第一篇：全国造价员考试《工程造价基础知识》考试重点总结

全国造价员考试《工程造价基础知识》考试重点总结

第一章 工程造价相关法规与制度

第1节工程造价管理及其基本内容

工程造价管理包括:一是建设工程投资费用管理；二是工程造价管理。建设工程投资费用管理属于投资管理范畴，工程价格属于价格管理范畴。工程造价管理的基本内容：就是合理确定和有效地控制工程造价。所谓工程造价的合理确定，就是在建设程序的各个阶段，合理确定投资估算、概算造价、预算造价、承包合同价、结算价、竣工决算价。其中：

项目建议书阶段：初步投资估算；

可行性研究阶段：投资估算； 初步设计阶段：设计总概算；

施工图设计阶段：施工图预算； 招投标过程：承包合同价；

工程实施阶段：结算价；

工程竣工验收阶段：竣工决算价

所谓工程造价的有效控制：就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用后定的方法和措施，把工程造价的发生控制在合理的范围和核定的造价限额发内。

工程造价有效控制的途径包括：

以设计阶段为重点的建设全过程的造价控制；

实施主动控制，可以取得令人满意的结果；

技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段；

我国工程造价管理体制改革的最终目标是：建立市场形成价格的机制，实现工程造价管理市场化，形成社会化的工程造价咨询服务业，与国际惯例接轨。

工程造价管理工作组织的三个系统：

A、政府行政管理系统；B、企事业机构管理系统；C、行业协会管理系统。

第2节 造价员管理制度和造价工程师执业资格制度

建设工程造价员是指通过考试，取得《全国建设工程造价员资格证书》；从事工程造价业务的人员，简称造价员。

造价员不得同时受聘在两个或两个以上单位。造价员注销情形：

A、无工作业绩的；

B、脱离工程造价业务岗位的； C、未按规定参加继续教育的；

D、以不正当手段取得《全国建设工程造价员资格证书》的； E、在建设工程造价活动中有不良记录的；

F、涂改《全国建设工程造价员资格证书》和转借专用章的； G、在两个或两个以上单位以造价员名义执业的。

造价工程师是指经全国造价工程师执业资格统一考试合格，并注册取得《造价工程师注册证》，从事建设工程造价活动的人员。

造价工程师不予初始注册情况：

A、丧失民事行为能力；

B、受过刑事处分，且自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的；

C、在工程造价业务中有重大过失，受过行政处罚或者撤职以上行政处分，且处罚、处分决定之日起申请注册之日不满两年；

D、在申请注册过程中弄虚作假的。造价工程师的权利：

使用造价工程名称，依法独立执行业务； 签署工程造价文件、加盖执业专用章； 申请设立工程造价咨询单位；

对违法国家法律、法规的不正当计讲行为，有权向有关部门举报。

第3节 工程造价咨询及其管理制度

工程造价咨询系统指面向社会接受委托，承担建设工程项目可行性研究中的投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、结算、竣工决算、标底、投标报价的编制和审核；对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务工作。

工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级。

第4节 工程造价管理相关法律、法规

法律关系是指一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利义务关系。三个构成要素：法律关系主体、法律关系客体和法律关系内容。法律关系主体：指参加或按理、监督建活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的人；

法律关系客体：是指参加法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。分为物、行为和智力成果。

法律关系内容：即法律关系主体所有享有的权利和承担的义务。法律关系的终止有：自然终止、协议终止、违约终止。

法律事实：引起法律关系产生、变更或终止的情况。包括事件和行为。法律行为的成立要件：

1、法律行为的主体具有相应的民事权利能力和行为能力；

2、行为人意思表示真实；

3、行为内容合法；

4、行为形式合法。代理包括委托代理、法定代理和指定代理。

无效代理权表现为：

1、以被代理人的名义同自己实施法律行为；

2、代理双方当事人实施同一个法律行为；

3、代理人与第三人恶意串通兵贵损害被代理人的利益。委托代理终止的原因：

1、代理期限届满或代理实务完成；

2、被代理取消委托或代理人辞去委托；

3、代理人死亡或者丧失民事行为能力；

4、作为被代理人或者代理人的法人组织终止。

法定代理或者指定代理终止的原因：

1、被代理人或代理人死亡；

2、代理人丧失民事行为能力；

3、被代理人取得或恢复民事行为能力；

4、被代理的人民法院或指定单位取消指定；

5、由于其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。普通诉讼时效期限：2年；

短期诉讼时效期限：1年。包括：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存物丢失或损毁的。

特殊诉讼时效期限：4年。包括：国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁的。

权利的最长保护期限：诉讼时效期限从知道或应当知道权利被侵害时直接计算，不超过20年。诉讼时效的中止：是指在诉讼时效期间的最后6个月内，由于不可抗力或其他障碍，权利人不能行使请求权，诉讼时效期暂停计算，从障碍消除之日起，诉讼时效继续计算。

诉讼时效的中断：是指因提起诉讼，当事人一方提出要求或者同意履行义务，原来经过的时效期间统归无效，诉讼时效重新计算。

债的发生根据：合同、侵权行为、不当得利、无困管理。债的担保有：保证、抵押、定金和留置。建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建设健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

