第一篇：2015年一级建造师-建设工程法规及相关知识真题及答案

2015年一级建造师-建设工程法规及相关知识真题及答案

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A: 地下水 B: 市政自来水 C: 雨水 D: 中水 答案:A 解析:【标准答案】A 见教材 P199(2)

根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()。A: 1个月以上3个月以下 B: 3个月以上1年以下 C: 3个月以上2年以下 D: 6个月以上1年以下 答案:B 解析: 【标准答案】B 见教材P227(3)

某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压*人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。A: 特别重大事故 B: 重大事故 C: 一般事故

D: 较大事故 答案:C 解析: 【标准答案】题目不全，不能做。(4)根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。A: 80% B: 70% C: 60% D: 50% 答案:A 解析: 【标准答案】A 见教材P219(5)

根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具()。A: 购货发票 B: 检测合格证明 C: 产品使用说明书 D: 相应的图片 答案:B 解析: 【标准答案】B 见教材265(6)关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。

A: 文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B: 在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C:

因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D:

在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准 答案:C 解析: 【标准答案】C 见教材P207(7)某高速公路项目进行招标，开标后允许()A: 评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B: 投标人再增加优惠条件 C: 投标人撤销投标文件

D: 招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 答案:A 解析: 【标准答案】A 见教材P87(8)

根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。A: 单位所在地 B: 污染影响地 C: 单位登记地 D: 事故发生地 答案:D 解析: 【标准答案】D 见教材P189(9)根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。

A: 需经债务人同意，且需办理公证手续 B: 无需经债务人同意，也不必通知债务人 C: 无需债务人同意，但需办理公证手续 D: 无需经债务人同意，但需通知债务人 答案:D 解析: 【标准答案】D 见教材P133(10)下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。A: 施工企业研发的新技术 B: 施工企业研发的计价软件 C: 施工企业编制的投标文件 D: 监理企业编制的监理大纲 答案:A 解析: 【标准答案】A 见教材P26(11)

某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。A: 2013年9月1日 B: 2015年4月1日 C: 2015年4月20日 D: 2015年10月20日 答案:C 解析: 【标准答案】C 见教材P126(12)根据《安生生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A: 业主单位负责人

B: 事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门 C: 事故发生地省级以上人发政 D: 府安全生产监督管理部门 E: 本单位负责人 答案:D 解析:【标准答案】D 见教材P252(13)此题暂缺 答案: 解析:此题暂缺(14)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺(15)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺(16)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺(17)此题暂缺

答案: 解析:(18)关于物权保护的说法，正确的是()。

A: 物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B: 侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任 C: 侵害物权的，承担民

D: 事责任后，不再承担行政责任

E: 物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物 答案:B 解析:【标准答案】B 见教材P22(19)在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A: 标的物交付 B: 合同成立 C: 合同生效 D: 支付贷款 答案:B 解析:【标准答案】B 见教材P166(20)某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安生事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。A: 重大责任事故罪 B: 重大劳动安全事故罪 C: 危害公共安全罪 D: 工程重大 安全事故罪 答案:D 解析:【标准答案】D 见教材P48(21)对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。A: 安全监督管理机构 B: 建设单位 C: 监理单位 D: 施工单位 答案:D 解析:【标准答案】D

见教材P228(22)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(23)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由()组织。A: 施工单位 B: 建设单位 C: 监理单位 D: 设计单位 答案:B 解析:【标准答案】B

见教材P295(24)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。A: 竣工验收时 B: 提交竣工验收报告时 C: 竣工验收合格合 D: 交付使用时 答案:B 解析:【标准答案】B

见教材P305(25)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(26)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(27)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(28)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(29)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(30)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(31)特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。A: 5天 B: 15天 C: 20天 D: 1个月 答案:D 解析:【标准答案】D

见教材P236(32)此题暂缺。答案: 解析:此题暂缺。

(33)某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。A: 职工本人 B: 工伤治疗机构 C: 用工单位

D: 社会保险行政部门 答案:C 解析:【标准答案】C

见教材P241(34)关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是()。

A: 建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分 B: 建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年 C: 建设用地使用权期间届满的，自动续期

D: 建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记 答案:A 解析:【标准答案】A

见教材P21(35)此题暂缺。答案: 解析:此题暂缺。

(36)根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是()。A: 法律 B: 行政法规 C: 地主性法规 D: 部门规章 答案:D 解析:【标准答案】D

