第一篇：2015年二级建造师法规预测考试

2015年二级建造师考试《法规及相关知识》预测试题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）。

A．原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B．公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C．依照当事人申请可停止公告 D．公告部门可自行决定是否停止公告

2、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2011年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2012年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。A．2011年10月10日 B．2011年10月20日 C．2011年12月1日 D．2012年5月1日

3、《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人（）。A．应当拒收

B．经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C．由评标委员会按废标处理

D．经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

4、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收。验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。A．环境保护主管部门 B．建设行政主管部门 C．省级人民政府 D．县级以上人民政府

5、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为（）合同。A．无效

B．可变更、可撤销 C．有效 D．效力待定

6、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4．5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（）。A．向某仲裁机构请求供应商支付3万元 B．直接要求供应商支付3万元 C．直接要求供应商支付7．5万元

D．向某仲裁机构请求供应商支付4．5万元

7、诉讼文书的受送达人下落不明的，应采用的送达方式是（）。A．转交送达 B．委托送达 C．公告送达 D．留置送达

8、下列不属于承揽人义务的是（）。A．按照合同约定完成承揽工作 B．材料检验

C．交付符合质量要求的工作成果 D．依法赔偿损失

9、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）。

A．原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定

B．原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C．原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D．原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

10、仲裁裁决书自（）之Et起发生法律效力。A．发出 B．当事人收到 C．申请撤销期限届满 D．作出

11、下列关于合同解除特征的表述，错误的是（）。A．合同的解除适用于合法有效的合同 B．合同解除须具备法律规定的条件

C．合同解除无需解除行为，双方就解除合同达成一致即可 D．合同解除使合同关系19始消灭或者向将来消灭

12、《招标投标法》规定，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2～5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由（）吊销营业执照。A．公安机关 B．建设行政主管部门 C．工商行政管理机关 D．市人民政府

13、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的（）日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。A．10 B．20 C．30 D．45

14、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。A．向法院申请撤销裁决 B．向人民法院起诉 C．向上级仲裁机构申诉 D．向人民法院申请执行

15、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）。A．保险合同纠纷 B．侵权行为纠纷 C．不动产纠纷 D．票据纠纷

16、《招标投标法》规定，投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是（）。A．中标无效 B．追加投标保证金 C．中标结果效力待定 D．没收投标保证金

17、《民事诉讼法》规定，被执行人或者被执行的财产在外地的，可以委托当地人民法院代为执行。受委托人民法院收到委托函件后，（）。A．可以拒绝

B．必须在10日内开始执行，不得拒绝 C．必须在15日内开始执行，不得拒绝 D．必须在30日内执行完毕

18、对工程进行竣工检查和验收，是（）法定的权利和义务。A．建设单位 B．施工单位 C．建设行政主管部门 D．建设工程质量监督机构

19、下列关于行政强制措施实施主体的表述，错误的是（）。A．行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施 B．行政强制措施权可以委托

C．行政强制措施应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施，其他人员不得实施 D．依据《行政处罚法》的规定行使相对集中行政处罚权的行政机关，可以实施法律、法规规定的与行政处罚权有关的行政强制措施

20、企业法人依法经（）后取得法人资格。A．公司营业执照签发 B．组织机构代码证签发 C．工商行政管理机关核准登记

D．申请公司设立

21、规划和指导施工全过程的综合性技术经济文件是（）。A．施工组织设计 B．安全技术措施 C．施工现场临时用电方案 D．安全技术交底

22、劳动合同的期限一般始于（）之日。A．劳动合同的生效 B．劳动合同的签订 C．劳动者开始工作 D．劳动者领取工资

23、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）的原则实施。A．减量化优先 B．合理用能 C．政府监管 D．规范使用

24、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷以（）为合同履行地。A．原告住所地 B．合同签订地 C．被告住所地 D．施工行为地

25、合同示范文本具有（）。A．引导性、参考性 B．引导性、强制性 C．参考性、强制性 D．临时性、辅助性

26、《注册建造师管理规定》规定，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，（）年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。A．1 B．3 C．5 D．6

27、行政机关决定实施查封、扣押的，查封、扣押的期限不得超过（）日。A．10 B．15 C．20 D．30

28、按照《担保法》的规定，下列可以作为保证人的是（）。1 A．政府机关 B．某高等学校 C．有限责任公司 D．厂矿的职能部门

29、下列选项中，不需要办理施工许可证的是（）。A．城市居住小区 B．城市大型立交桥 C．建筑面积200m2的房屋

D．实行开工报告审批制度的建筑工程

30、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，被判处有期徒刑的，根据我国《安全生产法》的规定，自刑罚执行完毕之日起（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A．1 B．2 C．3 D．