第二章 建设项目管理 第1节项目管理的概念

ISO10006定义项目：具有独特的过程，有开始和结束日期，由一系列相互协调和受控的活动组成。过程有实施是为了达到规定的目标，包括满足时间、费用和资源约束条件。

现代项目管理特点：

1、项目按理理论、方法、手段的科学化；

2、项目管理的社会化和专业化；

3、项目管理的标准化和规范化；

4、项目管理国际化。

成功的项目管理需满足的条件：

1、满足预定的使用功能要求，达到预定的生产能力或使用效果，能经济、安全、高效率地运行，并提供较好的运行条件。

2、在预算费用范围内完成，尽可能地降底费用消耗，减去资金占用，保证项目的经济性要求；

3、在预定的时间内完成项目的建设，不拖延，及时地实现投资目的，达到预定的项目总目标和要求；

4、能供使用者接受、认可，同时又照顾到社会各方面及各参加者的利益，使得各方面都感到满意；

5、与环境协调，即项目能国它的上层系统所接受；

6、项目能合理、充分、有效地利用各种资源，具有可持续发展的能力和前景；

7、项目实施按计划、有秩序地进行，变更较少。

第2节 建设项目管理的概念、内容、程序

工程项目可分为新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目和恢复项目。建设工程项目可分为单项工程、单位（子单位）工程、分部（子分部）工程和分项工程。

我国政府投资项目建设程序：

1、项目建议书；

5、各项准备工作；

2、可行性研究报告；

6、组织施工；

3、对工程项目进行决策；

7、验收合格后正式投产交付使用；

4、编制设计文件；

8、生产运营一段时间（一般为1年）工程项目管理的主要任务：是在工程项目可行性研究、投资决策的基础上，对勘察设计、建设准备、施工及竣工验收等全过程的一系列活动进行规划、协调、监督、控制和总结评价，通过合同管理、组织协调、目标控制、风险管理和信息管理等措施，保证工程项目质量、进度、造价目标得到有效控制。

第3节 建设项目的成本管理内容、控制理论与方法

项目目标控制的纠偏措施：

1、组织措施；

2、技术措施；

3、经济措施；

4、合同措施。主动控制：就是预先分析目标偏离的可能性，并拟订和采取各项预防措施，以使计划目标得以实现。建设项目施工成本控制步骤：比较—分析—预测—纠偏—检查 施工成本偏差=已完工程实际施工成本-已完工程计划施工成本（结果为正表示施工成本超支，为负节约）

进度偏差(I)=已完工程实际时间一已完工程计划时间

时度偏差（II）=拟完工程计划施工成本-已完工程计划施工成本（进度偏差为正表示工期拖延，结果为负表示工期提前）

偏差分析形式有：横道图、表格和曲线

第4节 建设项目风险管理的基本知识

风险指的是损失的不确定性，风险量指的是不确定的损失程度和损失发生的概率。在事件风险量的区域图中，A、B区损失量大，A、C区发生的概率大，D区损失量的概率都小。

建设项目风险类型地：

1组织风险

2经济与管理风险 3工程环境风险 4技术风险。风险管理的工作流程：风险的辨识、分析、控制、转移。

第三章 建设工程合同管理 第1节 合同法律基本制度

合同法的基本原则：

1平等，2自愿，3公平，4诚实信用，5遵守法律法规，尊重社会公德原则。合同的成立，需要经过要约和承诺两个阶段。

合同的内容：当事人的名称或姓名以及住所，标的，数量，质量，价款或报酬、履行的期限，地点和方式，违约责任，解决争议的方法。

承诺生效地点：为合同成立的地点。缔约过失责任：是指当事人在订立合同过程中因过错给对方造成损失所承担的发事责任，构成要件：当事人有过错，有损害后果的发生，当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。

有效合同条件：

1、当事人具有相应的发事行为能力

2、意思表示真实，3、合同的内容合法

4、合同的确定、可能。无效合同条件：

1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

2、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

3、以合法青工掩盖非法目的

4、损害社会公共利益

5、违反法律，行政法规的强制性规定。

合同的履行原则主要包括：合同履行原则和诚实信用原则。

不接抗辩权：是指合同成立后，如果后履行债务的一方当事人财产状况恶化，先履行债务的一方当事人确有其财产状况恶化的证据时，在后履行债务的一方未履行或未提供担保之前有权拒绝先为履行。

违约责任承担方式：

1、继续履行，2、采取补救措施，3、赔偿损失，4、支付违约金。

第2节 建设工程合同类型及选择

按照承包工程计价方式分：总价合同、单价合同、成本加酬金合同。选择合同类型考虑因素：

1、项目规模和工期长短

3、项目的复杂程度

5、项目准备时间和长短

2、项目的竞争情况

4、项目的单项工程的明确程度

6、项目的外部环境因素。

第3节 建设工程施工合同与造价咨询合同

组成建设工程施工合同的文件包括（也即解释顺序）：施工合同协议书，中标通知书，投标书及其附件，施工合同专用条款，施工合同通用条款，标准、规范及有关技术文件，图纸，工程量清单，工程报价单或预算书。

第四章 工程造价的构成

第1节 我国建设工程造价的概念和构成

建设项目投资包括固定资产投资和流动资产投资。固定资产投资与建设项目的工程造价在量上相等，工程造价是工程项目按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求等全部建成并验收交付使用所需的全部费用。

设备购置费：是指为工程项目购置或自制达到固定资产标准的设备费用。设备购置费=设备原价+设备运杂费 设备运杂费=设备原价*设备运杂费率

工器具及生产具购置费=设备购置费*定额费率

第2节 建筑安装工程费的构成

建标[2003]206号文规定，我国现行建筑安装工程费用由直接费、间接费、利润和税金组成。建筑安装工程直接费由直接工程费和措施费组成。

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费由基本工资、工资性补贴，生产工人辅助工资、职工福利费，生产工人劳动保护费。材料费由材料原价，材料运杂费，运输损耗费，采购及保管费，检验试验 费组成。