见教材P349-350(37)下列法律中，属于宪法相关法的是()。A: 《中华人民共和国行政法》 B: 《中华人民共和国民法通则》

C: 《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》 D: 《中华人民共和国政府采购法》 答案:C 解析:【标准答案】C

见教材P1(38)当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院就应予准许重新鉴定。A: 当事人对鉴定人员不满意的 B: 鉴定程序有轻微瑕疵的 C: 鉴定结论有缺陷的 D: 鉴定结论明显依据不足的 答案:D 解析:【标准答案】D 见教材P319 【名师解析】本题考查的是证据的种类。

当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（1）

鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。参见教材P319。

(39)下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()A: 在公司连续工作满8年的张某

B: 到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某 C: 在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某

D: 与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某 答案:D 解析:【标准答案】D 本题考查的是无固定期限劳动合同。参见教材P139(40)某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()A: 对该诉讼请求全部予以支持

B: 对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持 C: 对该诉讼请求全部不予支持

D: 对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持 答案:B 解析:【标准答案】B 本题考查的是工程价款的支付。《

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定： 当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。参见教材P125.(41)施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。A: 予以拒绝 B: 征得设计单位同意 C: 征得监理单位同意 D: 与相关各方协商一致 答案:A 解析:【标准答案】A 【名师解析】本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。

建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。参见教材P273。

(42)根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是()。

A: 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 B: 不履行保修义务或者拖延改造保修义务的 C: 将承包的工程转包或者违法分包的 D: 未按照节能设计进行施工的 答案:C 解析:答案：C 解析：本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。参见教材P110(43)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(44)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(45)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(46)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(47)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(48)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(49)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(50)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(51)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(52)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(53)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(54)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(55)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(56)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(57)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(58)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(59)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(60)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(61)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(62)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(63)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(64)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(65)关于建设工程监理的说法，正确的是()。A: 我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督 B: 监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系 C: 建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理 D: 建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位 答案:D 解析:【标准答案】D 【名师解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。选项A，监理也需要旁站，即对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，有时甚至要连续跟班监理，所以A错误； 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务，所以B错误；依法需要实行监理的工程，必须依法委托单位进行监理，C错误；实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监 理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工 程的设计单位进行监理，D正确。参见教材P287、P292。(66)下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是()A: 买卖合同

B: 运输合同

C: 借款合同

D: 租赁合同 答案:B 解析:答案：B 解析：本题考查的是运输合同的法定规定。参见教材P39或P175(67)根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()A: 6个月

B: 1年

C: 2年

D: 3年 答案:D 解析:答案：D 解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。良好行为记录信息公布期限一般为3年。参见教材P112(68)关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A: 申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 B: 未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任 C: 只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期 D: 施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发 答案:A 解析:【标准答案】A 【名师解析】本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。

建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办，A正确；《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得并罚款，B错误 ；企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年，C错误；建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动，D错误。参见教材P212。

(69)根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A: 3%

B: 5%

C: 10%

D: 15% 答案:B 解析:答案：B 解析：本题考查的是质量责任的损失赔偿。全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。参见教材P308(70)甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()A: 乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任 B: 甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C: 甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任 D: 甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任 答案:C 解析:答案：C 本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。参见教材P277

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得0．5分)(71)根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有()。

A: 以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B: 拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C: 按照招标人的要求倾向特定投标人

D: 在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E: 以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标 答案:A,B,D 解析:【标准答案】ABD 【名师解析】本题考查的是招标基本程序。选项C应改为不应倾向特定投标人；选项E 错误，评标委员会不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为是否应否决投标的条件。

(72)根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有()A: 与建设单位之间相互串通投标 B: 将承包的工程转包或违法分包 C: 发生过一起一般质量安全事故 D: 非法转让建筑业企业资质证书 E: 恶意拖欠分包企业工程款 答案:A,B,D,E 解析:答案：ＡＢＤＥ 解析：本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。参见教材Ｐ64(73)关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是()。A: 其行为的法律后果由项目经理承担 B: 不具备法人资格

C: 是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织 D: 其行为的法律后果由项目经理部承担 E: 其行为的法律后果由企业法人承担 答案:B,C,E 解析:答案：ＢＣＥ

解析：本题考查的是企业法人和项目经理的法律关系。参见教材Ｐ11~12(74)根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有()。A: 李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发 B: 张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗

