第一篇：一级建造师模拟题

www.xiexiebang.com更多资料-独家白金书-经典视频

一级建造师模拟题

一、单项选择题

1、路面强度高、刚度大、稳定性好是（）路面的特点。A.刚性B.柔性C.高级D.次高级 【正确答案】：C 【答案解析】：参见教材P2。

2、台背路基填土加筋的主要目的是为了（）。A.提高路基承载力

B.减小路基与构造物之间的不均匀沉降 C.提高路基稳定性 D.减小路基沉降 【正确答案】：B 【答案解析】：参见教材P25。

3、在河流渗水性很小，流速≤3.0m/s，石块可以就地取材的地方，应采用（）围堰。

A.土B.土袋C.铅丝笼D.堆石土 【正确答案】：D 【答案解析】：参见教材P63表1K412023。

4、箱涵顶进挖土应在（）时间进行。

A.列车运行时B.列车减速运行时C.列车低速运行时D.列车运行间隙 【正确答案】：D 【答案解析】：列车通过应严禁继续挖土，人员应车里开挖面。参见教材P81。

5、刚度大，开挖深度大，可适用于所有地层的围护结构是（）。A.钢板桩B.灌注桩C.地下连续墙D.组合式SMW桩 【正确答案】：C 【答案解析】：参见教材P99。

6、下列关于装配预应力水池施工的错误说法是（）。（2007年考题）A.提高接缝用混凝土或砂浆的水灰比 B.壁板接缝的内模宜一次安装到顶

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.xiexiebang.com

www.xiexiebang.com更多资料-独家白金书-经典视频

C.接缝混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm D.接缝用混凝土或砂浆宜采用微膨胀和快速水泥 【正确答案】：A 【答案解析】：参见教材P159。

7、氧化沟经过二级处理后，BOD5去除率可达（）以上。A.30%B.40%C.25%D.90% 【正确答案】：D 【答案解析】：参见教材P152倒数第8行文字。

8、热力管道对接管口时，应检查管道（），在距接口中心200mm处测量，允许偏差1mm。

A.偏差B.焊接口C.平直度D.质量 【正确答案】：C 【答案解析】：应检查管道平直度，在距接口中心200m处测量，允许偏差1mm。参见教材P180。

9、生活垃圾填埋工程中，泥质防渗层施工技术的核心是（）施工技术。A.选择最佳配合比 B.拌合均匀

C.控制含水量及压实度 D.掺加膨润土的拌合土层 【正确答案】：D 【答案解析】：泥质防渗层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。参见教材P202。

10、“代建制”建设工程招标时应当具备的条件不包括（）。A.建设工程已经列入年度建设计划 B.建设用地和工程报建手续完备

C.具有工程勘察设计、施工所需要的基本资料 D.建设资金全部到位 【正确答案】：D 【答案解析】：参见教材P168。

11、采用压路机碾压土路基时，应遵循（）及轮迹重叠等原则。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.xiexiebang.com

www.xiexiebang.com更多资料-独家白金书-经典视频

A.先重后轻、先静后振、先低后高、先慢后快 B.先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快 C.先轻后重、先振后静、先高后低、先慢后快 D.先重后轻、先振后静、先低后高、先快后慢 【正确答案】：B 【答案解析】：土质路基压实原则：先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快。参见教材P16。

12、燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°，否则应设置（）。A.弯管B.直管C.盲板D.接头 【正确答案】：A 【答案解析】：燃气管道对接安装引起的误差不大大于3°，否则应设置弯管，次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。参见教材P192。

13、草坪建植区（）㎡以上必须有充足的水源和完整的灌溉设备。A.1200B.1500C.1800D.2000 【正确答案】：A 【答案解析】：草坪建植区1200㎡以上必须有充足的水源和完整的灌溉设备。参见教材P210。

14、沥青混合料结构组成中，悬浮—密实结构的特点是（）。A.黏聚力较高，内摩擦角小，高温稳定性较差 B.黏聚力较高，内摩擦角大，高温稳定性较差 C.黏聚力较低，内摩擦角小，高温稳定性较好 D.黏聚力较低，内摩擦角小，高温稳定性较好 【正确答案】：A 【答案解析】：沥青混合料结构组成中，悬浮—密实结构黏聚力较高，内摩擦角小，高温稳定性较差。参见教材P8-9。

15、管道施工中，对松软地基及坑洞应由（）提出处理意见。A.现场技术负责人 B.监理工程师 C.设计人

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.xiexiebang.com

www.xiexiebang.com更多资料-独家白金书-经典视频

D.建设单位负责人 【正确答案】：C 【答案解析】：参见教材P180。

16、热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于（）℃后，方可开放交通。A.10B.30C.40D.50 【正确答案】：D 【答案解析】：参见教材P393。

17、热力管道功能性试验所用压力表的量程应为试验压力的（）倍，表盘直径不应小于（）mm。

A.1.5～2；200B.1.5～2；100C.2～3；200D.2～3；150 【正确答案】：B 【答案解析】：参见教材P184。

18、采用机械挖槽时，沟槽分层的深度应按（）确定。A.机械数量 B.挖斗容量 C.降水类型 D.机械性能 【正确答案】：D 【答案解析】：参见教材P168。

19、在靠近补偿器的两端，至少应各设有一个（）。A.导向支架B.滚动支架C.滑动支架D.悬吊支架 【正确答案】：A 【答案解析】：参见教材P181。

20、任何单位都必须经公安交通管理部门和（）的批准，才能按规定占用和挖掘城市道路。A.上级主管部门 B.当地建设管理部门 C.市政工程行政主管部门

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.xiexiebang.com

www.xiexiebang.com更多资料-独家白金书-经典视频

D.市政道路养护部门 【正确答案】：C 【答案解析】：参见教材P392。

二、多项选择题

1、（）可用作高级路面的基层。A.水泥稳定细粒土 B.石灰稳定细粒土 C.二灰稳定细粒土 D.二灰稳定粒料 E.级配碎石 【正确答案】：DE 【答案解析】：细粒土不宜做高级路面的基层。

2、安装钢－混凝土组合梁的钢梁时，每安装完成一节应进行测量，不符合要求应及时调整。下列选项中属于应测项目的是（）。A.标高 B.扭矩 C.位置 D.预拱度 E.弯矩 【正确答案】：ACD 【答案解析】：教材70页钢梁制作、安装应符合1K412034节的有关规定。