施工机械使用费包括：折旧费，在修理 费，经常修理费，安拆费及场外运费，人工费，燃料动力费，养路费及车船使用税。

措施费包括：环境保护费，文明施工费，安全施工费，临时设施费，夜间施工费，二次搬运费，大型机械设备进出场及安拆费，砼钢筋砼模板及支架昆曲，脚手架费，已完工程及设备保护费，施工排水，降水费

间接费由规费，企业管理费组成。

规费包括：工程排污费，工程定额测定费，社会保障费，住房公积金儿危险作业意外伤害保险。税金指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税，城市维护建设税及教育费附加等。

第3节 工程建设其他费用组成

工程建设其他费包括土地使用费、与项目建设有关的其他费用和与未来企业生产经营有关的其他费用。

第4节 预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税

例1：某工程项目的静态投资为22310万无，按项目实施规划，项目建设期为三年，投资分年使用比例为第一年20%，第二年55%，第三年25%建设期内年平均价格变动率预测为6%，求该项目的涨价预备费。

解：（1）年度投资计划使用额I1、I2、I3 I1=22310*20%万元=4462万无 I2=22310*55%万元=12270.5万元 I3=22310*25%万元=5577.5万无（2）项目建设期的涨价预备费

PF=4462*6%万元+12270.5*[（1+6%）2-1]万元+5577.5*[（1+6%）3-1]万元=267.2+1516.63+1065.39=2849.22万元

例2：某新建项目，建设期为3年，均衡进行贷款。第一年贷款300万元，第二年600万元，第三年400万元，年利率12%，试计算建设期贷款利息。

解：建设期，各年利息为：

第一年贷款利息为=（300/2）*12%=18万元

第二年贷款利息为=（300+18+600/2）*12%=74.16万元

第三年贷款利息为=（300+18+600+74.16+400/2）*12%=143.06万元 所以该项目建设期贷款利息为：18+74.16+143.06=235.22万元

第五章 工程造价方法和依据 第1节 工程造价计价方法和依据

第2节 建设工程造价计价依据分类、作用与特点

定额计价是发概预算定额、各种费用定额为基础依据，按照规定的计算程序确定工程价的特殊计价方法。

定额：就是进行生产经营活动时，在人力、物力、财力消耗方面应遵守或达到的数量标准。定额的作用：

1、定额是编制计划的基础；

2、定额是确定工程造价先进生产方法的手段理性的尺度；

3、定额是组织和管理施工的工具；

4、定额是总结先进生产方法的手段。

施工定额作用：直接用于工程的施工管理，同时也是编制预算定额的基础。

预算定额的作用：是编制施工图预算的重要基础，同时也可以用作编制施工组织设计、施工技术财务计划的参考。

概算定额作用：是编制扩大初步设计概算、确定建设项目投资额的依据。概算指标作用：是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的依据。

第3节 人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法

例3：某出料容量500L的搅拌机，每次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间为1、3、1、1min，机械正常利用系数为0.9，求该机械的台班产量定额。

解：该机械的一次循环的正常延续时间=1+3+1+1=6min=0.1h 该机械纯工作一小时循环次数=10次

机械纯工作一小时正常生产率=10*5000L=5M3 该机械的台班产量定额=5*8*0.9=36M3/台班

第4节 企业定额和预算定额

预算定额：是指在合理的施工组织设计、正常施工条件下、生产一个规定计量单位合格产品所需的人工、材料、机械台班的社会平均消耗量标准，是计算建筑安装产品价格的基础。

预算定额作用：

1、是编制施工图预算、确定建筑安装工程造价的基础；

2、是编制施工组织设计的依据；

3、是工程价款支付的依据；

4、是施工单位进行经济活动分析的依据；

5、是编制概算定额的基础；

6、是合理编制招标标底、投标报价的基础。

第5节 人工、材料、机械台班单价的组成和编制方法

工人岗位工资标准设8个岗次，技能工资分为初级、中级、高级工、技师和高级技师五类工资标准26档。

材料价格：是指材料从来源地到达施工工地仓库后的出库的综合平均价格。材料基价由材料供应价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。

采购及保管费：采购费占40%，仓储费占20%，工地保管费占20%，仓储损耗费占20%。检验试验费=Σ（单位材料量检验试验费*材料消耗量）

例4：某种材料供应价为145元/T，不需包装，运输费为37.28元/T，运输损耗为14.87元/T，采购及保管费为2.5%，求该种材料基价。

解：材料基价=(145+37.28+14.87)*(1+2.5%)元/T=202.08元/T 台班折旧费=机械预算价格*（1-残值率）*时间利用系数/机械耐用总台班 残值率规定为：运输机械2%，掘进机械5%，特大型机械3%，中小型机械4%。耐用总台班=折旧年限*年工作台班=大修间隔台班*大修周期

分部分项工程直接工程费单价（基价）=人工费+材料费+机械使用费

分部分项工程全费用单价=单位分部分项工程直接工程费单位（基价）*（1+间接费率）*（1+利润率）*（1+税率）

预算定额由总说明、册（篇）、章说明、分项工程表头说明、定额说明（子目）、章、附录和部附录组成。

第6节 概算定额与概算指标

概算定额作用:

1、是初步设计阶段编制建设项目设计概算的依据；

2、是设计方案比较的依据；

3、是编制主要材料需要量的计算基础；

4、是编制概算指标的基础。概算指标作用：

1、可以作为投资估算的参考；

2、概算指标中的主要材料指标可作为计算主要材料用量的依据；

3、是设计单位进行设计方案比较和优选的依据；

4、是编制固定资产投资计划、确定投资客的主要依据。

第7节 投资估算指标

分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标3个层次。

第8节 工程造价信息的管理

所有对工程造价的确定和控制过程起作用的资料都可以称为工程造价信息。通常意义的造价信息是价格信息、指数、已完工程信息。

工程造价指数是反映一定时期由于价格变化对工程造价影响程度的一种指标，它是调整工程造价价差的依据。

建设项目或单项工程造价指数=报告期建设项目或单项工程造价/（报告期建筑安装工程费/建筑安装工程造价指数+报告期设备工器具费用/设备、工器具价格指数+报告期工程建设其他费用/工程建设其他费指数）

