工费及担负相应刑事责任外，甲方还对相关责任人处以500-5000元罚款。

14、消防安全保卫

a、乙方必须严格遵守国家的有关法律、法规及建设部、市政府、市建委颁布的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查；对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕，并上报甲方整改结果通知甲方进行验收；逾期不改或整改不符合的甲方要求时，甲方有权对乙方进行经济处罚。

b、凡由乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人造成的案件、火灾、身体疾病、交通事故（含施工现场内外）等灾害事故或乙方施工人员违反国家安全施工规范导致的事故，其事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方有权对其进行经济处罚。

15、本着“谁施工，谁负责安全”的原则，坚决杜绝发生安全事故，否则其安全责任和后果由乙方自负，承担因此产生的一切经济责任及法律责任。

16、乙方安全生产责任人为（电话：）

十四、工程保修：

1、本工程保修期为一年，在一年内如发现质量问题，应随叫随到，24小时跟踪服务。

2、保修期内，因乙方施工质量和非甲方责任引起的问题，由乙方负责免费维修及更换。若乙方在接到甲方维修通知之日起24小时内不安排维修，甲方有权另找其他专业单位维修，由此而产生的相关维修费用，由甲方在保修金内予以扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

3、保修期内，因工程质量问题发生安全事故和损害赔偿，造成甲方或第三方损失的，由乙方自行承担赔偿责任，与甲方无关，甲方因此而承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。

十五、特别约定

1、依照《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致签订本合同并严格执行本合同的所有条款。

2、乙方承诺自愿签订了本合同，合同所涉及的单价、进度、安全、质量、风险及其他责任，乙方已清楚了解，并保证承担由于本合同施工问题所导致的所有损失（包括但不限于工期罚款、返工费用、安全费用、市场价格变化、工人索偿等等）。

3、乙方承诺在保证质量、安全的前提下，节约用料、杜绝浪费。如果在施工中出现浪费材料的情况，乙方同意按浪费的材料价值的二倍赔偿给甲方。

4、为了保证施工质量与安全，乙方必须为本项目配备齐全水电工程师、安全员、质量员、施工员等，并在签订本合同时将人员名单及相关资料提交给甲方登记。乙方配备的上述相关人员必须在施工现场办公。施工期间的周日和法定假日除外,但凡施工现场有人在施工作业，上述相关人员必须在施工现场，履行各自的职责。否则，视乙方为严重违约并承担相应的违约责任，每发现一次给予乙方5000元罚款。乙方如需更换上述配备人员的，必须提前7天书面通知甲方，经甲方书面同意后方可更换。

5、不论何因，乙方不得拖欠其工人的工资福利等费用。如发现乙方工人因劳资问题而停工，到施工现场或甲方或业主单位闹事的，每发现一次，扣款100000.00元；发现三次以上（含三次）的，甲方有权单方解除本合同，乙方应于接到甲方退场通知之日起7天内无条件移交所有相关资料原件后退场，工程

经验收合格后甲方按乙方已完成合格工程量的70％与乙方结算，待乙方退场后30日内付清；乙方逾期退场的，按每天10000.00元支付违约金给甲方。

6、不论何因，乙方拖欠其工人工资福利的，乙方工人因劳资问题而停工到施工现场或甲方或业主单位处闹事的，甲方有权先行垫付后再从乙方工程款中扣回，乙方按甲方垫付金额的 50% 支付违约金给甲方，违约金从乙方当期工程款中直接扣除。

十六、其它事项

1、在合同有效期内，如一方提出修改或补充合同内容，双方应协商一致后，签署书面补充合同，作为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

2、未尽事宜或本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时提交工程所在地人民法院裁决。

3、本合同经双方代表签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。合同执行完毕后自动失效。

甲方（盖章）乙方（盖章）

代表： 代表：

开户行：

账号：

签订地点： 签订时间： 年 月 日

第二篇：建筑工程水电安装劳务 合同

合同编号： JD~2

水 电 安 装 施 工 劳 务

承 包 合 同

工程承包人: 山东天一建设有限公司 劳务承包人: 签订地点：

签订日期: 年月日

水电安装施工劳务承包合同

工程承包人(甲方)：山东天一建设有限公司 劳务承包人(乙方)：] 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就金都花园小区二期工程水电分项工程施工事项协商一致，特订立本合同，望双方共同遵守执行。