3、判定土压仓内土砂的塑性流动性状态的方法有()。A.根据盾构机械负荷 B.根据土砂的坍落度 C.根据土压

D.根据土砂输送效率 E.根据排土量 【正确答案】：ABD 【答案解析】：参见教材P121。

4、沉井施工中下沉施工控制要点有（）。

A.下沉应平稳、均衡、缓慢，发生偏斜应 “随挖随纠、动中纠偏” B.开挖顺序和方式没有严格要求 C.应按施工方案规定的顺序和方式开挖

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.xiexiebang.com

www.xiexiebang.com更多资料-独家白金书-经典视频

D.做好沉井下沉监控测量

E.沉井下沉影响范围内的地面四周不得堆放任何东西，车辆来往要减少震动 【正确答案】：ACDE 【答案解析】：参见教材P164。

5、经批准临时占用道路的，（）。A.补交占路费 B.不得损坏道路

C.占用期满应恢复道路原状 D.造成道路破损加倍赔偿 E.损坏道路应修复 【正确答案】：BCE 【答案解析】：经批准临时占用城市道路的，不得损坏城市道路；占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复城市道路原状；损坏城市道路的，应当修复或者给予补偿。参见教材P392。

6、我国目前常用的塑流化改良材料种类有（）。A.高吸水性树脂类 B.水溶性高分子类 C.矿物类 D.界面活性剂类 E.膨润土类 【正确答案】：CD 【答案解析】：参见教材P120。一般使用的改良材料有矿物质、界面活性剂系、高吸水性树脂系和水溶性高分子系四类。（我国目前常采用前两类）

7、再生水回用分为五类：农、林、渔业用水，（）。A.饮用水B.城市杂用水C.环境用水D.补充水源水E.工业用水 【正确答案】：BCDE 【答案解析】：污水再生水回用分为以下五类：1.农、林、渔业用水，2.城市杂用水，3.工业用水，4.环境用水，5.补充水源水。参见教材P153、154。

8、承压水存在于地下两个隔水层之间，具有高水头补给特点，一般须注意其向独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.xiexiebang.com

www.xiexiebang.com更多资料-独家白金书-经典视频

上的排泄，即（）。

A.补给潜水B.补给滞水C.补给地表水D.补给毛细水E.以上升泉的形式出露 【正确答案】：ACE 【答案解析】：承压水存在于地下两个隔水层之间，具有高水头补给特点，一般须注意其向上的排泄，即对潜水和地表水的补给或以上升泉的形式出露。参见教材P19。

9、基坑的支撑结构类型可分为（）。

A.外拉锚B.型钢支撑C.内支撑D.钢筋混凝土支撑E.钢管支撑 【正确答案】：AC 【答案解析】：基坑支撑的结构可分为内支撑和外拉锚两类。参见教材P100。

10、《城市绿化工程施工及验收规范》的有关规定是（）。A.种植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求 B.定点标志应标明树种名称、规格 C.种植穴定点时应标明中心点位置 D.种植槽的边线可以不用标明

E.行道树定点遇到有障碍物影响株距时，应与设计单位取得联系，调整。【正确答案】：ABCE 【答案解析】：参见教材P397。

三、阅读理解

1、某北方城市为解决水源问题，实施引黄入市工程，新建一座大型给水厂，主要单位工程有沉淀池、滤池等。项目经理部为加强施工管理，在门口设立了公示牌。公示牌的内容包括工程概况牌、文明施工牌、安全生产牌。在工程概况牌上标明了工程规模、性质、用途。施工中按照施工组织的设计采用了硬质围挡，设置了生活区、办公区、临时设施区和生产区。项目经理部及时封闭施工现场。为降低工程成本，对工程技术人员的成本管理责任作了如下要求：根据现场实际情况，科学合理地布置施工现场平面。严格执行技术安全方案，减少质量事故，降低质量成本。<1>、除此以外，现场公示牌还应设立哪些标牌和图？ 【正确答案】：现场公示牌包括：消防保卫牌；施工总平面图；管理人员名单及监督电话牌。参见教材P283。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.xiexiebang.com

www.xiexiebang.com更多资料-独家白金书-经典视频

<2>、工程概况牌的内容全面吗？如不全面，请补充（至少写出4项）。【正确答案】：不全面，还应包括发包单位、设计单位、承包单位、监理单位的名称和施工起止日期等。参见教材P283。<3>、施工现场实施封闭管理的原因是什么？

【正确答案】：施工现场的作业条件差，不安全因素多，在作业过程中既容易伤害作业人员，也容易伤害现场以外的人员。因此，施工现场必须实施封闭式管理，将施工现场与外界隔离，同时保护环境、美化市容。参见教材P283。

2、某桥梁工程在施工前，项目经理部为了保证安全，防止安全隐患的出现，在基坑开挖时采取了防坍塌措施，具体的措施如下：（1）根据土质和深度来确定围护方法。

（2）机械开挖不支持基坑时，每次挖方修坡深度不得超过1m。（3）人工开挖不支撑基坑时，每次挖方修坡深度不得超过1m。

（4）任何情况下，在基坑顶边弃土时，弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离不得大于1.2m，堆土高度不得超过1.5m。

在施工过程中，一场大雨使开挖的基坑坍塌，幸好无人员伤亡。<1>、判断具体的防坍塌措施是否妥当？如不妥，请改正。

【正确答案】：对措施逐项进行妥当与否的判断。（1）妥当。（4）不妥。正确做法：任何情况下，在基坑顶边弃土时，弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离不得小于1~2m，堆土高度不得超过1.5m。<2>、处理安全隐患应遵循的原则是什么？ 【正确答案】：处理安全隐患应遵循的原则

（1）项目经理部应区别“通病”“顽病”、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善安全整改措施。

（2）项目经理部应对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位对安全隐患原因进行分析，制订纠正和预防措施。纠正和预防措施应经检查单位负责人批准后实施。

