第一篇：2018年一级建造师《建筑工程》真题及答案(选择题完整)

2018年一级建造师《建筑工程》真题及答案(选择题完整)

一、单项选择题

1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（）。A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案：B 简单

2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。

A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm 答案：C简单 重复2017年考点

3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是（）

A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案：B 简单

4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案：A A点简单

5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（）。A.6% B.7% C.8% D.9% 答案：D 简单

6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于（）。A.25% B.30% C.35% D.40% 答案：C 冷点

7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案：A 简单

8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案：D 简单

9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始

D.应采用平板振捣器振捣 答案：B 简单 专业基础

10.关于预应力工程施工的说法，正确的是（）。A.都使用台座 B.都预留预应力孔道 C.都采用放张工艺 D.都使用张拉设备 答案：D 简单 专业基础

11.关于砌体结构施工的说法，正确的是（）。A.在干热条件砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆 B.机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起 C.砖柱不得采用包心砌法砌筑

D.先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土 答案：C 专业基础

12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是（）。A.焊缝布置不当 B.焊前未预热 C.焊接电流太小 D.焊条未烘烤 答案：C 基本知识

13.预制混凝土板水平运输时，叠放不宜超过（）。A.3层 B.4层 C.5层 D.6层 答案：D 14.地下室外墙卷材防水层施工做法中,正确的是（）A.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上 B.卷材防水层铺设在外墙的背水面上 C.外墙外侧卷材采用空铺法

D.铺贴双层卷材时,两层卷材相互垂直 答案：A 专业基础

15.关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法,正确的是（）A.水乳型防水涂料宜选用刮涂施工 B.反应固化型防水涂料宜选用喷涂施工 C.聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工 D.热熔型防水涂料宜选用喷涂施工 答案：B 16.下列板材内隔墙施工工艺顺序中,正确的是（）。A.基层处理→放线→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 B.放线→基层处理→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 C.基层处理→放线→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 D.放线→基层处理→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 答案：A 专业基础

17.关于施工现场临时用电管理的说法,正确的是（）A.现场电工必须经相关部门考核合格后,持证上岗 B.用电设备拆除时,可由安全员完成

C.用电设备总容量在50kW及以上的,应制定用电防火措施 D.装饰装修阶段用电参照用电组织设计执行 答案：A 基本知识

18.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2013)44号)规定,以下费用属于

规费的是（）A.印花税 B.工程排污费 C.工会经费 D.检验试验费 答案：B 造价基础

19.施工组织总设计应由（）技术负责人审批。A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.项目经理部 答案：C 基本知识

20.建筑节能工程应按照（）进行验收。A.单位工程 B.分部工程 C.子分部工程 D.分项工程 答案：B 专业基础

二、多项选择题

21.下列空间可不计入建筑层数的有（）。A.室内顶板面高出室外设计地面1.2m的半地下室 B.设在建筑底部室内高度2.0m的自行车库 C.设在建筑底部室内高度2.5m的敞开空间 D.建筑屋顶突出的局部设备用房 E.建筑屋顶出屋面的楼梯间 答案：ABDE 专业基础

22.楼地面应满足的功能有（）。A.平整 B.耐磨 D.易于清洁 C.防滑 E.经济

答案：ABCD 常识

23.下列防火门构造的基本要求中,正确的有（）。A.甲级防火门耐火极限应为1.0h B.向内开启 C.关闭后应能从内外两侧手动开启 D.具有自行关闭功能

E.开启后,门扇不应跨越变形缝 答案：CDE 专业基础

24.涂饰施工中必须使用耐水腻子的部位有（）。A.卫生间 B.厨房 C.卧室 D.客厅 E.地下室 答案：ABE 常识

25.关于剪力墙结构优点的说法,正确的有（）。A.结构自重大

B.水平荷载作用下侧移小 C.侧向刚度大 D.间距小 E.平面布置灵活 答案：BC 专业基本

26.下列属于钢材工艺性能的有（）。A.冲击性能 B.弯曲性能 C.疲劳性能 D.焊接性能 E.拉伸性能

答案：BD 基本常识

27.影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括（）。A.强度

B.组成材料的性质 C.砂率

D.单位体积用水量 E.时间和温度

答案：BCDE 基本常识 28.民用建筑上部结构沉降观测点宜布置在（）。A.建筑四角 B.核心筒四角 C.大转角处 D.基础梁上 E.高低层交接处 答案：ABC 专业知识