一、工程概况

1.1工程名称：金都花园小区二期工程水电分项工程 1.2工程地点：济宁市任城区济安桥路东，机电路北

二、承包方式及内容：

2.1本工程甲方提供主材，乙方包人工、包机械、包质量、包安全文明、包进度、包验收合格。

2.2承包主要内容：包施工图和施工方案中的室内给排水安装工程，包括室内给排水、暖、消防的全部安装工程，智能化系统等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用水用电设备安装及维护。具体如下：

A、给水、暖通部分：自来水、暖从外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至楼外排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

B、从墙外1.5米处预埋管至室内施工图中和施工方案中的强弱电的全部安装及专业配套工程的预留孔洞、工程临时用电线路电箱的安装及维护，室内总箱内（含总箱）所有分线箱盒、桥架、配管、户箱、开关、插座、强弱电井线槽、灯具。电话电视，智能化设计图纸讲线管铺设到位，穿好铁丝，消防系统的室内铺设。

2.3辅助材料及工具：

给排水及消防、电气辅助材料：如铁丝、锯条、电焊条、切割片、胶布、碘钨灯等由乙方负责；所有电器项目甲方只将电源布置到固定位置，开关箱以后电线电缆均由乙方负责。

2.4主材提料单应由乙方提供，甲乙双方共同确认，提料单且虽经甲方确认，但在实际施工中出现提料单严重不准确、不相符的或主材浪费超过3％的，损失由乙方自行承担。

三、承包范围：

3.1图纸及设计变更内电气、给排水、消防、采暖工程预留预埋及安装、调试、验收，弱电、智能化、空调工程预留预埋，临时用水用电设备安装及维护。具体项目范围及施工要求详见该工程施工图纸。

3.2甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

四、工程款支付及结算方式

4.1合同单价：包清工。地上部分水电66元/平方，其中电32元/平方，水34元/平方；车库水电42元/平方，其中电24元/平方，水18元/平方；电预埋管占35%，墙体开关盒、配电箱预埋管占25%，穿线安装占40%。

4.2计算方式：按确认的实际工程量乘以单价计算。4.3工时及工程量的确认

最终确认的工程量是以设计图纸和技术交底为基础，参考乙方实际完成、依据法定的工程量计算规则由技术负责人计算确定、生产及预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程量为准。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

4.4拨款方式：甲方给乙方按工程施工进度支付进度款。±0.00以下完成按实际完成工程量的约75%支付首款，2#~7#主体工程封顶（1#、8#楼同高）按±0.00以上按实际完成工程量的约75%二次付款，二次结构完成按实际完成工程量75%付款，工程竣工验收交接付至承包总额的55%，剩余40%工程款抵商品房，待工程竣工验收后办理房产手续。剩余5%作为质保金,待保修期满,如乙方无质量问题,甲方支付剩余工程款。

甲方在收到乙方相应金额的收据后向乙方履行结算义务，若因乙方未及时提供收据，导致甲方未付款或延迟付款的，甲方不承担违约责任。

五、承包工作期限及工作进度

按甲方施工组织设计和月施工进度计划安排施工进度。乙方必须服从和执行甲方下达的施工生产计划，并根据进度要求，合理调度作业人数和其他资源。

工程验收标准执行国家和地方先行标准，如质量不合标准，必须返工修理，工期不得顺延。其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

六、质量及安全文明要求

6.1工程质量：本工程质量必须达到国家现行施工及验收规范标准以及建设、监理单位和甲方的要求。

确保所承担的分项工程合格率100%。由于工程质量不合格造成的返工（人工、材料、机械）损失及其他损失由乙方承担。

6.2安全文明：严格按施工总承包合同的标准施工，现场临电施工管理，从现场到料场；从材料到人员，必须达标。因乙方原因导致工程达不到要求时甲方有权扣除乙方结算总值的5%。上级各部门检查、评比中达不到要求或不能按期整改时罚款200元。前述扣款或罚款不足以补偿甲方因此遭受的损失时，乙方应当另行向甲方补足。

七、标准规范

执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下： 7.1二标五规范及康居标准 7.2省市施工工艺标准及各项规程 7.3质量／安全／环保与职业健康管理体系 7.4发包人、监理管理办法及工地各项规章制度