（3）安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出，限期纠正。

（4）安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.xiexiebang.com

www.xiexiebang.com更多资料-独家白金书-经典视频

证记录。<3>、简述安全事故处理的程序？

【正确答案】：安全事故处理的程序：报告安全事故、事故处理、事故调查、调查报告。

<4>、针对基坑开挖时的坍塌事故应提出怎样的应急措施？ 【正确答案】：针对基坑开挖时的坍塌事故提出的应急措施：（1）及早发出坍塌和掩埋事故的预兆，及时抢险，避免事故的发生。（2）及早发现坍塌和掩埋事故的凶兆，以人身安全为第一要务，及早撤离现场。（3）要熟悉各种抢险支护和抢险堵漏方法。

3、某市政工程，业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求，并得到了监理工程师批准。进度计划如下图（单位：d）所示。

施工过程中，发生了如下事件：

事件一：由于施工方法不当，打桩1工程施工质量较差，补桩用去20万元，且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。事件二：挖土2作业过程中，施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗滨，增加处理费用2万元，且作业时间由原来的20d增加到25d。

事件三：基础2施工完毕后，施工单位为了抢时间，自检之后，马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时，监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。<1>、计算网络计划总工期，并写出网络计划中的关键工作。

【正确答案】：网络计划总工期：170d。

本网络计划的关键工作：准备工作、打桩

1、挖土

1、基础

1、基础

2、回填土2（①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨）。<2>、事件

一、事件二发生后，施工单位可索赔的费用和工期各为多少？说明理由。

【正确答案】：事件一：工期不可索赔；费用不可索赔。原因：施工方法不当独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.xiexiebang.com

www.xiexiebang.com更多资料-独家白金书-经典视频

导致，是施工单位责任。事件二：费用可索赔2万；工期不可赔偿。

原因：事件发生是由于勘察报告不正确，属建设单位责任。挖土2不在关键线路上，作业时间延长时间没有超过总时差，没有影响总工期。

<3>、事件三中，监理工程师要求施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么？

【正确答案】：事件三中，监理工程师要求施工单位挖开回填土进行基础检查的理由：隐蔽工程隐蔽前，施工单位应通知监理单位检查验收，未经监理工程师签字（同意或确认），施工单位不得进行下一道工序施工，监理工程师有权要求施工单位挖开回填土检查。

4、某城市市区主要路段的地下两层结构工程，地下水位在坑底以下2.0m。基坑平面尺寸为145m×20 m，基坑挖深为12m，围护结构为600mm厚地下连续墙，采用三道Φ609mm钢管支撑，竖向间距分别为3.5m、3.5m和3m。基坑周边环境：西侧距地下连续墙2.0m处为一条4车道市政道路；距地下连续墙南侧5.0m处有一座5层民房；周边游三条市政管线，离开地下连续墙外沿距离小于120m。

项目经理部采用2.0m高安全网作为施工围挡，要求专职安全员在基坑施工期间作为安全生产的第一负责人进行安全管理，对施工安全全面负责。安全员要求对电工及架子工进行安全技能培训，考试合格持证方可上岗。基坑施工方案有如下要求：

（1）基坑监测项目主要为围护结构和支撑轴力。

（2）由于第四道支撑距坑底仅2.0m，造成挖机挖土困难，把第三道支撑下移1.0m，取消第四道支撑。

<1>、现场围挡不合要求，请改正。

【正确答案】：现场围挡的高度不应低于2.5m。应采用砌体、金属板材等硬质材料。<2>、项目经理部由专职安全员对施工安全全面负责是否妥当？为什么？

【正确答案】：项目经理部由专职安全员对施工安全全面负责不妥当。理由：应由项目经理对施工安全全面负责。

<3>、安全员要求持证上岗的特殊工种不全，请补充。

【正确答案】：安全员要求持证上岗的特殊工种不全，还需补充：电焊工、爆破工、机械工、起重工、机械司机。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.xiexiebang.com

www.xiexiebang.com更多资料-独家白金书-经典视频

<4>、根据基坑周边环境，补充监测项目。

【正确答案】：根据基坑周边环境，补充的监测项目：周围建筑物、地下管线变形；地下水位；桩、墙内力；锚杆拉力；立柱变形；土体分层竖向位移；支护结构界面上侧向压力。<5>、指出支撑做法的不妥之处；若按该支撑做法施工可能造成什么后果？

【正确答案】：支撑做法的不妥之处：第三道支撑下移1.0m，取消第四道支撑，若按该支撑做法施工可能造成墙体水平变形和墙体竖向变位的后果。

5、某城市环路立交桥工程，长1.5km，其中跨越主干道部分采用钢管混凝土梁结构，跨径47.6m。鉴于吊装的单节钢梁重量大，又在城市主干道上施工，承建该工程的施工项目部为此制订了专项施工方案，拟采取以下措施：

（1）为保证吊车的安装作业，占用一侧慢行车道，选择在夜深车稀时段自行封路后进行钢梁吊装作业；

（2）为保证钢管混凝土浇筑的质量，钢管内的混凝土采用泵送顶升压注施工，由两拱脚至拱顶对称均衡地连续压注一次完成。

（3）将安全风险较大的临时支架的搭设通过招标程序分包给专业公司，签订分包合同，并按有关规定收取安全风险保证金。

<1>、结合本工程说明施工方案与施工组织设计的关系，施工包括哪些主要内容？

【正确答案】：施工方案是施工组织设计的核心内容，主要包括：施工方法（工艺）的确定、施机具（设备）的选择、施工顺序（流程）的确定等。<2>、项目部拟采取的措施（1）不符合哪些规定？

【正确答案】：不符合《城市道路管理条例》的规定：因特殊情况需要临时占用城市道路，须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定占用。<3>、项目部拟采取的措施（2）中，还有需要注意哪些方面的内容。