例5：某建设项目投资额及分项价格指数资料如表所示。求工程造价指数解：建筑工程造价指数=（2400/5600）*107.4%+(2360/5600)*105.6%+(840/5600)*105%=106.28% 工程造价指数为106.28%,说明报告期投资价格比对比的基期上升6.28%。

第六章 建设项目决策阶段工程造价的计价与控制

第1节 概述

项目投资决策：是选择和决定投资行动方案的过程，是对拟建项目的必要性和可行性进行技术经济论证。对不同建设方案进行技术经济比较及作出判断和决定的过程。

建设项目决策与工程造价的关系：

1、项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；

2、项目决策的内容是决定工程造价的基础；

3、造价高低、投资多少也影响项目决策；

4、项目决策的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果。项目决策阶段影响工程造价的主要因素：

1、项目建设规模；（1）市场因素、（2）技术因素、（3）环境因素

2、建设地区及建设地点；

3、技术方案；

4、设备方案

第2节建设项目可行性研究

建设项目可行性研究：是在投资决策前，对与拟建项目有关的社会、经济、技术等各方面进行深入细致的调查研究，对各种可能拟定的技术方案和建设方案进行信真的技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。

可行性研究的作用：

1、作为建设项目投资决策的依据；

2、作为编制设计文件的依据；

3、作为及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

建筑安装工程预算造价=分项工程完全价格合计+措施项目完全价格 综合单价法：当C>C0：以直接费为计算基础计算间接费和利润

C

C=C0：以人工费为计算基础计算间接费和利润

审查施工图预算的方法：有全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对双审查法、筛选审查法、重点抽查法、利用手册审查法和分解对比审查法等八种。

审查施工图预算的步骤：

一、做好审查前的准备工作：

1、熟悉施工图纸；

2、了解预算包括的范围；

3、弄清预算采用的韵估价。

二、选择合适的审查方法。

三、调整预算。

第七章 建设项目招标与合同价款的确定

第1节 建设项目招标概述

建设工程招标：是指招标人在发包建设项目之前，依据法定程序，以公开招标或邀请招标方式，鼓励潜在投标人依据招标文件参与竞争，通过评定，从中择优选定得标人的一种经济活动。建设工程投标：是工程招标的对称概念，指具有合法资格和能力的投标人，根据招标条件，在指定期限内填写标书，提出报价，参加开标，接受评审，等候能否中标的经济活动。建设工程投标是要约邀请，而投标是要约，中标通知书是承诺，招标公告是要约邀请。必须进行招标项目：

1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

2、全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目；

3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

1、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；

2、重要设备、材料等货物的订购，单项合同估算价在100万无人民币以上的； 3勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；

4、单项合同估算价低于第1、2、3条项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的都要进行招标。

可以不进行招标的项目：

1、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救破而不适宜招标的；

2、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；

3、施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；

4、施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；

5、在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原招标人仍具务承包能力的；

6、法律、行政法规规定的基础情形。建设项目招标程序：

1、招标活动的准备工作；

2、招标公告和投标邀请书的编制与发布；

3、资格审查；

4、编制和发售招标文件；

5、勘察现场与如开投标预备会；

6、建设项目投标；

7、开标、评标、定标。

资格审查分为：资格预审和资格后审。投标人编制投标文件所需要的时间：从开始发放招标文件之日起，至投标人提交投标文件截止之日止的期限最短不得少于20天。投标保证金不得超过投标总价的2%，且最高不得超过80万元人民币。

第2节 建设项目施工招投标

工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。

标底：是指招标人根据指标项目的具体情况编制的完成招标项目所需的全部费用。是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价，是招标人对建设工程的期望价格。

作用：

1、标底价格是招标人控制建设工程投资，确定工程合同价的参考依据；

2、标底价格是衡量、评审投标人投标报价是否合理的尺度和依据。招标标底的编制程序：

1、确定标底的编制单位；

2、收集编制资料；

3、参加交底会及现场踏勘；

4、编制标底；

5、审核标底价格。

投标文件作为废标的情况：

1、在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虑作假方式投标的；

2、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标,使得其投标报价可能低于是其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员认定该投标人以低于成本报价竟标，其投标应作废标处理。

3、投标文件无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

4、投标文件未按规定的格式填写，内容不合或关键字迹模糊、无法辨认的。

5、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按招标文件提交备选投标方案的除外。

6、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的。

7、未按招标文件要求提交投标保证金的。

8、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。

9、未能在实质上响应的投标。

第3节 工程量清单的编制

工程量清单：是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。

工程清单主要由：分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单组成。工程量清单的项目设置：

1、项目编码，以五级编码设置，用12位阿拉伯数字表示：一、二、三、四级编码为全国统一，第五级编码由工程量清单编制人分别编制。第一级为工程分类顺序码；第二级表示专业工程顺序码；第三级表示分部工程顺序码；第四级表示分项工程项目顺序码；第五级表示工程量清单项目顺序码。