29.幕墙工程中,后置埋件的验收要点有（）。A.锚板和锚栓的材质 B.锚板的位移 C.后置埋件的规格 D.锚栓埋置深度 E.化学锚栓的锚固胶 答案：ACDE 专业基本

30.下列属于建筑信息模型(BIM)元素信息中几何信息的有（）。A.材料和材质 B.尺寸 C.规格型号 D.性能技术参数 E.空间拓扑关系 答案：BE 基本常识 案例分析(二)背景资料

某高校图书馆工程地下二层地上五层,建筑面积约35000㎡现浇钢筋混凝土框架结构部分屋面为正向抽空四角锥网架结构施工单位与建设单位签订了施工总承包合同合同工期为21个月。

在工程开工前施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检查发现施工进度拖延，其部分检查，结果如图2所示。

项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月,据此进度计划通过了总监理工程师的确认。

项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大建议修改为采用分条安装法施工。

管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月,施工单位按规定提出索赔工期1个月。

问题：

1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容? 2.图2中工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外度网络计划的优化目标还有哪些? 3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些? 4.施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。参考答案：

1、还应包括的内容： 确定施工顺序;计算工程量;计算劳动量或机械台班需用量;确定持续时间;绘制可行的施工进度计划图。参见书本1A422021 施工进度计划编制P223

2、(1)工程总工期:22个月理由:计划工期23个月,项目部为优化工期通过改进装饰装

修施工工艺使其作业时间缩短为4个月并通过总监理工程师的确认,因此为22个月

2个月,自由时差是:0个月。

(3)除工期优化外进度网络计划的优化目标还有资源优化、费用优化。参见1A422012 P218

3、(1)监理工程师建议是合理的,理由:本题中写明“部分屋面为正向抽空四角锥网架结构,分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，如正向抽空四角锥网架等。

(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。(3)网架高空散装法施工的特点还有:A、脚手架用量大;B、工期较长;C、需占建筑物场内用地;E、技术上有一定难度。

4、否,施工单位提出的工期索赔不成立。理由:甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程虽是甲方责任,但电缆电线安装工程有3个月的总时差和3个月的自由时差最早开始时间推迟了1个月,并未对施工单位工期造成影响。

案例分析(三)背景资料

某新建高层住宅工程建筑面积16000㎡地下一层地上十二层二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。

施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按照质量管理PDCA循环工作方法持续改进质量工作。

监理工程师在检査土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活;每天将回填2-3层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数。对此出整改要求。

“后浇带施工专项方案″中确定∶模板独立支设;剔除模板用钢丝网;因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭等。

监理工程师在检査第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验，对此要求整改。1.写出PDCA工作方法内容;其中“A”的工作内容有哪些? 2.指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。

3.指出后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。

4.指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构**钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些？

案例分析

（四）独家宋协清版 背景资料

某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。

某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为033；B方案成本为8640.00万元,功能系数为035;C方案成本为8525.00万元,功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。

竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下：

1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。

2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元,要求开发商承担。

3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。

4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。

问题

1.偿债能力评价还包括哪些指标? 独家宋协清版参考答案（估计满分4分）：偿债能力评价还包括：（偿债备付率、利息备付率）借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率（估计满分4分，每项1分）超教材，工程经济P29 2.对总包合同实施管理的原则有哪些? 独家宋协清版参考答案（估计满分4分）： 1）依法履约原则 2）诚实信用原则 3）全面履行原则 4）协调合作原则 5）维护权益原则 6）动态管理原则