C:

杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任 D: 陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤 E: 牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀 答案:A,C 解析:【标准答案】AC 【名师解析】本题考查的是工伤保险的规定。有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（1）故意犯罪的；（2）醉酒或者吸毒的；（3）自残或者自杀的。参见教材P240。(75)此题暂缺。。答案: 解析:此题暂缺(76)此题暂缺..答案: 解析:此题暂缺(77)此题暂缺.答案: 解析:此题暂缺(78)此题暂缺...答案: 解析:此题暂缺(79)此题暂缺。答案: 解析:此题暂缺(80)此题暂缺。。.答案: 解析:此题暂缺

(81)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(82)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(83)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(84)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(85)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(86)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(87)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(88)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(89)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(90)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(91)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(92)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(93)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(94)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(95)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺(96)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺(97)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺(98)此题暂缺。。答案: 解析:此题暂缺

(99)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志。A: 楼梯口 B: 配电箱 C: 塔吊 D: 基坑底部 E: 施工现场出口处 答案:A,B,C 解析:答案:ABC 见教材P230(100)下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。A: 承包人明确表示不履行合同主要义务的

B: 承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C: 承包人在合同约定的期限内没有完工的 D: 承包人将承包的建设工程非法转包的 E: 承包人将承包的建设工程违法分包的 答案:A,B,D,E 解析:答案：ABDE 见教材P135

第二篇：2010一级建造师《建设工程法规》真题及答案

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题：根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门

C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会

【正确答案】：B 第2题：根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。

A．1 B．2 C．4 D．20

【正确答案】：B 第3题：对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。

A．国务院建设主管部门

B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会

D．人力资源与社会保障或其授权机构

【正确答案】：A 第4题：民事法律关系的内容是指()。

A．民事权利和民事义务 B．民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任 D．民事义务和民事责任

【正确答案】：A 第5题：根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．职务代理人

【正确答案】：A 第6题：根据《物权法》，建设用地使用权属于()。

A．所有权 B．用益物权 C．担保物权 D．留置权

【正确答案】：B 第7题：根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。

A．已经取得安全生产许可证 B．办理了工程质量监督手续 C．有满足施工需要的施工图样 D．已经取得规划许可证

【正确答案】：A 第8题：根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。

A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列

B．建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别 C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级

【正确答案】：D 第9题：下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。

A．项目安全生产管理人员 B．项目技术员

C．企业主要负责人 D．项目经理

【正确答案】：B 第10题：按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A．利息税 B．企业所得税 C．个人所得税 D．营业税

【正确答案】：D 第11题：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。

A．整改，并及时报告有关主管部门 B．整改，并及时报告建设单位

C．暂时停止施工，并及时报告建设单位

D．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

【正确答案】：C 第12题：根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。

A．技术条款 B．投标人须知 C．施工组织设计 D．合同主要条款

【正确答案】：C 第13题：根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。

A．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 B．投标保证金不得采用银行保函方式

C．招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 D．投标保证金最高不得超过50万元

【正确答案】：A 第14题：根据我国《合同法》的规定，关于代位权行使的说法，正确的是()。

A．债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B．代位权是债权人行使的抗辩权

C．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 D．债权人自己承担行使代位权的必要费用

【正确答案】：C 第15题：某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照()的市场价格履行。

A．材料所在地

B．订立合同时履行地 C．合同签订地

D．履行义务一方所在地

【正确答案】：B 第16题：根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是()。

A．国务院

B．国务院负责安全生产监督管理的部门 C．国务院建设行政主管部门

D．国务院铁路、交通、水利等有关部门

【正确答案】：B 第17题：关于和解的说法，错误的是()。

A．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解协议具有强制执行的效力

D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

【正确答案】：C 第18题：下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A．工程建设项目施工招标投标办法 B．安全生产许可证条例 C．安全生产法

D．建筑业企业资质管理规定

【正确答案】：B 第19题：某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议，双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据我国《合同法》，该赶工奖罚协议为()合同。

A．附期限 B．附条件 C．显失公平

D．可变更、可撤销

【正确答案】：B 第20题：某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。

A．10 B．4 C．16 D．12

【正确答案】：D 第21题：下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。

A．福利待遇 B．劳动条件 C．试用期 D．补充保险

【正确答案】：B 第22题：某施工单位的副经理将个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过()同意。