2、项目名称；

3、项目特证；

4、计量单位；

5、工程内容。

总承包服务费：是指为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用。

第4节 工程量清单计价

工程量清单计价与定额计价的区别：

两种模式的最差别在于体现了我国建设市场发展过程中的不同定价阶段。

1、定额计价模式更多地反映了国家定价或国家指导价阶段；

2、清单计价模式则反映了市场定价阶段。两种模式的主要计价依据及其性质不同。

1、定额计价模式的主要计价依据为国家、省、有关专业部分制定的各种定额，其性质为指导性，定额的项目划分一般按施工工序分项，每个分项工程项目所含的工程内容一般是单一的；

2、清单计价模式的主要计价目依据为“清单计价规范”，其性质是含有强制性条文的国家标准，清单的项目划分一般是按“综合实体”进行分项的，每个分项工程一般包含多荐工程内容。编制工程量的主体不同。单价与报价的组成不同。合同价的调整方式不同。

工程量清单计价把施工措施性消耗单列纳入了竞争的范畴。

工程量清单计价的作用：

1、是规范建设市场秩序，适应社会主义市场经济发展的需要；

2、是为促进建设市场有序竞争和企业健康发展的需要；

3、有利于我国工程造价管理政府职能的转变；

4、是适应我国加入世界贸易组织，融入世界大市场的需要。

第八章 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制

第1节 工程变更与合同价调整

工程变更：包括工程量变更、工程项目的变更、进度计划的变更、施工条件的变更等。

第2节 工程索赔

工程索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

工程索赔产生的原因：

1、当事人违约；

2、不可抗力；

3、合同缺陷；

4、合同变更；

5、工程师指令；

6、其他第三方原因。

工程索赔原则：

1、索赔必须以合同为依据；

2、及时、合理地处理索赔；

3、加强主动控制，减少工程索赔。

索赔程序：

1、承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；

2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料；

3、工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

5、工程师与承包人谈判；

6、发包人审批工程师的索赔处理证明；

7、承包人是否接受最终的索赔决定。

可索赔的费用：包括人工费、材料费、设备费、保函手续费、贷款利息、保险费、管理费（现场管理费和公司管理费）、利润。

索赔费用的计算方法：实际费用法、修正总费用法。

例9：某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工费10元/工日。合同履行后第30天，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；合同履行后的第50天业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，求施工单位可获得的直接工程费的补偿额。

解：因场外停电导致的直接工程费索赔额：

人工费=20*10=200元 机械费=2*100=200元

因业主指令增加新工作导致直接工程费索赔额：

人工费=20*40=800元 材料费=5000元

机械费=5*800=4000元 可获得的直接工程费的补偿额=200+200+800+5000+4000=10200元

比例计算法计算：工期索赔额=额外增加的工程量的价格/原合同总价*原合同总工期

例10：某工程原合同规定分两阶段进行施工，土建工程21个月，安装工程12个月。假定以一定量的劳动斩需要量为相应单位，则合同规定的土建工程量可折算为310个相对单位，安装工程量折算为70个相对单位。合同规定，在工程增减10%的范围内，作为承包商的工期风险，不能要求工期补偿。在工程施工过程中，土建和安装的工程量都有较大同幅度的增加。实际土建工程量增加到430个相对单位，实际安装工程量增加到117个相对单位。求承包商可以提出的工期索赔额。

解：承包商提出的工期索赔为：

不索赔的土建工程量的上限为：310*1.1=341个相对单位 不索赔的安装工程量的上限为：70*1.1=77个相对单位 由于工程量增加而造成的工期延长：

土建工程工期延长=21*(430/341-1)=5.5月 安装工程工期延长=12*(117/77-1)=6.2月 总工期索赔为：5.5+6.2=11.7月

第3节 建设工程价款结算

工程价款的结算方式：按月结算与支付、分段结算与支付。

工程预付款属于预支性质，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。工程预付款起扣点=（承包工程价款总额-工程预会款限额）/主要材料所占比重 工程价款价差调整方法有：工程造价指数调整法、实际价格调整法、调价文件计算法、调值分式法。

例11：深圳市某建筑公司承建一职工宿舍楼，工程合同价款500万元，200年2月签订合同并开工，2005年4月竣工，如根据工程造价指数调整法予以动态结算，求价差调整的款额应为多少？

解：工程合同价*（竣工时的工程造价指数/签订合同时工程造价指数）=500*(119.23/113.81)=523.8 万元。

调值公式法

例12：广东某城市土建工程，合同规定结算款为100万元，合同原始报价日期为2005年3月，工程于2006年2月建成交付使用。根据表中所列工程人工费、材料费构成比例以及有关造价指数，计算工程实际结算款。

解：实际结算价款=100[0.15+0.45*(110/100)+0.11*(98/100.8)+0.11*(112.9/102)+0.05*(95.9/93.6)+0.06*(98.9/100)+0.03*(91.1/95.4)+0.04*(117.9/93.4)]=106.4万

总之，通过调整，2006年2月实际的工程价款为106.4万元，比原始合同价多填6.4万元。

第九章竣工决算

建设项目竣工决算是指建设项目竣工后，建设单位按照国家有关规定在新建、改建和扩建工程设项目竣工验收阶段编制的竣工决算报告。

建设工程保修期，自竣工验收合格之日起。

例13：栽工业建设项目及其总装车间的建筑工程费、安装工程费，需安装设备费以及应摊入费用如表示，计算总装车间新增固定资产价值。

解：（1）、应分摊的建设单位管理费=[(500+180+320)/(2000+400+180)]*60万元=18.75万元

（2）、应分摊的土地征用费=(500/2000)*70万元=17.5万元

（3）、应分摊的勘察设计费=(500/2000)*50万元=12.5万元

总装车间新增固定资产价值=(500+180+320)万元+(18.75+17.5+12.5)万元=1048.75万元

第二篇：安徽造价员考试《工程造价基础知识》习题

2008年造价员《工程造价基础知识》考试试题

一、单项选择题

1、建设单位应当在领取施工许可证后及时开工，开工期限为领取施工许可证之日起（）。A、1个月内

B、2个月内 C、3个月内

D、6个月内

2、下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。A、已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B、取得造价工程师注册证书的人员不少于10人