八、甲方义务

8.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

8.2 甲方提供现场办公室1间，住宿由乙方自行提供简易板房并负责接通水电，管理由乙方负责。垂直运输及其他劳动保护及所有工具均由乙方负责。

8.3负责工程测量定位技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

8.4统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、工作用水及施工场地。8.5按本合同约定，与乙方进行费用结算。

8.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

九、乙方义务

9.1负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向甲方负责。

9.2负责与员工签订劳动合同，为员工办理社会保险；对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至所有义务及工作程序完结。

9.3负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向甲方提交材料设备周转工具等供应计划，并负责验收,保管、使用、维护。甲方的设备在使用完后负责向甲方交回。需要乙方进行装卸的，乙方必须及时执行（注;项目现有材料要合理使用）。

9.4对经验收的材料与机具应按甲方统一规划堆放。9.5生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。

9.6负责对已完工程部分的成品保护工作按甲方标准化工地的要求进行。9.7接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协调配合，照顾全局。

9.8实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方应承担的安全防护措施费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。

十、乙方的工作职责 10.1质量

对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，并按照总包合同的保修时间对工程保修。

执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极配合工作，对所下达的整改通知书、停工令等必须无条

件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。

10.2安全

乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方现场管理不善、措施不力、违章操作、野蛮施工等造成事故的责任和因此而发生的费用，以及法律责任等，均由乙方承担；且若因此造成甲方损失的，乙方应当向甲方予以相应赔偿。乙方应负责对其所属员工进行安全教育，严禁违章违规作业，一经发现将严肃处理并追究相关责任；严禁拆除、损坏安全设施；严禁无防护和无警戒进行拆除施工；严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线；严禁打架斗殴、酗酒闹事；加强安全意识和劳动保护，杜绝安全事故。拒绝甲方要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方的原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。

10.3进度

保证合理安排工作，积极穿插施工，满足工程需要，一切服从工程大局。因不服从指挥，不按要求施工，造成工作方面无法按时完成，工地另行组织、安排、协调，所发生的费用直接从乙方劳务费中扣除。

乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，严格实施。10.4综合管理

按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。

自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工程程序。

十一、安全防护

乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方负责提供。

十二、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，配合上级主管部门按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。乙方和甲方对事故责任有争议时，按照相关规定处理，如因乙方的原因或劳动者自身违法违规原因造成工伤事故的，其经济责任由乙方承担；因此造成甲方损失的，乙方应当予以相应赔偿。

十三、材料、设备供应

13.1乙方应在接到图纸或技术交底后，根据现场现有材料向甲方提10天提交材料、设备等供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要乙方帮忙卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理；乙方未在验收时及时提出的，视为货源合格。

13.2乙方（及其工作人员）应妥善保管，合理使用供应的材料、设备及周转工具，如存在有意切割、损坏，经甲方发现一次则罚款500元并提出警告，经发现第二次则罚款1000元，如仍继续发生则一次性罚款5万元/次。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿并承担因此造成的一切经济损失。

十四、施工变更

14.1施工前，乙方必须组织人员认真阅读施工图纸，发现问题，以书面形式向甲方提出，甲方负责解决。

14.2施工中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前通知乙方。

十五、施工验收

15.1乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工

完毕，应向甲方提交完工报告，书面通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工质量进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作；若甲方在前款所述7日内无法及时组织验收的，可由甲乙双方另行确定验收时间。但甲方与发包人之间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，并承担由此导致的甲方的相关损失。

十六、施工配合

16.1乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工现场内第三方的工作需乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，乙方因提供上述配合而导致工期延误的，工期作相应顺延。

16.2乙方按约定完成劳务作业，需由甲方或施工现场内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合，且甲方应承担因此而发生的费用。

十七、劳务报酬最终支付

17.1全部工作完成，经发包人认可后 30 天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

17.2甲方收到乙方递交的结算资料后30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后30天内向乙方支付劳务报酬尾款。

17.3乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同约定的方式解决争端。

十八、违约责任

18.1甲方应承担违约责任的情形如下：

1、甲方不按时向乙方支付劳务报酬；

2、甲方不履行或不按约定履行其他合同义务；

18.2甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，甲方应当按拖欠金额向乙方支付每日1.5‰的违约金。