A．监事会 B．工会 C．股东会 D．董事会

【正确答案】：C 第23题：根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。

A．金融机构 B．败诉方 C．执行法院 D．胜诉方 【正确答案】：D 第24题：施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后来施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。

A．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 B．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 C．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

D．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

【正确答案】：B 第25题：某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为()万元。

A．10 B．20 C．4 D．40

【正确答案】：D 第26题：2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为()。

A．2010年4月1日 B．2011年1月1日 C．2009年4月1日 D．2010年1月1日

【正确答案】：D 第27题：某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。

A．由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判 B．法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C．法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D．法院可以直接判决减少部分罚款金额

【正确答案】：D 第28题：停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。

A．建设单位 B．城建档案馆 C．施工单位

D．当地质检部门

【正确答案】：A 第29题：关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。

A．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保

C．申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D．申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保

【正确答案】：C 第30题：根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。

A．工程项目技术人员的劳动合同 B．工程项目采用的材料、设备

C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项目的安全、质量

【正确答案】：A 第31题：关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是()。

A．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 B．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 C．法院审理行政诉讼案件不适用调解 D．行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

【正确答案】：C 第32题：甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。

A．乙公司与丙公司均不承担清偿责任 B．应当由乙、丙公司承担连带责任 C．应当由甲公司承担全部债务 D．应当由乙公司承担全部债务

【正确答案】：B 第33题：施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。

A．要约邀请 B．承诺 C．新要约 D．部分承诺

【正确答案】：C 第34题：根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A．2 B．3 C．4 D．5

【正确答案】：D 第35题：某建筑施工单位有50名从业人员，根据《安全生产法》，该单位应当()。

A．配备兼职安全生产管理人员

B．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D．配备专职安全生产管理人员

【正确答案】：B 第36题：工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。

A．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安机关消防机构 B．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 C．自动消防系统的操作人员必须持证上岗

D．禁止携带火种进人生产、储存易燃易爆危险物品的场所

【正确答案】：A 第37题：水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。

A．施工单位发出订购水泥的要约时

B．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C．水泥厂发出答复文件时

D．水泥厂的答复文件到达施工单位时

【正确答案】：D 第38题：某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。

A．监理单位统一组织 B．总承包单位统一组织

C．总承包单位和分包单位各自 D．建设单位统一组织

【正确答案】：B 第39题：根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是()。

A．住房和城乡建设部 B．省级建设行政主管部门

C．国家安全生产监督管理行政主管部门 D．国务院

【正确答案】：D 第40题：下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是()。

A．劳动合同纠纷 B．继承纠纷 C．对罚款不服发生的纠纷 D．总分包之间的合同纠纷

【正确答案】：D 第41题：某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。

A．有效

B．效力待定

C．可变更、可撤销 D．无效

【正确答案】：A 第42题：某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

A．10 B．7 C．15 D．3

【正确答案】：C 第43题：施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图样中标明该部位的混凝土强度标准为30MPa。对该单位工程应以()为标准进行质量验收。

A．技术规范 B．施工图样 C．施工合同 D．监理通知

【正确答案】：D 第44题：《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。

A．医疗 B．教育 C．厂房 D．住宅

【正确答案】：C 第45题：关于民事诉讼证人出庭作证的说法?正确的是()。

A．证人只提交书面证词无须出庭作证 B．证人有义务出庭作证 C．证人在庭审时应当旁听

D．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

【正确答案】：B 第46题：施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。A．招标文件发出日 B．投标文件截止日 C．中标日期 D．投标有效期

【正确答案】：D 第47题：关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。

A．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D．分包单位只对总承包单位负责

【正确答案】：C 第48题：划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。

A．中央

B．省级以上 C．镇级以上 D．县级以上

【正确答案】：D 第49题：根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。

A．招标人从当地中标候选人中确定中标人

B．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 C．招标人预先内定中标人

D．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给投标人让利

【正确答案】：A 第50题：建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不 下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。

A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B．只能向有管辖权的人民法院起诉 C．应由甲仲裁委员会进行仲裁

D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

【正确答案】：B 第51题：建设工程施工合同应以()为合同履行地。

A．原告住所地 B．合同签订地 C．被告住所地 D．施工行为地 【正确答案】：D 第52题：根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A．正在建造的建筑物 B．生产设备、原材料 C．交通运输工具