【正确答案】：①大跨径拱肋钢管混凝土应根据设计加载程序，宜分环、分段并隔仓由拱脚向拱顶对称均衡压注。压注过程中拱肋变位不得超过设计要求。

②钢管混凝土应具有低泡、大流动性、收缩补偿、延缓初凝和早强的性能。

③钢管混凝土压注前应清洗管内污物，润湿管壁，先泵入适量水泥浆再压注混凝土，直至钢管顶端排气孔排出合格的混凝土停止。压注混凝土完成后应关闭倒流独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.xiexiebang.com

www.xiexiebang.com更多资料-独家白金书-经典视频

截止阀。④钢管混凝土的质量检测办法应以超声波检测为主，人工敲击检测为辅。⑤钢管混凝土的泵送顺序应按设计要求进行，宜先钢管后腹箱。

<4>、从项目安全控制的总包和分包责任分工角度来看，项目部拟采取的措施（3）是否全面？若不全面，还应做哪些补充？

【正确答案】：不全面，还应对分包方提出安全要求、并认真监督、检查，承包方负责项目安全控制，分包方服从承包方的管理，分包方对本施工现场的安全工作负责。

独家白金书

一对一高效视频

下载学习

www.xiexiebang.com

第二篇：一级建造师《项目管理》模拟题3

一级建造师《项目管理》模拟题2

二、多项选择题

71.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号），事故调查报告的内容主 要有（）。

A．事故发生单位概况

B．事故发生经过和事故援救情况

C．事故造成的人员伤亡和直接经济损失

D．事故责任者的处理结果

E．事故发生的原因和事故性质

【答案】ABCE

【解析】第三十条事故调查报告应当包括下列内容：

（一）事故发生单位概况；

（二）事故发生经过和事故救援情况；

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；

（四）事故发生的原因和事故性质；

（五）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；；

（六）事故防范和整改措施。参见教材 P184。

72.建设工程项目质量控制系统运行的约束机制，取决于（）。

A．各质量责任主体对利益的追求

B．质量信息反馈的及时性和准确性

C．各主体内部的自我约束能力

D．外部的监控效力

E．工程项目管理文化建设的成都

【答案】CD

【解析】约束机制取决于各主体内部的自我约束能力和外部的监控能力。参见教材P154。73.国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有（）。

A．业主自行采购

B．与承包商约定某些物资的指定供应商

C．承包商采购

D．业主规定价格、由承包商采购

E．承包商询价、由业主采购

【答案】ABC

【解析】在国际上业主方工程建设物资采购有多种模式，如：业主方自行采购、与承包商 约定某些物资为指定供货商、承包商采购等。

74.关于 FIDIC《土木工程施工合同条件》的说法，正确的有（）。

A．该合同主要发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目

B．一般情况下，单价可随各类物价的波动而调整

C．合同计价方式属于单价合同，不包含任何包干价格

D．由业主委派工程师管理合同

E．由业主监督工程进度、质量，签发支付证书、接受证书而很履约证书，处理合同中的有

关事项

【答案】ABDE

【解析】C错误，合同计价方式属于单价合同，但也有些自相采用包干价格。参见教材 P317。75.根据《建筑工程质量管理条例》，在工程项目建设监理过程中，未经监理工程师签字，（）。

A．建筑材料、构配件不得在工程上使用

B．建筑设备不得在工程上安装

C．施工单位不得进行下一道工序的施工

D．建设单位不得进行竣工验收

E．施工单位不得更换施工作业人员

【答案】ABC

【解析】未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付 工程款，不进行竣工验收。

76.下列进度控制的措施中，属干组织措施的有（）。

A．选择承发包模式

B．进行工程进度的风险分析

C．落实资金供应的条件

D．编制项目进度控制的工作流程

E．进行有关进度控制会议的组织设计

【答案】DE

【解析】AB属于管理措施；C属干经济措施。参见教材P143。

77.关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（）。

A．进度控制的过程，就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程

B．施工方进度控制的目的就是尽量缩短工期

C．项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的D．施工进度控制直接关系到工程的质量和成本

E．进度控制的目的是通过控制以实现过程的进度目标

【答案】ADE

【解析】参见教材 P109。

78.下列建设工程项目实施阶段策划的工作中，属于项目目标分析和再论证工作内容的有（）。

A．编制项目投资总体规划

B．编制项目建设总进度规划

C．项目实施环境调查

D．项目功能分解

E．建筑面积分配

【答案】ABDE

【解析】参见教材P40•

79.根据施工现场文明施工的要求，施工现场文明施工制度包括（）。

A．门卫值班管理制度

B．岗位聘任制度

C．宣传教育制度

D．消防管理制度

E．检查考核制度

【答案】ACDE

【解析】参见教材P239~241•

80.项目经理在承担项目施工管理过程中，需履行的职责有（）。

A．贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策

B．确定项目部和企业之间的利益分配

C．对工程项目施工进行有效控制

D．严格财务制度，加强财务管理

E．确保工程质量和工期，实现安全、文明生产

【答案】ACDE

【解析】项目经理在承担工程项目施工管理过程中应履行的职责（l）贯彻执行国家和工程 所在地政府的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度，（2）严格财务 制度，加强财经管理，正确处理国家、企业与个人的利益关系，（3）执行项目承 包合同中由项目经理负责履行的各项条款；（4）对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安 全、文明生产，努力提高经济效益.参见教材 P60。

81.单位工程施工组织设计和分部（分项）工程施工组织设计均应包括的内容有

（）。

A．施工安全管理计划

B．工程概况

C．施工特点分析

D．各项资源需求量计划

E．主要技术经济指标

【答案】BCD

【解析】本题考查施工组织设计的内容及其分类。参见教材 P54。

82.关于因果分析图法应用的说法，正确的有（）。

A．一张分析图可以解决多个质量问题

B．常采用 QC小组活动的方式进行，有利于集思广益

C．因果分析图法专业性很强，QC小组以外的人员不能参加

D．通过因果分析图可以了解统计数据的分布特征，从而掌握质量能力状态

E．分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有可能的原因

【答案】BE

【解析】因果分析图法应用时的注意事项：（1）一个质量特性或一个质量问题使用一张图 分析。（2）通常采用 QC小组活动的方式进行，集思广益，共同分析。（3）必要 时可以邀请小组以外的有关人员参与，广泛听取意见。（4）分析时要充分发表意 见，层层深入，排出所有可能的原因。（5）在充分分析的基础上，由各参与人员

采用投票或其他方式，从中选择 1至5项多数人达成共识的最主要原因。参见教 材 P189。

83.建设工程索赔成立的前提条件有（）。

A．与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失

B．造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围

C．索赔费用计算正确，并且容易分析

D．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 E．承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

【答案】ADE

【解析】索赔的成立，应该同时其备以下三个前提条件：（l）与合同对照，事件己造成了承 包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失 的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规 定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺 一不可。参见教材 P301。