C、企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D、企业注册资本不少于人民币100万元

3、下列工程中，不属于分部工程的是（）。A、土建工程

B、屋面工程 C、主体结构工程

D、地基与基础工程

4、建设项目全部完成，可以向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。下列单位中，负责提出竣工验收申请报告的单位应当是（）。

A、建设单位

B、总承包单位 C、监理单位

D、建设行政主管部门

5、工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，各个建设阶段（）。A、次序可以颠倒，但不能交叉

B、次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C、次序不能颠倒，也不能进行交叉

D、次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉

6、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。

A、成本核算——成本分析——成本考核 B、成本分析——成本考核——成本核算 C、成本考核——成本核算——成本分析 D、成本分析——成本核算——成本考核

7、关于建设工程项目风险的分类，下列不是按照风险来源进行分类的是（）。A、自然风险

B、社会风险 C、经济风险

D、总体风险

8、在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。A、遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行 B、遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行 C、无论价格上涨还是下降都按原价执行 D、无论价格上涨还是下降都按新价执行

9、合同双方发生争议经仲裁裁决以后，一方当事人拒不执行的，另一方当事人可以（）。A、依法撤销裁决

B、再申请仲裁 C、提请诉讼

D、向人民法院申请执行

10、按照《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中，不属于建设工程合同的是（）。A、勘察合同

B、设计合同 C、施工合同

D、工程保险合同

11、在下列四种合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价也较高的合同类型是（）.A、固定总价合同

B、可调总价合同 C、单价合同

D、成本加酬金合同

12、《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的部分是（）。A、协议书

B、通用条款 C、专用条款

D、附件

13、工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张而提前给付的一笔款项。下列选项中，影响工程是否实行预付款的决定因素不包括（）。A、工程性质

B、承包工程量的大小 C、发包人在招标文件中的规定

D、承包人的资质等级

14、EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。但在下列工作中，不包括在EPC总承包范围之内的工作是（）。

A、勘察工作

B、设计工作 C、采购工作

D、施工工作

15、固定资产投资所形成的固定资产价值的内容包括（）。A、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用 B、设备、工器具购置费用和设备安装费

C、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用和工程建设其他费用 D、建筑安装工程造价、工程建设其他费用

16、设备进口的关税计算公式是（）。A、关税=离岸价格*进口关税税率 B、关税=原币货价*进口关税税率 C、关税=到岸价格*进口关税税率 D、关税=货价*进口关税税率

17、某新建项目整个生产线在交付使用前进行的负荷联合试运转所发生的费用净支出属于（）。A、设备购置费

B、联合试运转费 C、设备安装费

D、生产准备费

18、下列费用中不属于价差预备费的内容是（）。

A、竣工验收时为鉴定工程质量、对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 B、人工、设备、材料、施工机械的价差费 C、建筑安装工程费及工程建设其他费用调整 D、利率、汇率调整等增加的费用

19、下列对于建设期贷款利息概念的表述正确的是（）。

A、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用 B、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷等的借款利息和融资费用 C、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、债券等的借款利息和融资费用 D、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息 20、工程造价计价的顺序是（）。

A、分部分项工程单价—单位工程造价—单项工程造价—建设项目总造价 B、单位工程造价—分部分项工程单价—单项工程造价—建设项目总造价 C、单项工程造价—分部分项工程单价—单位工程造价—建设项目总造价 D、分部分项工程单价—单项工程造价—单位工程造价—建设项目总造价

21、下列关于套定额单价的表述，错误的是（）。

A、分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致 B、根据定额进行换算就是以某分项定额为基础进行全部调整 C、定额换算按照定额规定执行

D、可以编制补充定额

22、编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准是（）。

A、施工定额

B、概算指标 C、概算定额

D、预算定额

23、计算建筑安装工程费用的依据是（）。

A、用地指标

B、间接费定额和价格指数 C、各项工程建设其他费用定额等 D、设备价格、运杂费率等

24、投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制的现行定额、费用标准和价格，调整成编制的造价水平及相互比例，属于哪一阶段的操作（）。

A、收集整理资料阶段

B、平衡调整阶段 C、测算审查阶段

D、以上均不是

25、已知产量定额为10单位，则时间定额为（）。A、10单位

B、1单位 C、0.5单位

D、0.1单位

26、预算定额中的人工消耗指标包括（）。A、基本用工和人工幅度差

B、基本用工、辅助用工和人工幅度差

C、基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差 D、基本用工、材料超运距用工、辅助用工

27、某施工机械预计使用8年，一次大修理费为4500元，寿命周期大修理次数为2次，耐用总台班为2000台班，则台班大修理费为（）元。

A、6.75

B、4.50 C、0.84

D、0.56

28、相关新材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日，主要材料的用量，机械台班用量属于工程造价资料积累内容中的（）。

A、建设项目工程造价资料

B、单项工程造价资料 C、单位工程造价资料

D、其他

29、投资估算精度相对较高，即可以适用于项目建议书阶段又适用于可行性研究阶段使用的投资估算方法是（）。A、类似项目对比法

B、系数估算法 C、生产能力指数法

D、指标估算法

30、已建年产1000吨某产品的化工生产系统，现采用相似生产线扩建该产品生产系统，扩建规模是原有的两倍。已知生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.08，采用生产能力指数法估计扩建系统的静态投资要比原有生产系统多（）。