（估计满分4分，每项1分）

3计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有那些? 独家宋协清版参考答案：（估计满分6分）

1、工程签约合同价：

分部分项工程费82000+措施费20500+其他项目费12800+规费2470+税金3750=121520.00（万元）（估计2分）

2、工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定（估计满分4分，每项1分）： 1）分部分项工程量清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量 2）分部分项工程量清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

3）措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定编制。4）招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责。

5）措施项目清单中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门规定计算，不得作为竞争性费用。

6）规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

7）工程量清单应采用综合单价计价

8）建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围

9）全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价。

10)国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价 11）投标报价不得低于工程成本。

12）投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。13）工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

4、列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位),并确定选择哪个方案。

独家宋协清版参考答案（估计满分8分）：

A方案成本系数=8750/（8750+8640+8525）=0.338（估计1分）B方案成本系数=8640/（8750+8640+8525）=0.333（估计1分）C方案成本系数8525/（8750+8640+8525）=0.329（估计1分）A方案价值系数=0.33/0.338=0.976;（估计1分）B方案价值系数=0.35/0.333=1.051;（估计1分）

C方案价值系数=0.32/0.329=0.973;（估计1分）确定选择B方案（估计2分）

5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。独家宋协清版参考答案（估计满分8分）：

1）、成立（估计1分）；理由：特大暴雨属于不可抗力，不可抗力下开发商要求总包单位留守现场照管工地费用由建设单位（开发商）承担（估计1分）。

2）、成立（估计1分）；理由：设计采用了新材料的检测单位检验试验费由建设单位在工程建设其他费用开支，不在建安费内（估计1分）。3）、不成立（估计1分）；理由：总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工的脚手架费用，属于总承包服务费，在建安费内（估计1分）。

4）、不成立（估计1分）；理由：垫资利息合同有规定的，按规定；没有规定的，不考虑垫资利息，试题背景没有约定垫资利息（估计1分）。

案例分析(五)背景资料

一新建工程地下二层地上二十层高度70m建筑面积40000m2，标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程昰成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。

施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划内容包括试验项目名称、计划试验时间等,报项目经理审批同意后实施。

项目部在”X工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了包括分区计星等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。

在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重星95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起吊作业。“在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图5。图中立管设计参数为消防用水量15L/s水流速ⅰ=1.5m/S:消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011)提出了整改要求。

图5:标准层临时消防设施布置示意图 问题

1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上时，对起重设备和重物的检查项目有哪些？

2.安全生产费用还应包括哪些内容?需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些？ 3.指出项目检测试验计划管理中的不妥之处,并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些？

4.节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标?对控制指标定期管理的内容有哪些？

5.指出图5中的不妥之处,并说明理由。

第二篇：2012一级建造师建筑工程法律法规真题及答案

2012一级建造师《建设工程法规与相关知识》真题答案及解析

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）A、招标代理B、采购代理 C、诉讼代理D、指定代理 【答案】D

2、下列物权中，不属于用益物权的是（）A、土地所有权B、土地承包经营权 C、建设用地使用权D、地役权 【答案】A

3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月 支付20000 元费用，据此，建设单位享有的权利是（）A、建设用地使用权B、地役权 C、相邻权D 宅基地使用权 【答案】B 【解析】去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通 过双方合同约定，一般为有偿。

4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）A、占有权B、使用权C、收益权D、所有权 【答案】D 【解析】国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权 利。

5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）A、债B、所有权

C、知识产权D、担保物权 【答案】A

6、关于知识产权的说法，正确的是（）

A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权 D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果 【答案】A

7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10 年，自（）之日起计算 A、注册商标申请人寄出申请书B、商标局收到申请书 C、公告发布D、核准注册 【答案】D 【解析】专利权与商标权的区分。

（1）期限不同：发明专利20 年，实用新型、外观设计专利为10 年；商标权10 年。（2）起点不同：专利权保护期限自申请日起算；商标权保护期限自核准注册日起算。（3）专利权不予续展，商标权可以续展。