531、下列关于安装工程一切险的表述，错误的是（）。

A．安装工程一切险的保险人对因自然灾害、意外事故造成的损失和费用，负责赔偿 B．安装工程一切险的试车考核期的长短必须超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

C．安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任 D．安装工程一切险可以保障机器设备在安装、调试过程中，被保险人可能遭受的损失能够得到经济补偿

32、根据《招标投标法实施条例》，下列行为中，不属于投标人相互串通投标的是（）。A．投标人之间约定中标人

B．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 C．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 D．招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价

33、甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元。A．10 B．20 C．30 D．50

34、担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同（）。A．无效 B．仍然有效 C．效力待定

D．在担保期间内有效

35、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。A．整改，并及时报告有关主管部门 B．整改，并及时报告建设单位 C．暂时停止施工，并及时报告建设单位 D．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

36、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市场价格履行。A．材料所在地 B．订立合同时履行地 C．合同签订地

D．履行义务一方所在地

37、《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款。A．1倍以上3倍以下 B．2倍以上5倍以下 C．1倍以上5倍以下 D．3倍以上7倍以下

38、《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起满（）不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年

39、关于联合体共同承包的说法，正确的是（）。A．联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任 B．联合体各方对承包合同履行承担连带责任

C．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

40、国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经（）批准，可以进行邀请招标。A．国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府

B．国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C．国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

D．国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府

41、下列关于招标代理机构的表述，错误的是（）。

A．招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉

B．工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C．工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定

D．招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织

42、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（）事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一般

43、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。A．工程项目技术人员的劳动合同 B．工程项目采用的材料、设备

C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项目的安全、质量

44、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A．王某应当向施工企业赔偿损失

B．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失 C．保险公司找到王某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D．保险公司应当支付保险金，并可向王某追偿

45、《建筑业企业资质管理规定》规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（）年内不得再次申请建筑业企业资质。A．1 B．2 C．3 D．5

46、王某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与王某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于（）前以书面形式通知王某。A．6月1日 B．6月16日 C．7月2日 D．7月16日

47、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。A．在仲裁程序中形成的仲裁调解书 B．由行政主管部门主持达成的调解书 C．人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D．司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

48、下列关于委托合同的表述，错误的是（）。A．委托合同的目的是为他人处理或管理事务 B．委托合同的订立以双方相互信任为前提 C．委托合同必定是有偿合同

D．委托合同是一种典型的提供劳务的合同

49、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A．10 B．15 C．20 D．25

50、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。

A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程

51、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。

A．县级以上人民政府 B．省级人民政府 C．国务院

D．省级文物行政部门

52、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件不包括（）。A．保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 C．依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

D．特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

53、在工程总承包的方式中，（）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责。A．设计采购施工/交钥匙总承包 B．设计——施工总承包 C．设计——采购总承包 D．采购——施工总承包

54、建筑业企业资质证书的有效期为（）年。A．1 B．2 C．3 D．5

55、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业是（）作业。A．抢修 B．抢险 C．抢工期

D．生产工艺要求必须连续

56、根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为（）。A．终身不予注册

B．吊销执业资格证书，5年以内不予注册 C．责令停止执业3年 D．责令停止执业1年

57、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A．产品合格证 B．安全许可证 C．销售许可证 D．安装许可证

58、建设单位为提前获得投资效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，应由（）承担责任。A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．建设单位和施工单位共同

59、人民调解的基本原则不包括（）。A．当事人平等原则 B．合法原则 C．当事人自愿原则 D．诚实信用原则

60、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。A．无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B．实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C．实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关

D．建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

61、《招标投标法》规定，招标代理机构应当具备的条件有（）。A．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 B．有从事招标代理业务的相应资金 C．有从事招标代理业务的营业场所

D．有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

E．有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库

62、下列代理行为中，应当由被代理人承担法律后果的是（）A．张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同

B．已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同 C．李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益 D．普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同 E．某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同

63、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（）。A．责令改正，没收违法所得 B．追究刑事责任 C．责令停业整顿，降低资质等级 D．情节严重的，吊销资质证书

E．对承包单位处工程合同价款0．5%以上1%以下的罚款

64、按照《担保法》、《物权法》的规定，可以质押的权利包括（）。A．建设用地使用权 B．汇票、支票、本票 C．依法可以转让的股份、股票 D．依法可以转让的商标专用权、专利权 E．存款单、仓单、提单