A、116%

B、63.7% C、58.7%

D、29.6%

31、三级概算文件编制形式的组成内容有（）。A、建筑工程概算、安装工程概算、设备工器具费概算 B、工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算 C、建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算 D、分部分项工程费概算、措施项目概算、其他项目概算

32、在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是（）。

A、软化水处理设备

B、防洪工程 C、消防工程

D、锅炉房工程

33、（1）了解现场情况；（2）熟悉施工图纸；（3）编制基价直接费计算表；（4）列项计量；（5）编写编制说明；（6）计算预算造价；（7）计算定额直接费；（8）工料分析。以上有关施工图预算的编制工作中，其正确的编制步骤是（）。A、1、2、4、3、7、6、8、5

B、2、1、4、3、7、8、6、5、C、1、2、5、4、3、7、6、8

D、2、1、4、3、7、6、8、5

34、在项目设计阶段，应坚持先进性、适用性、安全可靠性、经济合理性原则来确定（）。A、建设规模

B、建设标准 C、技术方案

D、设备方案

35、限额设计的全过程，实际上就是项目投资目标管理的控制过程，下面不属于该控制过程的是（）。A、目标分解与计划

B、目标实施 C、目标实施检查

D、目标修改

36、《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，工程建设项目必须进行招标的是（）。A、大型基础设施项目

B、非外国政府贷款项目 C、特定专利项目

D、私人投资项目

37、在建设工程货物招标投标程序中，在资格预审后和疑问解答前的工作是（）。A、编制招标文件

B、发放招标文件 C、勘察现场

D、召开投标答疑会

38、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，就以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后(A、7天

B、10天 C、14天

D、28天

39、按照工程量清单报价的方法编制标底时，可以增列项目的是（）。A、分部分项工程量清单计价

B、措施项目清单计价 C、其他项目清单计价

D、规费与税金计价

40、在建设工程施工投标程序中，确定投标策略后和计算投标报价前需要完成的工作是（）。A、招标环境调查

B、招标文件研究 C、投标答疑会

D、制定施工方案

41、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，工程招投标开标的时间和地点确定应为（）。A、招标文件中明确的某一时间和某一地点 B、提交投标文件截止的时间和所在的地点

C、招标文件中明确的某一时间和提交投标文件所在的地点 D、提交投标文件截止的时间和招标文件中明确的地点

42、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，建设工程招投标评标方法有（）。A、比较最低投标价法

B、综合评估法 C、综合比较法

D、总费用最低法

43、在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于（）。A、设计变更

B、施工条件变更 C、进度计划变更

D、工程项目变更

44、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。A、合同中类似的价格执行

B、合同中已有的价格执行 C、工程师指定的价格执行

D、当地权威部门发布的指导价执行

45、对整个工程的实际总成本与原成本之差额提出的索赔属于（）。A、补偿索赔

B、单项索赔 C、综合索赔

D、道义索赔

46、在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（）。）。

A、因发包人原因造成返工的工程量

B、因承包商原因造成返工的工程量 C、因不可抗力造成返工的工程量 D、因不利施工条件造成返工的工程量

47、当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单的索赔程序（）。

A、只能进行费用索赔

B、只能进行工期索赔 C、可以进行费用和工期索赔

D、不能进行任何索赔

48、建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是（）。A、建设单位

B、监理单位 C、施工单位

D、项目主管部门

49、某建设项目，基建拨款为2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金200万元，基建借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目结余资金为（）。A、400

B、900 C、1400

D、1900 50、下列关于新增固定资产价值的计算说法正确的是（）。A、为了保护环境而正在建设的附属辅助工程计入新增固定资产价值

B、不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目在交付使用后计入新增固定资产价值 C、达到固定资产标准不需安装的设备、工器具在购买后计入新增固定资产价值 D、分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次计入新增固定资产价值

二、多项选择

1、按照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，我国现行税率包括（）。A、比例税率

B、全额累进税率 C、超额累进税率

D、定额税率 E、浮动税率

2、根据我国《建设工程造价员管理暂行办法》规定，下列关于造价员从业的规定中，正确的有（）。A、造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符的工程造价工作 B、造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专业章并承担相应责任 C、造价员资格证书仅在本地区有效

D、造价员跨行业变动工作，无需办理任何手续 E、造价员可以同时受聘于两个单位且以造价员名义从业

3、根据我国《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列行为中，应该给予警告，责令限期改正并处以1万元以上3万元以下罚款的有（）。

A、涂改、出租资质证书的 B、新设立的分支机构不备案的

C、跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的 D、超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务的 E、转包承接工程造价咨询业务的

4、基本建设项目按其投资来源可以划分为（）。A、竞争性投资项目

B、非经营性投资项目 C、政府投资项目

D、非政府投资项目 E、经营性投资项目

5、下列关于建设工程项目管理集成化发展趋势的论述中，正确的有（）。A、在项目质量管理方面强调以全面质量管理的观点控制项目管理全过程质量

B、在项目管理组织方面表现为业主应该实行委托项目管理模式 C、在项目管理理念方面应该强调项目目标的寿命周期管理 D、项目进度管理是指项目实施阶段的进度控制

E、项目造价管理的目的是为了使项目建设一次性投资最省

6、下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的有（）。A、业主方项目管理是全过程的项目管理

B、项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理 C、工程总承包方的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理 D、设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段 E、施工方项目管理的目标体系包括QCDSE

7、当事人双方对格式条款的理解发生争议的，正确处理方法是（）。A、按通常的理解解释

B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释 C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款一方的解释 D、按格式条款起草人的理解解释