8、保证合同是（）订立的合同。A、债权人与债务人B、债务人和保证人 C、债权人与保证人D、债权人与债务人和保证人 【答案】C

9、关于刑事责任的说法，错误的是（）

A、拘役是刑罚主刑的一种B、罚款是刑罚附加刑的一种 C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用 D、死刑缓期二年执行是死刑的一种 【答案】B 【解析】法律责任每年考1 分。考试的焦点从来是对以下概念进行区分： 行政处罚刑罚 罚款罚金 拘留拘役

没收违法所得没收财产

10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管理 A、咨询单位B、总承包单位C、监理单位D、建设单位 【答案】B 【解析】p269 第二项第3 行。

11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起计算。A、竣工验收合格B、交付使用

C、发包方支付全部价款D、竣工验收备案 【答案】A

12、施工现场所使用的安全警示标志（）

A、可根据建筑行业特点自行制作B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置 C、必须符合国家标准D、必须以图形表示 【答案】C 【解析】p231 第一项，概述题。

13、甲公司向乙公司购买50 吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数 量。交货期届至，乙将50 吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于 双方合同关系的说法，正确的是（）

A、乙承担损失B、甲可根据实际情况部分接收 C、双方合同已变更，乙送货构成违约 D、甲拒绝接收，应承担违约责任 【答案】D 【解析】合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为 未变更。

14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级 别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A、文物保护单位B、建设单位 C、施工单位D、设计单位 【答案】A

15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。

A、其他设计单位B、具有相应资质等级的设计单位 C、监理单位D、装修施工单位 【答案】B

16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将 保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他 有关部门备案。

A、20 B、30 C、60 D、15 【答案】D

17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为（）A、施工合同中约定采用的推荐性标准B、建筑法律 C、施工图设计文件D、工程监理合同 【答案】D

18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）A、施工人员有权拒绝该指令

B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚 C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展 【答案】A

19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水 污染防治设施，应当经过（）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使 用

A、建设行政主管部门B、省级人民政府 C、县级以上人民政府D、环境保护主管部门 【答案】D 20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷 诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（）A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效 B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息 D、垫资违反相关规定，应予以没收 【答案】B

21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专 家论证、审查。

A、安全监督管理机构B、建设单位 C、监理单位D、施工企业 【答案】D

22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件 B、工程竣工验收报告

C、施工企业签署的工程质量保修书

D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》 【答案】A 23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检 测包括（）。

A．旁站检验B．型式检验 C．平行检验D．破损检验 【答案】B 24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（）。A．在提交投标文件截止日后撤回投标文件的

B．提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C．开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D．评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的 【答案】A 25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程 中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（）。A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责 C．总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

D．如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任 【答案】A 26.实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预 案。

A．建设单位B．施工总承包单位 C．监理单位D．各分包单位 【答案】B 27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A．职工患病，在规定的医疗期内B．女职工在孕期内

C．女职工在哺乳期内D．在试用期间被证明不符合录用条件 【答案】D 28．建筑施工企业的特种作业人员不包括（）。A．架子工B．钢筋工

C．起重信号工D．起重机械司机 【答案】B 29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。A．劳动报酬B．试用期

C．保守商业秘密D．福利待遇 【答案】A 30.甲施工企业与乙施工企业合并C 继续有效 31.施工企业承建的办公大楼C 主体结构的最低 32.当事人双方在合同中A 和解

33.关于建设工程见证取样D 施工人员对工程中 34.按照各法院的辖区和民事C 地域管辖 35.建筑节能分部工程A 总监理工程师 36.建设工程施工合同应以B 合同签订地 30-----36 模糊看不清

37.要式合同是指（）的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则B.当事人双方互相承担义务 C.根据法律规定必须采用特定形式D.当事人双方意思表示一致即告成立 【答案】C 【解析】本题有新意。考核合同的分类：