65、下列关于行政行为特征的表述，正确的是（）。A．行政行为是执行法律的行为

B．行政主体在实施行政行为时具有单方意志性 C．行政行为具有一定的裁量性 D．行政行为带有强制性

E．行政行为以有偿为原则，以无偿为例外

66、建设工程施工合同中的双方相互协作条款一般包括双方当事人在施工前的准备工作，施工人及时向发包人提出（）对发包人的监督检查提供必要协助等。A．开工通知书 B．施工进度报告书 C．工程验收范围与内容 D．工程验收标准与依据 E．技术档案资料

67、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格的，关于竣工日期的说法，正确的有（）。

A．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B．应当以鉴定合格日期为竣工日期 C．鉴定期间为顺延工期的期间 D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期 68、安全专项施工方案编制应当包括（）等内容。A．工程概况

B．施工工种安全技术交底 C．劳动力计划 D．编制依据 E．施工计划

69、生产经营单位（）的，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A．使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业 B．非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证

C．未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员 D．使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证 E．未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训

70、根据《水污染防治法》，防止地下水污染的具体规定包括（）。

A．向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准，防止热污染危害

B．禁止企业事业单位利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物

C．在开采多层地下水的时候，如果各含水层的水质差异大，应当分层开采 D．兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施 E．人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质

71、事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照（）规定处以罚款。

A．发生一般事故的，处上一年年收入30％的罚款 B．发生较大事故的，处上一年年收入40％的罚款 C．重大责任事故的，处上一年年收入50％的罚款 D．发生重大事故的，处上一年年收入60％的罚款 E．发生特别重大事故的，处上一年年收入70％的罚款

72、施工项目负责人的安全生产责任主要是（）。A．对建设工程项目的安全施工负责 B．制订安全生产规章制度和操作规程 C．及时、如实报告生产安全事故情况 D．确保安全生产费用的有效使用

E．根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患

73、建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程（）。A．同时施工 B．同时设计 C．同时竣工

D．同时投产使用 E．同时招标

74、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械有（）情形，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。A．属国家明令淘汰或者禁止使用的

B．超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 C．经检验达不到安全技术标准规定的 D．没有完整安全技术档案的

E．没有齐全有效的安全保护装置的

75、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知（）。A．建设单位 B．设计单位

C．建设工程质量监督机构 D．建设工程质量检测单位 E．勘察单位

76、《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（）。A．购物发票

B．安全性能检测合格证 C．生产(制造)许可证 D．产品合格证 E．进场试验报告

77、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行的活动有（）。

A．开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 B．占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路

C．修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库 D．在历史建筑上刻划、涂污

E．在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动

78、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责造成（）或者其他严重后果，构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任。A．重大安全事故 B．较大安全事故 C．一般安全事故 D．重大伤亡事故 E．较大伤亡事故

79、《合同法》规定，当事人可以解除合同的情形有（）。A．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 B．当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 C．因不可抗力致使不能实现合同目的 D．当事人一方发生合并、分立

E．在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务

80、借款合同中贷款人的主要义务是（）。A．提供担保 B．提供借款 C．提供真实情况 D．不得预扣利息 E．按照约定收取借款

第二篇：09年二级建造师法规考试问答题

09年二级建造师法规考试问答题

一、什么是民事行为能力？

所谓民事行为能力，是指民事主体通过自己的行为取得民事权利、承担民事义务的资格。民事行为能力分为完全民事行为能力、限制民事行为能力、无民事行为能力三种。

二、什么人属于完全民事行为能力人？

完全民事行为能力人包括两种：

1．18周岁以上的公民是成年人，具有完全民事行为能力，可以独立进行民事活动，是完全民事行为能力人。

2．16周岁以上不满18周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

三、什么人属于限制民事行为能力人？

限制民事行为能力人包括两种：

1．10周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人。这种人可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动。

2．不能完全辨认自己行为的精神病人。这种人可以进行与他的|考试大|精神健康状况相适应的民事活动；其他民事活动由他的法定代理人代理，或者征得他的法定代理人的同意。

四、什么人属于无民事行为能力人？

无民事行为能力人包括两种：

1．不满10周岁的未成年人。这种人由他的法定代理人代理民事活动。

2．不能辨认自己行为的精神病人。这种人也由他的法定代理人代理民事活动。

五、什么是诉讼时效？

诉讼时效，是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度。

胜诉权就是向人民法院请求保护民事权利的权利，胜诉权的存在，可以使得当事人的民事权利得到保护。而超过了诉讼时效期间，法律消灭了当事人的胜诉权，就意味着当事人的民事权利已经得不到法律的保护了。