84.在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有

A．保留金

B．由保险公司开具的履约担保书

C．房屋抵押他项权证

D．有价证券

E．商业银行开具的担保证明

【答案】BE

【解析】本题考查履约担保的形式，参见教材 P280～281。

85.某工程质量事故发生后，对该事故进行调查，经过原因分析判定该事故不需要处理，其后 续工作有（）。

A．补充调查

B．检查验收

C．做出结论

D．提交处理报告

E．实施防护措施

【答案】CD

【解析】参见教材 P185图1Z204053施工质量事故处理的一般程序。

86.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的绘图错误有（）。

A．多个终点节点

B．多个起点节点

C．节点编号有误

D．存在循环回路

E．有多余虚工作

【答案】BCE

【解析】参见教材 P115。

学派网一建工程经济，命题专家梅世强独家全程授课！?unionid=&item=92

第三篇：一级建造师职业考试模拟题2

一级建造师职业考试模拟题2

一、单项选择题（1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.取得建造师执业资格证书的人员，未经（），不得以建造师的名义从事建设工程项目的管理工作。

A.登记 B.注册 C.行政审批 D.所在单位同意

2.我国一级建造师执业划分为（）个专业。

A.8 B.10 C.12 D.14

3.下列人员的行为中，符合我国相关法律规定的是（）。

A.甲某通过建造师执业资格考试后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理

B.乙某3年前取得了一级项目经理资质证书，没参加建造师执业资格考试便以建造师的名义担任了某工程的项目经理

C.丙某通过建造师执业资格考试后就到注册机关申请注册，取得注册证书后才以建造师的名义执业

D.丁某凭借取得的《中华人民共和国二级建造师注册证》在外省执业

4.在某工程项目的施工过程中，由于突降大雨，造成了施工企业的工期延误。这种引起该民事法律关系变更的原因在法理上应当归为（）。

A.自然事件 B.社会事件 C.违法行为 D.合法行为

5.顺天建筑集团公司向凯达设备公司租赁了一台进口挖掘机，请问，该挖掘机属于此法律关系中的（）。

A.主体 B.客体 C.内容 D.行为

6.从法学理论上分析，工程建设勘察设计合同的标的，属于一种表现为（）的民事法律关系客体。

A.物 B.财 C.行为 D.智力成果

7.公民徐某在提起离婚诉讼后不久就发生了交通事故，因伤势严重开庭时无法到庭。由于徐某没有其他的法定代理人，受诉人民法院只好为其指派了一名律师林某担任他的代理人。那么，徐某和林某之间的这种代理关系属于（）。

A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.无权代理

8.乙公司明知所托事项违法仍然接受了甲公司的委托，将甲公司的一批过期食品卖给了丙公司，给丙公司造成了10万元的损失。根据我国有关代理制度的规定，下列关于丙公司要求赔偿损失的说法，正确的是（）。

A.丙公司只能向甲公司要求赔偿全部损失

B.丙公司只能向乙公司要求赔偿全部损失

C.丙公司可以向甲公司要求赔偿全部损失，也可以要求乙公司赔偿全部损失

D.如果甲乙之间有平摊损失的约定，丙公司只能要求甲乙各赔偿5万元的损失

9.白老汉一家进城赶集去了，眼看就要下暴雨了，晒在院子里的麦子没人来收。邻居高老汉赶紧请了几个村民帮忙把白老汉家的麦子收到了自家屋里，为表示感谢，高老汉自己掏了20元钱给这几个村民买了一条烟。晚上白老汉回家后，高老汉向他要买烟的钱。你认为两个老汉之间的这种债权债务关系产生的原因属于（）。

A.无理要求 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理

10.权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律将消灭其（）。

A.诉权 B.胜诉权 C.请求权 D.实体权利

11.2001年7月3日，村民徐某向邻居杨某借了5，000元钱外出做生意。因两家平时关系挺好，杨某也一直未向徐某催要。到了2003年6月10日，杨某从回家探亲的儿子那里才得知有诉讼时效的规定，而徐某又因外出做生意未归，眼见时效将至，杨某决定到县法院起诉徐某。在去县法院的途中遇上了山洪暴发，村里通往县城的唯一一条道路被冲毁。直到7月20日道路才修通，杨某才得以赶到法院起诉。关于对本案的分析，说法正确的是（）。

A.杨某的起诉已经超过诉讼时效期间，法院应当不予受理

B.虽然杨某的起诉已经超过诉讼时效期间，法院还是应当受理

C.由于诉讼时效中断，杨某的起诉尚未超过诉讼时效期间

D.由于诉讼时效中止，杨某的起诉尚未超过诉讼时效期间

12.根据建设部2001年7月4日重新修订的《建筑工程施工许可管理办法》中关于建设资金落实的规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。

A.30% B.40% C.50% D.60%

13.根据我国《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年

14.根据我国法律的规定，下列关于总分包的责任承担叙述不正确的是（）。

A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.分包单位可以依据总承包合同要求建设单位支付分包工程款

15.根据我国有关法律的规定，如果某商品住宅工程的建筑材料采购单项合同估算价达到（）万人民币以上，则该材料的采购必须进行招标。

A.50 B.100 C.200 D.300

16.根据《招标投标法》的相关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.20天 B.30天 C.45天 D.60天

17.下列关于联合体投标的说法，不符合我国法律规定的是（）。

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B.联合体作为一个整体满足招标文件的要求即可，不需要各方均具备承担招标项目的相应能力

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

18.我国《安全生产法》赋予了从业人员了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施的权利，这种权利我们也被称之为（）。

A.知情权 B.建议权 C.拒绝权 D.紧急避险权

19.根据《建筑法》的规定，工程监理单位与施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，赔偿责任应当由（）承担。

A.监理单位

B.施工企业

C.监理单位和施工企业连带 D.建设单位

20.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行工程总承包的项目，危险作业人员的意外伤害保险，应当由（）支付保险费。

A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.行政主管部门

21.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于建设单位质量责任与义务的是（）。

A.依法对工程建设项目进行招标

B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程要有设计方案

C.按照国家有关规定组织竣工验收

D.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

22.根据我国有关法律规定，房屋装修工程的最低保修期限为（）。

A.1年 B.2年 C.5年 D.50年

23.某小学六年级学生胡某用自己的压岁钱买了一辆山地车，由于其父母不同意，最后找到商家退货。胡某的这一民事法律行为最终没有成立的原因在于（）。

A.法律行为主体不具有相应的民事行为能力

B.行为人意思表示不真实

C.行为内容不合法

D.行为形式不合法

24.我国《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。但是两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（）业务许可范围承揽工程。