D．正在建造的船舶、航空器

【正确答案】：A 第53题：甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合 同为()合同。

A．无效

B．可变更、可撤销 C．有效

D．效力待定

【正确答案】：A 第54题：某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢模，根据《合同法》，该合同属于()合同。

A．委托 B．承揽

C．施工承包 D．信托

【正确答案】：B 第55题：甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。

A．后履行抗辩权 B．撤销权 C．不安抗辩权

D．同时履行抗辩权

【正确答案】：C 第56题：下列单项合同中，可以不招标的是()。

A．使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同 B．上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同 C．个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同 D．外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

【正确答案】：A 第57题：某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A．评标委员会提交评标报告 B．合同备案

C．中标通知书发出 D．发包人确定中标人

【正确答案】：C 第58题：同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。

A．资质等级较高的 B．承担主要任务的 C．资质等级较低的 D．联合体牵头

【正确答案】：C 第59题：根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当办理工商变更登记之日起()日内，向税务机关申报办理税务登记。

A．60 B．15 C．30 D．45

【正确答案】：C 第60题：建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A．3 B．2 C．4 D．6

【正确答案】：A 第61题：根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。

A.总承包单位与分包单位按一定比例共同

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位

【正确答案】：D 第62题：根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。

A.工程施工图样

B.法律法规

C.监理合同

D.施工合同中约定采用的推荐性标准

【正确答案】：A 第63题：某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。

A.建设单位

B.设计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

【正确答案】：A 第64题：某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.相关管线产权部门

B.市政管理部门

C.城建档案管理部门

D.建设单位

【正确答案】：D 第65题：在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。

A.受益人

B.保险人

C.被保险人

D.投保人

【正确答案】：D 第66题：承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。

A.留置权

B.抵押权

C.抵消权

D.质押权 【正确答案】：A 第67题：某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。

A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效

B.可以认定投标文件有效

C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

D.应当认定投标文件无效

【正确答案】：D 第68题：施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。

A.16

B.1C.20

D.18

【正确答案】：A 第69题：施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.安全管理部门负责人

【正确答案】：A 第70题：施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.安全管理部门负责人

【正确答案】：B

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)第71题：某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。