六、有哪几种诉讼时效？

根据我国《民法通则》及有关法律的规定，诉讼时效期间通常可划分为四类：

1．普通诉讼时效；

2．短期诉讼时效；

3．特殊诉讼时效；

4．权利的最长保护期限。

七、普通诉讼时效期间有多长？

普通诉讼时效期间通常为2年。普通诉讼时效是相对于|考试大|不普通的诉讼时效而言的，去除短期诉讼时效和特殊诉讼时效，余下的就都是普通诉讼时效了。

八、哪些情形符合短期诉讼时效？

下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。

九、什么是特殊诉讼时效？

特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效。例如，《合同法》第129条规定涉外合同期间为4年。《海商法》第257条规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。

十、权利的最长保护期限有多长？

诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。

十一、什么是诉讼时效中止？

《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

中止诉讼时效的法定事由必须是发生在诉讼时效期间的最后6个月才能导致诉讼时效中止，法定事由如果发生在诉讼时效期间的最后6个月之前，只有该事件持续到最后6个月内才产生中止时效的效果。

十二、什么是诉讼时效中断？

《民法通则》第140条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

十三、申请施工许可证的条件有哪些？

依据《建筑法》第8条，申请施工许可证应当具备以下条件：

1．已经办理该建筑工程用地批准手续

2．在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

3．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

4．已经确定建筑施工企业

5．有满足施工需要的施工图纸及技术资料

6．有保证工程质量和安全的具体措施

7．建设资金已经落实

8．法律、行政法规规定的其他条件

十四、什么情况下施工许可证将被废止？

建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

十五、超越资质承揽工程所签订的合同是否有效？

2005年1月1日开始实行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第（5）项的规定，认定无效：

1．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

2．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

3．建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

十六、对于超越资质承揽工程的合同，建设单位是否需要向承包商支付工程款？

上面的三种情形违反了《建筑法》关于发承包的规定，依据《合同法》第52条，属于无效的合同。对该合同按照以下办法处理：

1．建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

2．建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：

（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；

（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。

十七、如果超越资质承揽工程而竣工前取得了相应资质，是否按无效合同处理？

承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。

十八、联合共同承包的各方应承担怎样的责任？

《建筑法》第27条规定：“大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。”

1．内部责任

组成联合体的成员单位投标之前必须要签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。依据《工程建设项目施工招标投标办法》，联合体投标未附联合体各方共同投标协议的，由评标委员会初审后按废标处理。

2．外部责任

《建筑法》第27条同时规定：“共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。”

负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担的份额。

十九、什么是转包？

转包指的是承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁|考试大|止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则的规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”

这里的违法所得，依照相关司法解释，应理解为“扣除成本后的获利部分”。

二十、如何理解总承包单位与分包单位的连带责任？

《建筑法》第29条第2款规定：“建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。”

连带责任既可以依合同约|考试大|定产生，也可以依法律规定产生。建设单位虽然和分包单位之间没有合同关系，但是当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，建设单位既可以根据总承包合同向总承包单位追究违约责任，也可以根据法律规定直接要求分包单位承担损害赔偿责任，分包单位不得拒绝。总承包单位和分包单位之间的责任划分，应当根据双方的合同约定或者各自过错大小确定；一方向建设单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向另一方追偿。

二十一、实行强制监理的建设工程范围有哪些？

并不是所有的工程都需要实行监理。下列工程必须实行监理。

1．国家重点建设项目；

2．大中型公用事业工程；

3．成片开发建设的住宅小区工程；

4．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；

5．国家规定必须实行监理的其他工程。

第三篇：2008年二级建造师(法规)