A.资质较高的单位

B.两者之间的资质

C.由建设行政主管部门重新评定的 D.资质等级低的单位

25.在建设工程安全生产管理的基本制度中，（）是指将各种不同的安全责任落实到负责安全管理的人员和具体岗位人员身上的一种制度。

A.安全生产检查制度 B.安全责任追究制度

C.安全生产责任制度 D.群防群治制度

26.根据标准的（）划分，可以把我国工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准。

A.约束性 B.内容 C.属性 D.等级

27.根据建设工程保险的相关知识，如果安装工程附带的土木建筑工程项目的价值占总价的40%，那么整个项目按（）投保。

A.安装工程一切险

B.建筑工程一切险

C.建筑险与安装险分开 D.第三者责任险

28.根据我国相关法律规定，可能造成重大环境影响的规划和建设项目，应当编制（），对产生的环境影响进行全评价。

A.环境影响报告表 B.环境影响登记表

C.环境影响申请表 D.环境影响报告书

29.（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全检查制度

C.安全培训制度

D.安全责任追究制度

30.根据我国《劳动法》的规定，若非出现法定情形，劳动者解除合同，应当提前（）天以书面形式通知用人单位。

A.15 B.30 C.60 D.90

31.根据《合同法》的规定，招标公告的法律性质属于（）。

A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.反要约

32.根据我国《合同法》的规定，要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。

A.双方订立正式合同之前

B.要约人实际履行合同之前

C.受要约人发出承诺通知之前

D.受要约人发出承诺通知后，实际履行合同前

33.某施工企业向水泥厂发出了要约：“我方欲以400元/吨的价格购买P.O32.5R水泥100吨，7日内回复有效。”水泥厂在承诺期限内向该施工企业回复了一份电报：“完全同意你方报价，但由于货源紧，只能发货60吨。”请问，水泥厂的这份电报属于（）。

A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.新要约

34.在甲乙双方订立的买卖合同中，双方约定交易价格按政府指导价执行，交货期为2003年8月1日，货到付款。2003年7月10日双方订立合同时，该标的物的政府指导价格为每公斤1000元，由于乙方获悉政府指导价将于2003年8月15日起调整为每公斤1200元，于是一直拖到2004年8月20日才交货。请问，此时甲方应当按照每公斤（B）元的价格向乙支付货款。

A.900

B.1000

C.1100

D.1200

35.根据我国《合同法》的规定，如果合同当事人约定由债务人向第三人履行债务的，最后债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应当向（A）承担违约责任。

A.债权人 B.第三人 C.第三人或债务人 D.债务人

36.在合同履行过程中，由于债务人无偿转移财产给债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使。

A.1年 B.2年 C.4年 D.5年

37.依据《合同法》的规定，违约责任总体上实行（）。

A.过错责任原则

B.过错推定原则

C.无过错责任原则

D.无罪推定原则

38.甲乙双方在合同订立时由于疏忽仅仅约定了合同的履行方式为乙方送货上门，对运费由哪一方承担则没有做出约定，合同订立后又未就该问题达成补充协议的。那么，根据我国《合同法》的规定，运费应当由（）。

A.甲方承担 B.乙方承担 C.甲乙平摊 D.甲方承担20%，乙方承担80%

39.王某准备出差到S市和外商洽商一笔300万美元的国际货物交易，为赶早上8点的飞机，王某乘坐张某的出租车前往机场。由于路上堵车，王某到达机场时飞机已经起飞，从而错过了与外商的订约。此时，王某要求张某承担300万美元的违约责任，下列说法你认为正确的是（）。

A.张某没有违约，因为双方没有正式的书面合同

B.张某没有违约，因为堵车属于不可抗力，可以免责

C.张某违约，王某可以要求张某承担300万美元的违约责任，因为这属于可得利益的损失

D.张某违约，王某不能要求张某承担300万美元的违约责任，因为该损失不是张某在订立合同时所能预见得到的

40.公民陈某到某酒店就餐，就餐过程中一啤酒瓶发生爆炸，陈某的手腕被割伤。本案发生后，陈某向法院提起诉讼。试问，下列说法符合法律规定的是（）。

A.陈某只能要求酒店承担违约责任，因为酒店并无过错，不构成侵权

B.陈某只能要求酒店承担侵权责任，因为双方并未缔结合同

C.陈某可以同时要求酒店承担违约责任和侵权责任

D.陈某只能在要求酒店承担违约责任或侵权责任之间做出选择

41.在某工程项目的发包过程中，发包方甲公司要求乙施工企业以350万元的不合理低价承揽该工程，否则以后的工程将不再让乙企业参与。迫于无奈，乙企业只得与甲公司签订了施工合同。请问，关于该施工合同的效力，下列说法正确的是（）。

A.该合同自然无效，无需申请法院确认

B.该合同无效，但需由乙企业向法院申请确认该合同无效

C.乙企业既可以向法院申请撤销或变更该合同，也可以接受该合同的效力

D.乙企业只能向法院申请撤销该合同，而不能申请变更

42.甲公司的业务员李某在采购过程中经常吃拿供应商的回扣，被公司发现后给以了开除的处分。由于管理疏忽，并未将李某领取的盖有公司印章的空白合同书全部收回。李某利用这些空白合同书到乙公司购买100台电视机，后转手卖给了丙公司。那么，关于本案中乙公司的应收货款，应当由（）承担。

A.甲公司 B.乙公司 C.丙公司 D.李某

43.根据我国《合同法》的规定，限制民事行为能力人订立的合同，只有经法定代理人追认后，该合同方才有效。但相对人可以催告法定代理人在（）内予以追认。

A.15天 B.1个月 C.3个月 D.6个月

44.甲乙双方在合同中约定的违约金为4万元，同时又约定由甲在合同订立后向乙方支付3万元的定金。最后，由于乙方违约造成合同解除。请问，下列甲方请求乙方承担违约责任的做法符合法律规定的是（）。