18.3甲方不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金 2000元，同时承担并赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。

18.4乙方应承担违约责任：

1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付2000元的违约金；

2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付总报酬1%的违约金；

3、乙方不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金 2000元，同时承担并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

18.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十九、争议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或请求有关主管部门调解，调解不成的，任一方可以向济宁市仲裁委员会申请仲裁。

二十、合同解除

20.1如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬超过30日的，乙方可以停止工作。

20.2如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，乙方接到通知后应当在5日内撤离现场。

20.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以协商解除合同，双方互不因此承担违约责任。

20.4合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理欠款的效力。

二十一、合同终止

双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。

二十二、合同份数

本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份。二

十三、补充条款

23.1因乙方原因造成的发包人、监理单位对甲方的罚款由乙方承担。23.2乙方进入施工现场后，一人/次不带安全帽罚款50元；一人/次大便罚款100元；一人/次违章、拆除安全设施罚款50元；出现一次高空抛物罚款500元。

23.3因乙方原因发生安全事故，轻伤罚款500元，重大事故罚款1万元以上；若甲方因此遭受的损失高于前述罚款金额的，乙方另行予以赔偿。

23.4无论任何原因出现打架闹事时，乙方对打架闹事者予以开除，并对班组罚款500元。

23.5凡发生辱骂、殴打管理人员时，乙方除开除打人者外，还应对班组罚款500元，并由乙方公开赔礼道歉，对所有工人进行教育，保证下不为例。

23.6发生偷窃行为，不管情节大小，一律罚款2000元以上。违法犯罪的移送司法机关处理。

23.7因乙方原因发生的安全事故所造成的一切损失，由乙方负责。因甲方的原因造成安全事故，所造成一切损失由甲方负责。

23.8如因乙方原因造成其他损失，均由乙方承担。

23.9因乙方无正当理由发生集体上访事件，每次罚款50000元。23.10乙方应于合同履行期间，在每月的25－31日向甲方上交工人实际考勤及工资单明细，不上交者一次罚款1000元。

23.11乙方人员在施工现场外发生的任何意外伤害，甲方不承担任何责任。23.12本条以上条款所涉及的各项罚款，由乙方直接交予甲方，或由甲方在向乙方结算劳务报酬时予以相应扣除。

23.12其他未尽事宜，双方协商解决。二

十四、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

第三篇：水电安装劳务分包合同协议书

建筑水电安装工程劳务协议

发包方（简称甲方）：××××××××××建筑公司 承包方（简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：昆明某小区B8地块水电安装施工，劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。一．工程概况

建设单位名称： 工程名称： 结构类型： 混凝土框架结构

建设地点：昆明滇池××××××××××小区

标段（栋号）：

建筑面积（水电安装）： 各劳务标段以土建竣工实际面积为准 总建筑面积： 以土建竣工实际面积为准

二、乙方进场人数（附名册）

乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按昆明市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

三、工期进度要求

（一）开工日期： 2011年 月 日

（二）总（日历）工期： 个月

（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

四、承包方式与范围

（一）承包方式：包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

（二）承包范围：

1.给排水安装：给水管安装到住户、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装、铸铁管防腐等。

2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，；室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等

3.弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。

4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。5.水电测试、试通水、试通电等。

6.设计图纸范围内所用的辅材内容；乙方工作范围：1、2、5、6栋地上部分（含-2.70米层）。7.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。

（三）乙方承包工程相应的单价：合计 元/㎡，总价 万元。

1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用；材料下车及搬运费用水用电等。

3.辅材指：氧气、乙炔、泡沫、扎丝、钢丝、铁丝、钉子、膨胀螺丝、封口胶带、锯条、砂轮切割片、绝缘胶布、抱箍、焊条、无齿锯片、云石机片、磨光机片、密封条、海绵条、安全帽、安全带、绝缘鞋、眼镜、雨鞋、雨衣、电焊面罩、螺母、木螺丝、麻丝、铅油、自攻丝、平垫、弹垫、网格布、红蓝铅笔、手电、电池、墨汁、胶水、拖扫帚、滚刷、彩条布、劳保手套、防尘面罩、塑料布、尼龙绳、竹扫把、小扫把、麻绳、胶皮水管、喷雾器、胶带、粉笔、低压灯泡、棉丝、各种油漆、稀料、汽油、机油、黄油、齿轮润滑油、酒精、去污粉、界面剂等费用。4.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。乙方进入施工时，一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承担。