A.编制安装方案

B.自行验收

C.出具自检合格证明

D.具有起重设备安装工程专业承包资质

E.派出本单位专业技术人员现场监督

【正确答案】：ACDE 第72题：拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。

A.建设用地规划许可证

B.土地使用权批准文件

C.建设工程规划许可证

D.拆迁计划和拆迁方案

E.拆迁补偿安置资金证明

【正确答案】：ABDE 第73题：下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。

A.因使用不当造成的质量问题

B.质量监督机构没有发现的质量问题

C.监理单位没有发现的质量问题

D.第三方造成的质量问题

E.不可抗力造成的质量问题

【正确答案】：ADE 第74题：关于工程竣工验收的说法，正确的是()。

A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期

C.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日

为竣工日期

D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

【正确答案】：BCE 第75题：关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是()。

A.建设单位的名称应以营业执照上的名称为准

B.合同标的是财产

C.履行地点为项目所在地

D.违约责任是当事人违反合同义务的责任

E.有关施工组织设计的内容为履行方式条款

【正确答案】：ACDE 第76题：关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。

A.建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

B.在施工合同中，建设单位应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

C.在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收

D.未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织工程竣工验收

E.建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交

【正确答案】：BD 第77题：关于物权的说法，正确的有()。

A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权

E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

【正确答案】：ABE 第78题：根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。

A.消防设计图样审核不合格的，不得颁发施工许可证

B.自动消防系统的操作员必须持证上岗

C.建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用

D.消防器材的经销人员必须持证上岗

E.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人

【正确答案】：ABE 第79题：下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。

A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害

B.被保险人在施工现场外发生伤害

C.被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤

D.被保险人在施工现场斗殴而发生伤害

E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

【正确答案】：ABDE 第80题：关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围

E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

【正确答案】：ABCE 第81题：根据《合同法》，要约失效的情形有()。

A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人

B.受要约人的承诺对要约内容作出实质性变更

C.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知

D.要约中规定的期限届满，要约人未收到承诺通知

E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

【正确答案】：ABE 第82题：下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()。

A.银行贷款合同

B.货物运输合同

C.租赁合同

D.买卖合同

E.施工合同

【正确答案】：AE 第83题：根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。

A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同

B.建设单位直接与专业施工单位签订的合同

C.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同

D.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

【正确答案】：ACD 第84题：关于招标代理机构的说法，正确的有()。

A.由评标委员会指定招标代理机构

B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C.招标代理机构是社会中介组织

D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

E.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

【正确答案】：CDE 第85题：工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。

A.提前支付所有工程款

B.继续履行合同

C.降低工程质量标准

D.支付逾期利息

E.提高合同价款

【正确答案】：BD 第86题：根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。

A.同时招标

B.同时竣工

C.同时设计

D.同时施工

E.同时投产使用

【正确答案】：CDE 第87题：根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有()。

A.发生在订立合同的过程中

B.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

C.受害方的信赖利益遭受损失

D.合同被确认为无效

E.在合同订立同时显失公平

【正确答案】：ABC 第88题：下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。

A.工地的起重机倒塌造成行人黄某被砸伤

B.施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡

C.施工单位违约造成供货商重大损失

D.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金

【正确答案】：AB 第89题：根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

A.部门规章

B.地方政府规章与部门规章

C.同一机关制订的旧的一般规定与新的特别规定

D.部门规章与地方性法规

E.地方性法规与地方政府规章

【正确答案】：AB 第90题：某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。

A.担保权

B.任意撤销权

C.抗辩权

D.抵消权

E.人身损害赔偿请求权

【正确答案】：ACD 第91题：根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的是()。

A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D．抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 E．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

【正确答案】：BCD 第92题：当事人就合同履行地点约定不明确的，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款或者交易习惯确定的，则()。

A．给付货币的，在接受货币一方所在地履行 B．履行义务一方有权选择履行地点 C．交付不动产的，在不动产所在地履行 D．接受履行方有权选择履行地点

E．其他标的，在履行义务一方所在地履行

【正确答案】：ACE 第93题：关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。

A．应当先履行债务的当事人未提供适当担保 B．双方当事人基于同一双务合同而互负债务 C．债务履行有先后顺序 D．债务履行不分先后

E．有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化

【正确答案】：BCE 第94题：根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。

A．当事人一方发生合并、分立 B．由于不可抗力致使合同不能履行 C．作为当事人一方的公民死亡

D．当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E．法定代表人变更

【正确答案】：BD 第95题：施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。

A．建设单位不同意鉴定结论

B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C．鉴定程序严重违法 D．鉴定结论明显依据不足

E．经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

【正确答案】：BCDE 第96题：根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。

A．工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 B．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C．工程建设重要的行业专用的信息技术标准

D．工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E．工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准

【正确答案】：AB 第97题：劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。

A．同级人民法院代表 B．工会代表

C．企业方面代表

D．劳动行政部门代表 E．律师

【正确答案】：BCD 第98题：根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。

A．工程设计图样

B．施工单位偷录的谈判录音 C．律师代理意见

D．工程质量鉴定报告

E．被告法定代表人的陈述

【正确答案】：ABDE 第99题：根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。

A．施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C．未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E．分包单位将其承包的建设工程再分包

【正确答案】：BCDE 第100题：某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有()。A．公司股东 B．公司董事长 C．公司职工代表 D．公司总经理 E．公司财务经理

【正确答案】：AC

第三篇：2017年一级建造师-建设工程法规及相关知识真题及答案

2017年一级建造师-建设工程法规及相关知识真题及答案

一、单项选择题

1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同

2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。

A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95

3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任 B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221

4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。

A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345

5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325 6.关于保险索赔的说法,正确的是()A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额 答案：C 解析：P42 7.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。

A.可随时解除合同 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撒销合同 答案：A 解析：P169 8.关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制 答案：A 解析：P292 9.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为 答案：D 解析：P114

10、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训 D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬 参考答案：B 解析：P153

11、下列主体中,属于法人的是()。A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡人民政府 参考答案：D 解析：P11

12、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日 B.50日 C.40日 D.30日 参考答案：D 解析：P268

13、关于人身保险合同的说法,正确的是()。A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益 B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付 D.人身保险合同的投保人不可以为受益人 答案：C 解析：P41

14、根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。

A.企业标准 B.地方标准 C.施工图设计文件 D.建筑节能任意性标准 答案：C 解析：P206

15、关于行政行为特征的说法正确的是()。A.行政行为具有自愿性 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不可裁量性 D.行政行为不属于执法行为 答案：B 解析：P330

16、