A.只能请求乙方支付4万元的违约金

B.只能请求乙方双倍返还定金

C.可以要求乙方支付4万元的违约金，同时要求双倍返还定金

D.只能在要求乙方支付4万元的违约金和双倍返还定金选择适用

45.某施工企业向某钢铁厂订购了一批钢材，合同约定的履行期满后，钢厂未履行送货义务。施工企业给了对方一周的宽限期，过了一周，钢厂仍然未履行合同。此时，施工企业（）。

A.可以单方解除合同

B.只能协商解除合同

C.只能申请撤销合同

D.只能申请变更合同履行期限

46.根据我国《担保法》的规定，下列民事主体中可以充任保证人的是（）。

A.某省人民政府

B.某国有商业银行

C.某施工企业的项目部 D.某高等院校

47.下列关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押担保的范围只包括主债权及利息，不包括违约金

B.抵押权不因抵押物的灭失而消灭

C.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭

D.抵押期间，抵押人不得转让己办理登记的抵押物

48.根据我国法律规定，在下列合同中不能适用留置担保的是（）。

A.保管合同 B.租赁合同 C.运输合同 D.承揽合同

49.根据我国《担保法》的规定，（）负有妥善保管担保物的义务。

A.质权人 B.保证人 C.抵押权人 D.出质人

50.根据我国《担保法》的规定，定金不得超过主合同标的额的（）。

A.10% B.20% C.30% D.50%

51.下列关于建设工程纠纷解决方式的说法，正确的是（）。

A.和解是纠纷解决的必经程序，所有纠纷都必须先通过和解的方式解决

B.如果纠纷当事人未在合同中订立仲裁条款，纠纷发生后就不能通过仲裁的方式解决纠纷

C.和解与仲裁是相互排斥的，一旦选择了仲裁，在仲裁过程中不能再采用和解的方式解决纠纷

D.诉讼与仲裁是相互排斥的，一旦进入了仲裁程序，就不能再通过诉讼的方式解决纠纷

52.在审理程序方面，仲裁和诉讼的区别主要是（）。

A.法院审理案件一律开庭，而仲裁一律不开庭审理

B.法院审理案件必须开庭进行，而仲裁可以不开庭

C.法院以公开审理为原则，而仲裁庭以不公开审理为原则

D.法院以不公开审理为原则，而仲裁庭以公开审理为原则

53.某建筑工程公司因工程款结算问题与建设单位发生了争议，协商未果，决定向××仲裁委员会申请仲裁。那么，该公司必须提供（）仲裁委才能受理此案。

A.仲裁协议 B.工程造价鉴定报告

C.起诉状

D.经备案的施工合同

54.某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当（）。

A.要求法院改判

B.直接作出再审的决定

C.提交审判委员会讨论决定是否再审

D.提请上级人民法院决定

55.人民法院适用普通程序审理的一审案件，应当在立案之日起（）内审结。

A.20日 B.1个月 C.3个月 D.6个月

56.根据我国《民事诉讼法》的相关规定，对于（）的证据，当事人可以申请证据保全。

A.涉及个人隐私 B.涉及国家机密

C.涉及商业秘密 D.可能灭失或今后难以取得

57.甲公司承建乙公司的住宅小区工程，后来双方因工程索赔问题导致纠纷，甲公司决定起诉乙公司。甲公司在H市登记注册，乙公司的住所地位于S市E区，该住宅小区位于S市F区，而双方的工程承包合同又是在S市G区签订的。请问，甲公司应当向（）起诉。

A.H市中级人民法院

B.S市E区基层人民法院

C.S市F区基层人民法院

D.S市G区基层人民法院

58.某市甲区人民法院在受理了一起施工合同纠纷后，发现该案应当由该市乙区人民法院审理。此时，甲区人民法院应当（）。

A.开庭审理，因为此案已经受理

B.将此案移送乙区人民法院审理

C.驳回起诉，告知原告向有管辖权的法院另行起诉

D.报请该市中级人民法院指定管辖

59.某市中级人民法院依法对某一审判决作出了改判，如果当事人拒不执行该判决，另一方当事人可以（）申请强制执行。

A.第一审人民法院

B.被申请人所在地人民法院

C.第二审人民法院

D.申请人所在地人民法院

60.建设工程纠纷的一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以向（）申请执行。

A.仲裁委员会

B.建设行政主管部门

C.人民法院

D.当地人民政府

61.根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因港口作业发生纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。

A.被告住所地 B.原告住所地 C.合同履行地 D.港口所在地

62.甲公司借用乙公司的资质证书承揽了某工程的施工任务，后来因工程质量不符合规定给建设单位造成了严重损失。请问，由此产生的赔偿责任应当由（）承担。

A.甲公司 B.乙公司

C.甲公司和乙公司连带 D.建设单位

63.生产经营单位发生生产安全事故造成他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由（）依法强制执行。

A.人民法院 B.公安机关

C.县级以上人民政府 D.安全生产监督管理部门

64.张某是甲施工企业的一名项目经理，2003年10月因工作调动到乙公司工作。后来，张某于1998年7月担任项目经理的一项小区工程发生严重质量事故，给业主丙房地产公司造成了重大损失。经调查发现，该质量事故是由于张某违反国家有关质量管理规定造成的。请问，该法律责任应当由（）承担。

A.甲公司 B.乙公司 C.丙公司 D.张某

65.下列行政责任的承担方式中属于行政处分的是（）。

A.拘留 B.开除 C.罚款 D.责令停止营业

66.下列民事责任的责任形式中，不适用于侵权责任的是（）。

A.停止侵害

B.恢复原状

C.支付违约金 D.消除影响、恢复名誉

67.根据我国有关法律的规定，建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后，被发现在原单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，（）。

A.由原单位承担法律责任

B.由调入单位承担法律责任

C.离开单位一年以后发生的，就不应当再追究该工作人员的法律责任

D.仍应当依法追究该工作人员的法律责任

68.当事人在仲裁协议中选择的下列仲裁机构，不存在的是（）。

A.北京仲裁委 B.天津仲裁委

C.深圳仲裁委 D.阳谷县仲裁委

69.在一起工程纠纷中，甲公司根据事先达成的仲裁协议向某仲裁委员会提请仲裁，而乙公司则认为仲裁协议无效，请求人民法院对仲裁协议的效力作出裁定。于是，甲公司也请求仲裁委员会作出确认该仲裁协议有效的决定。那么，应当（）。