5.对于设计变更，人工费增加1万元以内的甲方不再对乙方补价；超过1万元，超出部分按实补价。

五、工程要求：

（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

1.必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担人工费和工期外，还应赔偿相应的材料费。

7.甲方提倡各施工方开展进度质量安全文明施工竞赛，比技术比管理比进度比质量比安全文明施工，对于好的单位给予奖励。对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。8.保修期为二年。

（二）工期要求

1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

2、工期延误

（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失（含建设方罚款）由乙方自行承担；甲方处以乙方双倍罚款。

（三）成本控制要求

1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。5.乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

（四）安全施工要求

1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

六、结算公式

基价结算方式:原则上根据乙方的施工进度，工程款以双方约定结算乙方的劳务费价款结算。

1、甲方每次向建设方申报成功工程进度款后，向乙方支付劳务费的70%。

2、安装调试一次性竣工验收合格后，甲方向建设方办理完毕工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到劳务费的95%。3、5%的维修质保金，两年后一次性支付。

4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。

七、违约责任处理

（一）凡出现以下情况均视为违约：

1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求； 2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包； 3.其他造成工程各种损失的过失行为； 4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。5.不服从甲方的管理。

（二）违约处罚

1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和 纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。

2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。

3.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款1000～5000元。

4.乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款1000～5000元。

5.不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款2000～5000元的。

（三）其他奖惩约定

发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。

九、附则：

（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同促裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找劳务队伍。

（二）本工地人员的建筑工程群体保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。

（三）本协议一式___份，甲方执____份、乙方执____份，双方所执协议具有同等法律效力。

（四）本协议附件为标段划分。

（五）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 甲方法人 乙方法人

或委托代理人（签字）或委托代理人（签字）年 月 日 年 月 日

第四篇：水电安装劳务分包合同协议书

水电安装劳务分包合同协议书

工程总承包公司名称：【简称甲方】

项目现场负责人：【简称甲方】联系电话：

项目技术负责人：【简称甲方】联系电话：

劳务分包负责人：【简称乙方】联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关

法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就工程工作事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况：

1.1工程名称：山东恒沣膜科技有限公司综合厂房及职工公寓（简称）

工程地点：周村秀强门业东侧；淄博天浩织染有限公司北侧

建筑面积：综合厂房8066ｍ²；职工公寓：2979.53ｍ²

1.2工程承包范围：

分包范围：工程范围与内容：（包括厂房、公寓宿舍建建筑面积、施工图内合约所属的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算，不包括资料、预结算）

（1）室内给水管网安装；

工作范围： 现有图纸室内给水预留、洞口封堵距室外墙皮1.5m处；洁具安装，交工 不包括：消防系统及其设备预留安装；图纸变更；订购供水机械设备安装；台架砌，垒砼筑、饰面、防水、张贴、涂刷；自制设施制作。