2008年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案

2009-9-22 16:29

【大 中 小】【打印】【我要纠错】

一、单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）

场景

（一）建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。

建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。

根据场景

（一）。回答下列问题。

1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）。

A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标

B．若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标

C．施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标

D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标

2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）。

A．资格条件

B．最低标准要求

C．审查方法

D．审查目的

3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（）。

A．甲、乙、戊施工企业具有投标资格

B．丁施工企业可以参加投标

C．丙的行贿行为不影响中标

D．戊应当成为中标人

4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（）。

A．建设单位有权要求丙降低报价。

B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标

C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标

D．评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任

场景

（二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。

根据场景

（二），回答下列问题。

5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（）。

A．法律

B．行政法规

C．地方性法规

D．行政规定

6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（）。

A．吴某与张某

B．吴某与设计院

C．甲公司与张某

D．甲公司与乙设计院

7.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（）。

A．工伤被鉴定为限制民事行为能力人

B．其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育

C．执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年

D．其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（）。

A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效

B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效

C．吴某的行为后果，其他股东不负责任

D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资

9.从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（）。

A．主体变更

B．客体变更

C．内容变更

D．未变更

10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。

A．委托代

B．法定代

C．指定代理

D．表见代理

11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是（）。

A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权

B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效

C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断

D．因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止

12.甲公司的下列行为中，正确的是（）。

A．为其他关系单位代开增值税发票

B．为单位职工代扣代缴个人所得税

C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查

D．将税务登记证借给关系单位

场景

（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。

根据场景

（三），回答下列问题。

13.乙施工单位的（）依法对本单位的安全生产全面负责。

A．企业法人代表

B．主要负责人

C．项目负责人

D．安全生产员

14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使《安全生产法》赋予从业人员的（）。

A．知情权

B．拒绝权

C．紧急避难权

D．请求赔偿权

15.该施工现场发生的两起安全事故，应由（）负责上报当地安全生产监管部门。

A．甲建设单位

B．乙施工单位

C．丙施工单位

D．丁监理公司

16.该施工现场的安全生产责任应由（）负总责。

A．甲建设单位

B．乙施工单位

C．丙施工单位

D．丁监理公司

17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当（）支付。

A．由甲建设单位

B．由乙施工单位

C．由丙施工单位

D．按合同约定

18.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（）。

A．按工程建设强制性标准实施监理

B．依据法律、法规实施监理

C．审查专项施工方案

D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告

19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是（）。

A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识

B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所

C．焊接作业人员必须持证上岗

D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施

20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。

A．建立、健全安全生产责任制

B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C．设置安全生产管理机构

D．依法参加工伤保险

21.根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（）。

A．可以直接抢修

B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修

C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修

D．不可以夜内抢修

22.因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（）。

A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品

B．不可以安排到仓库中

C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准

D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中

场景

（四）具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。

根据场景

（四），回答下列问题。

23.根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（）。

A．组织工程竣工验收

B．确保外墙保温材料符合要求

C．不得擅自改变主体结构进行装修

D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标

24.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（）左右的比例预留保留金。

A．结算总额5%

B．预算总额5%

C．预算总额10%

D．结算总额10%

25.根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。

A．建设单位

B．监理公司

C．施工单位

D．设计单位

26.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（）。

A．有完整的技术档案

B．有完整的施工管理资料

C．设计单位签署的质量合格文件

D．监理单位签署的工程质量保修书

27.建设单位更换保温材料，应当由（）后方可施工。

A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查

B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查

C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查

D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查

28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（）履行。

A．通常标准

B．符合合同目的特定标准

C．国冢标准

D．地方标准

29.施工过程中的质量控制文件应由（）收集和整理后进行立卷归档。

A．建设单位

B．施工单位

C．监理单位

D．设计单位

30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（）中。

A．可行性研究报告

B．招标文件

C．投标文件

D．竣工验收报告

31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（）无需取样送检，即可用于工程。

A．保温材料

B．供水管主控阀

C．钢筋原材料

D．钢筋垫块

32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是（）。

A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限

B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年

C．保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守

D．保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定

场景

（五）某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：

根据场景

（五），回答下列问题。

33.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（）居住。

A．作业区①

B．作业区②

C．仓库③

D．办公区④

34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（）区域。

A．作业区①

B．作业区②

C．办公区④

D．在建生活区⑤

35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（）。