A.由人民法院做出裁定

B.由仲裁委员会做出决定

C.以先做出的裁定或决定来确定仲裁协议的效力

D.以后做出的裁定或决定来确定仲裁协议的效力

70.宋某是S市第三建筑公司的一名项目经理，在担任某工程的项目经理期间，因未履行其安全生产管理职责造成重大伤亡事故，判了三年有期徒刑，于2000年9月3日刑满释放。根据我国有关法律规定，至少在（）之前，宋某不得担任任何施工单位的项目负责人。

A.2003年9月3日 B.2003年12月31日

C.2005年9月3日 D.2005年12月31日

二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.根据我国法律对建造师执业范围的规定，下列选项中属于建造师的执业范围的有（）。

A.担任施工企业的主要负责人

B.担任建设工程项目施工企业的项目经理

C.接受建设单位的聘请从事施工项目的管理工作

D.查处工程建设过程中的违法行为

E.在施工企业中从事其他施工管理工作

72.法律关系的构成要素包括（）。

A.主体 B.客体 C.违约行为

D.内容 E.不可抗力

73.根据我国《民法通则》的规定，下列纠纷中诉讼时效期间为一年的有（）。

A.身体受到伤害要求赔偿的 B.出售不合格商品未声明的

C.国际货物买卖合同或技术进出口合同争议

D.延付或拒付租金的

E.寄存财物被丢失或者损毁的

74.下列权利中属于我国法律保护的知识产权范畴的是（）。

A.著作权 B.专利权 C.商标权

D.质押权 E.商业秘密

75.下列承揽工程的行为违反我国《建筑法》的禁止性规定的是（）。

A.甲企业超越本企业的资质等级承揽工程

B.乙企业为增强竞争能力，和其他企业组成了联合体共同承揽工程

C.丙公司尚未取得企业资质就四处承揽工程

D.丁公司只有二级资质，为承揽某工程借用了另一企业的一级资质证书

E.戊公司碍于情面，让庚公司使用了自己的资质证书

76.为增强竞争实力，甲公司和乙公司组成联合体，共同承包了某大型工程的设计和施工任务。甲乙双方在联合协议中约定，双方的利润分成以及责任承担比例为各50%.最后，在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题，虽然经过返工达到了使用要求，但还是给建设单位造成了10万元的损失。试问，根据我国有关法律的规定，下列关于建设单位要求赔偿损失的说法正确的是（）。

A.建设单位只能向甲公司要求赔偿全部损失

B.建设单位只能向乙公司要求赔偿全部损失

C.建设单位可以要求甲公司赔偿全部10万元的损失

D.建设单位可以要求乙公司赔偿全部10万元的损失

E.建设单位只能要求甲乙各赔偿5万元的损失

77.根据我国《招标投标法》的规定，下列工程建设项目中必须进行招标的是（）。

A.涉及国家秘密的项目

B.涉及国家安全的项目

C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

E.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

78.根据该《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列属于施工企业安全生产管理的责任或义务的是（）。

A.安全施工技术要求的交底

B.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

C.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时对作业人员进行培训

D.办理施工许可证时报送安全施工措施

E.对建设工程安全生产承担监理责任

79.根据我国《招标投标法》的规定，下列关于招投标程序的说法正确的是（）。

A.开标在投标截止日后进行

B.招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读

C.评标应当在严格保密的情况下进行

D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

E.招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人

80.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列工程中的（），施工单位编制的专项施工方案，还应当组织专家进行论证和审查。

A.深基坑 B.脚手架工程 C.拆除、爆破工程

D.地下暗挖工程 E.高大模板工程

81.下列投标人的行为违反我国有关招标投标的法律规定的是（）。

A.甲企业和其他几名投标人约定一致抬高标价

B.乙公司投标时递交了虚假的资格文件

C.丙企业对其低于成本价的投标报价向评标委员会做了澄清或说明

D.丁公司为了谋取中标，向评标委员会成员行贿

E.戊公司和另几家投标企业事先商定了一名中标人，约定将来中标后由该中标人向其他未中标的投标人各支付10万元补偿费

82.根据我国有关法律的规定，下列属于工程建设业的强制性标准的是（）。

A.工程施工通用的综合标准

B.工程验收的通用质量标准

C.施工企业人事档案管理标准

D.工程建设中重要的通用的信息技术标准

E.工程建设中有关安全、卫生和环境保护的标准

83.下列人员中，属于我国建筑业实行个人执业资格制度管理的是（）。

A.注册会计师 B.注册建筑师 C.监理工程师

D.造价工程师 E.注册建造师

84.根据《合同法》的规定，下列当事人的行为构成缔约过失责任的有（）。

A.甲企业在与他人谈判过程中知悉了对方的客户名单，并将该商业秘密透露给了对方的竞争对手，给对方造成了重大经济损失

B.乙公司在订立合同过程中故意隐瞒了重要事实，致使合同未成立，但对方因信赖合同能够成立而遭受了损失

C.丙公司提供的商品质量不符合合同约定的等级，买方发现后要求降价

D.丁企业在施工过程中，没有严格按图施工，给建设单位造成了重大损失

E.戊公司为排挤其竞争对手，恶意进行磋商，给对方造成了一定的经济损失

85.根据《合同法》关于承诺期限的规定，承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约如果没有确定承诺期限的，下列说法正确的是（）。

A.该要约不发生法律效力

B.该要约生效，但承诺可以随时做出

C.该要约生效，但承诺必须在要约到达的当天做出

D.该要约生效，如果该要约是以对话方式做出的，除当事人另有约定外，受要约人应当即时作出承诺

E.该要约生效，如果该要约是以非对话方式做出的，承诺应当在合理期限到达

86.根据我国《合同法》的规定，承诺可以撤回，但撤回承诺的通知（）到达要约人。

A.最迟应当与承诺通知同时

B.应当在承诺通知到达要约人之前

C.最迟可以在双方订立正式合同之前

D.可以在要约人做出实际履行之前

E.可以随时

87.根据《合同法》的有关规定，下列合同中属于无效合同的是（）。

A.杨某打麻将输给陈某五千元钱，因当时身无分文就给陈某打了张借条

B.小学五年级学生黄某将自己的一辆自行车低价