E、格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

8、下列关于建设工程施工专业分包合同履行的论述中，正确的有（）。A、分包人应当按照协议书约定的日期开工

B、如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前3天提出要求 C、承包人接到分包人延期开工的请求，应在接到请求后的24小时内答复 D、承包人接到分包人延期开工的请求，超过规定时间未予答复的视为同意 E、因非分包人原因不能按期开工，合同工期相应顺延

9、进口设备的交货类别分为（）。

A、海上交货类

B、内陆交货类 C、目的地交货类

D、装运港交货类 E、生产地交货类

10、关于工程造价计价表述正确的是（）。

A、顺序是：分部分项工程单价——单项工程造价——单位工程造价——建设项目总造价 B、影响工程造价的主要因素是单位价格和实物工程数量 C、发包人工程估价的定额反映的是社会平均生产力水平D、承包人估价的定额反映的是该企业技术和管理水平

E、若在单位价格中还考虑直接费以外的其他费用，则构成综合单价

11、在下列工人工作时间中，属于非定额时间的是（）。A、多余和偶然工作时间

B、休息时间

C、施工本身造成的停工时间

D、不可避免的中断时间 E、违反劳动纪律的损失时间

12、施工机械台班单价组成的内容包括（）。A、预算价格

B、大修理费

C、经常修理费

D、安拆费及场外运输费 E、燃料动力费

13、下列属于引进技术和引进设备其他费的有（）。A、引进项目图纸资料翻译复制费

B、出国人员费用 C、联合试运转费

D、来华人员费用 E、单独引进软件的关税

14、下列属于项目建议书阶段编制投资估算的方法是（）。

A、比例估算法

B、系数估算法 C、生产能力指数法

D、类似项目对比法 E、工程量估算法

15、由于下面哪几个原因引起的设计和投资变化，需要按照调整概算的有关程序调整概算（）。A、设计定员发生变动

B、主要设备型号和规格发生变动 C、贷款利息率的提高

D、超出基本预备费规定的范围 E、超出工程造价调整预备费

16、在建设工程施工招标文件中，与合同条款内容有关的是（）。A、招标范围及基本要求情况

B、标底的编制方法和要求 C、工期的确定及顺延要求

D、竣工验收与结算的有关要求 E、评标机构的组成和要求

17、按照工程量清单报价的方法编制的标底，其标底审核的主要内容有（）。A、招标文件规定的计价方法

B、招标文件规定的评标方法 C、招标文件的其他有关条款

D、工程量清单单价组成分析 E、清单计价中计日工单价

18、工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（）。A、设计变更

B、施工条件变更 C、进度计划变更

D、材料单价变更 E、合同条款变更

19、由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有（）。A、地基变化索赔

B、工期延长索赔 C、暂停施工索赔

D、经济补偿索赔 E、业主违约索赔

20、下列有关无形资产及其的计价说法中，正确的是（）。A、购入的无形资产，按照实际支付的价款计价 B、自创专利权的转让价格可按成本估价入账 C、自创的商标权按实际发生费用计入无形资产 D、自创的非专利技术，一般不作无形资产入账

E、通过有偿使用方式取得的土地使用权，按取得土地使用权方式计价

答案：

一、单项选择

1、C

2、A

3、A

4、A

5、B

6、A

7、D

8、A9、D

10、D

11、A

12、B

13、D

14、A

15、C16、C

17、B

18、A

19、A

20、A

21、B22、C

23、B

24、B

25、D

26、C

27、B28、D

29、D30、31、C

32、C

33、B34、C

35、D

36、A

37、C

38、A

39、B40、D

41、D

42、B

43、B

44、A

45、C46、B

47、C

48、D

49、C

50、C

二、多项选择

1、ABCD

2、AB

3、ADE

4、CD

5、ABC

6、ADE

7、AB

8、ADE

9、BCD

10、BCDE11、ACE

12、BCDE

13、ABD

14、BCD

15、DE16、CD

17、ACDE

18、ABC

19、ABCE

20、ADE

2007年造价员《工程造价基础知识》考试试题

一、单项选择

1、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）。A、工程量清单是招标文件的组成部分 B、工程量清单的表格格式不作要求 C、工程量清单不含有措施项目

D、在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制

2、注册造价工程师的权利包括（）。A、有任意选择经办工程项目的权利 B、有公开承接业务和资料的权利

C、有在所经办工程造价成果文件上签字的权利 D、有自行确定收费标准的权利

3、当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向（）人民法院申请强制执行。A、合同签订地

B、工程所在地 C、发包人住所地

D、承包人住所地

4、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入（）。A、直接费

B、间接费 C、施工机械费

D、措施费

5、工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地省、自治区直辖市人民政府建设主管部门备案。A、30天

B、20天 C、25天

D、任意时间

6、项目可行性研究的核心部分是（）。

A、效益研究

B、功能研究 C、市场研究

D、结论与建议

7、根据我国现行《建设工程施工合同（示范文本）》的相关规定，工程预付款的比例是（）。A、建筑安装工程一般不超过合同价的30% B、安装工程一般不超过当年安装工程工程量的30% C、装饰工程一般不超过单项工程工作量的30% D、建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%

8、竣工决算由竣工财务决算说明书，竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工（）四部分组成。A、总概算表

B、设备、工具及器具购置费 C、造价对比分析

D、建筑安装工程费

9、施工图预算造价中，变化最大的是（）。A、机械费

B、人工费 C、设备、材料费

D、有关费用

10、对将会出现的各种不确定性及其可能造成的各种影响和影响程度进行恰如其分的分析和评估，这是指（）。A、风险评价

B、风险识别 C、风险控制

D、风险分类

11、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m³的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%。则该人工