A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置

B．可以和施工原材料统一存放到仓库中

C．可以直接回填在基坑内

D．应该单独存放并做好标识

36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。

A．环境保护行政主管部门

B．所在地居民委员会或街道办

C．建设行政主管部门

D．安全生产行政主管部门

37.应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。

A．生活区人口

B．生活用水源

C．在建工程出入通道

D．办公区人口

38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）。

A．办公、生活区与作业区应分开设置

B．应当对施工现场设置封闭围挡

C．施工现场应设置消防安全设施

D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性

场景

（六）施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。

根据场景

（六），回答下列问题。

39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（）承担责任。

A．施工单位

B．水泥厂

C．材料供应商

D．水泥厂与材料供应商共同

40.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（）。

A．发生变更

B．效力待定

C．无效

D．未发生变更

41.水泥厂转让合同的行为在（）后有效。

A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位

B．水泥厂通知施工单位

C．材料供应商通知施工单位

D．征得施工单位同意

42.根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（）。

A．转让人与受让人达成合同转让协议

B．原合同有效

C．原合同为单务合同

D．符合法定的程序

43.根据《合同法》的规定，下列说法中正确的是，施工单位（）。

A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失

B．无权要求水泥厂继续履行合同

C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失

D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失

场景

（七）2007年9月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。

根据场景

（七）。回答下列问题。

44.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为（）合同。

A．无效

B．有效

C．可变更、可撤销

D．效力待定

45.该定金合同的生效日期为（）。

A．9月20日

B．9月28日

C．9月29日

D．9月30日

46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（）。

A．施工单位承担

B．建材商承担

C．施工单位和建材商各承担一半

D．建材商承担3/4，施工单位承担1/4

47.如果建材商一直无力偿还施工单位的7万元，且某工厂欠建材商6万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。

A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为

B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为

C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还6万元

D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还6万元

48.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（）。

A．可以同时适用定金与违约金的约定

B．只可选择适用其中一项约定

C．只能适用违约金约定

D．只能适用定金约定

场景

（八）甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。

根据场景

（八），回答下列问题。

49.甲与乙签订的有效合同属于（）。

A．单务合同

B．实践合同

C．双务有偿合同

D．无名合同

50.依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是（）

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

51.该保证合同主体是（）。

A．甲与乙

B．甲与丙

C．乙与丁

D．乙与丙

52.下列不属于保证合同的内容是（）。

A．保证方式

B．保证期间

C．保证担保范围

D．被保证人的其他债权

53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（）承担。

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

54.按照担保法的规定，属于保证担保方式的是（）。

A．定金保证

B．一般保证

C．抵押保证

D．留置保证

场景

（九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。

根据场景

（九），回答下列问题。

55.针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。.A．甲

B．乙

C．甲乙双方

D．仲裁庭

56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）。

A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请

B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院

C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院

D．仲裁机构采取必要的证据保全措施

57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按（）意见作出。

A．仲裁委员会

B．仲裁委员会主任

C．张某

D．王某、李某

58.该纠纷经仲裁后，裁决书（）发生法律效力。

A．自作出之日

B．经上级仲裁机构审查批准后

C．经人民法院审查批准后

D．在双方当事人不申请复议时

59.如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（）申请撤销裁决。

A．仲裁庭

B．建设行政主管部门

C．上级仲裁委员会

D．人民法院

60.如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）。

A．向法院申请强制执行

B．向仲裁委员会申请强制执行

C．向公安部门申请强制执行

D．再申请仲裁

二、多项选择题（共20题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

场景

（十）甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期l0个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利

根据场景

（十），回答下列问题。

61.下列关于施工许可证申请的表述正确的有（）

A．施工许可证应由乙施工单位申请领取

B．申请用地已办理建设工程规划许可证

C．改建设计图已按规定进行了审查

D．到位资金不得少于工程价款的50%

E．宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核

62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（）。

A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任

B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包

C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约

D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包

E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款

63.乙施工单位的企业资质可能是（）。

A．特级

B．一般

C．二级

D．三级

64.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（）。

A．注册土木（岩土）工程师

B．注册房地产估价师

C．注册土地估价师

D．注册资产评估师

65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（）。

A．进度控制

D．质量控制

C．成本控制

D．合同管理

场景

（十一）某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。

根据场景

（十一）。回答下列问题。

66.对该设备损失承担责任的有（）。

A．甲施工单位

B．乙公司

C．消防器材供货商

D．电信公司

E．消防验收机构

67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（）。

A．对该办公楼的施工质量负责

B．建立、健全施工质量管理制度

C．做好隐蔽工程的质量检查和记录

D．对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检

E．审查乙公司的质量管理体系

68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合《建设工程质量管理条例》的有（）。

A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样

B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样

C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品

D．在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品

E．在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件

69.电信公司的安全责任包括（）。

A．提供安全施工措施所需费用

B．审查安全技术措施

C．提供舡现场及地下工程的有关资料

D．不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期

E．自开工报告批准日起l5日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案

70.以下安全责任中，（）属于施工单位的责任。

A．配备专职安全员

B．编制工程施工安全技术措施

C．审查乙公司编制的安全措施

D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品

E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训

71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（）。

A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准

B．甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准

C．电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准

D．建筑节能强