（2）室内排水管网安装；

工作范围： 现有图纸室内排水预留、洞口封堵；距室外墙皮1.5m处及洁具安装交工不包括：雨水管网；订购供水机械设备安装；台架砌，垒砼筑、饰面、防水、张

贴、涂刷；自制设施制作。

（3）室内照明插座线路安装；

工作范围 ： 现有图纸室内照明系统预留、安装。及消防强电管线预留穿绳

不包括：后期变更及增加；主电缆入内主箱压、烫、做、接；台架砌，垒砼筑、饰面、防水、张贴、涂刷；消防强电管线穿线、焊、接。

（4）室内照明灯具、插座、开关、电箱安装；

工作范围： 现有图纸范围内低压部分数量

不包括： 配电室内高低压设备设施安装；台架砌，垒砼筑、饰面、防水、张贴、涂刷；消防点位、警示安装；

（5）防雷接地安装

工作范围： 楼内外防雷、接地、等电位。

不包括： 距室外墙皮1.5m以外；配电室等电位、高压进户接地、低压接地

（6）采暖系统安装

工作范围：

1、综合厂房全部；职工公寓预留采暖主管至分水器

不包括：自制散热器等非成品制作；室内地暖；距室外墙皮1.5m以外管线

（7）弱电系统安装

工作范围：室内网络、电话、电视的弱电线管、线盒的预埋及管内穿绳工作，并保证管线畅通及配合弱电专业公司工作；

不包括：消防弱电；点位安装；主微机室安装；弱电桥架制作安装；安防系统。

承包方式：清包工（含小型机械工具及所用耗材如切割片、钻头、电锤头、电磨头、电镐头、石材切割片等易耗材料。不包括焊条、胶水、钉子、铁丝、汽油或液化气等非机械耗品）

1.3合同工期：

进场日期：2011-11-8

工程工期为： 2011至

1.4质量等级：合格

1.5合同工作范围内价款：

1.5.1 综合厂房单价：47元/m2(建筑面积)职工公寓单价：65元/m2(建筑面积)

1.5.2 综合厂房合同价款：￥万元；职工公寓￥万元

第二条：图纸

进场当天，发包人应提供图纸壹套（未含竣工图）

第三条：甲方安装驻工地代表

3.1甲方安装驻工地代表姓名：

3.2职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务，并与业主协调；及时提供业主及监理确认签发完毕变更单或图纸。

第四条：甲方工作

4.1协调提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至三级电箱；（楼层或其他，隔层或是每层）；

4.2提供乙方人员食宿场地；水电免费

4.3负责提供甲方现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知乙方；

4.4甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系；

4.5保证春节前、夏收前、秋收前乙方工人工资能及时发放；

4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。

第五条：乙方驻工地代表

5.1乙方驻工地代表姓名

5.2职责： 按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工，履行分包合同中规定的义务，遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。

第六条：乙方工作

乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

6.1按照甲方通知的时间准时进场，并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划，6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求；

6.3按照甲方代表的施工方案进行施工，未经甲方代表认可，不得擅自更改施工方案；与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工，乙方应对甲方指令进行复核及确认。

6.4在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理。

6.5乙方必须严格遵守 相关法律、法规及条例，任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由乙方承担。

6.6乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单。

第七条：结算与付款

7.1 结算依据：以建筑面积按照设计图纸依据

7.2按节点进度支付工程款：一层封顶支付9%，二层封顶支付8%，三层封顶支付7%；四层封顶支付7%；给排水管线安装完毕付15%，电气穿线烫锡完毕装完成支付15%，弱电穿绳安装完成支付10%；防雷安装调试完毕支付14%；临水通水，临电试电完毕支付6%。工程进行中甲方要赋予乙方正常成生活、耗材借支费用。

工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的6%；剩余3%为保修押金，保修期按照业主与总包方的合同约定年。

以上支付节点均按实际完成面积支付。

第八条：工期延误：

8.1对以下原因造成的工期延误，经业主、甲方确认的可以顺延工期：

8.1.1遇有大的设计变更工程量增加较大时；

8.1.2不可抗力；

8.1.3非乙方施工项目对工期造成影响时；

8.1.4甲方代表同意顺延的其它情况。

8.2严格按甲方工程部进度计划施工，如完不成时，如乙方严重违约，给甲方造成不良影响和经济损失其损失由乙方承担；

8.3如因业主及甲方原因，造成工期拖后十五天内，乙方不要求甲方承担因此造成的零工费用；如超过十五天甲方给乙方因此造成的全部实时零工费用。

第九条、质量预验收：

9.2乙方施工质量如不符合甲方要求，其返工的材料费用由乙方自身承担；

9.3业主、甲方供应材料造成的质量问题引起返工延期等原因造成的材料浪费、工期延误及甲方其它损失，均由业主、甲方承担。并给与乙方相应费用

第十条：补充条款：

10.1在工程施工中，依照合同发生的手写、打字、印刷、复印的各种通知、任命、证书、备忘录、会议纪要函件及经过确认的电报、电传等均以对方负责人签字为准，必注明相应价格或人工费用，如无签字，乙方有权拒绝执行，不承担任何责任。

10.2如因甲方所供材料不及时，工期顺延。

10.3施工中音像资料图片具有同等法律效力

10.4甲方负责乙方工人入场三级教育及提供相应安全措施工具

10.5工人零工按现时工价均值180元/每人工日计费

10.6

10.7

第十一条：甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事，如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。

第十二条：争议解决及违约责任：

甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时，应双方协商解决如双方解决不了，可根据一方当事人的请求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。