（1）法律上已经确定了一定的名称和规则的，是有名合同；否则为无名合同。（2）当事人双方互负义务的，为双务合同；否则为单务合同。

（3）根据法律规定必须采用特定形式的，为要式合同；否则为不要式合同。（4）当事人双方意思表示一致即告成立的合同，为诺成合同；否则为实践合同。38.下列不属于发包人义务的情形是（）。A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收 C.向有关部门移交建设项目档案

D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明 【答案】D 39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是（）A.行政行为超越职权B 行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政处罚显失公平【答案】D 40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执 行。

A.作出决定的公安消防机构B.公安机关 C.人民法院D.建设行政主管部门 【答案】A 【解析】p302 第2 自然段（4）项。考核行政行为的强制性。

41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5 月20 日之前确认，玻璃厂 于5 月25 日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（）。A.要约邀请B.承诺 C.承诺意向D.新要约 【答案】D 42.施工企业在施工中未采取相应防护措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担（）责 任。

A.合同B.不当得利 C.无因管理D.侵权 【答案】D 43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管 辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（）A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉 C.只能向合同履行地的人民法院起诉 D.必须重新确定受诉人民法院 【答案】C 【解析】本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管 辖。

（1）民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最 高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》（法释〔2006〕7 号）第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 的，仲裁协议无效。

（2）根据《民事诉讼法》第25 条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履 行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如 无约定、约定不明或约定错误，则依照第24 条规定向被告住所地或合同履行地法院 起诉。

44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。A． 施工需要并通过监理单位审查B． 施工需要并按规定通过了审查 C． 编制招标文件的要求D． 工程竣工验收备案的要求 【答案】B 45.物权变更自登记时发生法律效力的是（）。A． 船舶所有权B． 土地抵押权 C． 机动车所有权D． 地役权 【答案】B 【解析】不动产物权，登记设立；动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另 有规定或合同另有约定的除外。根据《物权法》（P20 正中间

（二）第1 段），地役权虽然也

属于不动产物权，但采登记对抗主义（而不是登记设立主义），即：地役权可以不登记，自 合同生效时设立；但未经登记，不得对抗善意第三人。

46.施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是（）。A． 有权进行修改B． 可以按照规范施工

C． 有权拒绝施工D． 应当及时提出意见和建议 【答案】D 47.借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A． 营业执照 B．技术方案 C．施工设备 D．施工业绩 【答案】A 【解析】P67 正中间标题下第1 段第3 行。

48.工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。A． 一般性标准 B．特殊性标准 C．建议性标准 D．强制性标准 【答案】D 49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（）。

A． 施工企业 B．建设单位

C．建设行政主管部门D．建设工程质量监督机构 【答案】B 50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A． 安全许可证 B 销售许可证 C． 产品合格证 D 安装许可证 【答案】C 【解析】P232 正中间“

三、施工现场临时设施的安全卫生要求”第5 行。51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交 货延误2 天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂 违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。

A． 三方共同B．水泥厂 C．承包商D．运输公司 【答案】C 【解析】2006 年一级真题。考核P126 正中间

（二），一方违约后，被违约方应依照诚实信 用原则，采取适当措施防止损失扩大；不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失 要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义 务毫无概念。

52.根据《城市建设档案管理规定》，建设单位C3 个月 53.纠纷发生后，下列不属于B 当事人双方口头 54.根据《最高人民法院关于。。A 先于执行 55.关于联合体共同承包A 联合体各方对承包合同

56.关于不符合建筑节能D 已开工建造的，应当责令限期修改 57.总承包单位甲公司经建设单位同意C 若甲已全部赔偿建设 52-----57 模糊看不清

58．施工企业与劳动者签订了一份期限为2 年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期 依法最长不得超过（）个月 A．1 B．2 C．3 D．6 【答案】B 59．投标有效期应从（）之日起计算。

A．招标文件规定的提交投标文件截止B．提交投标文件 C．提交投标保证金D．确定中标结果 【答案】A 60．下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）A．保险合同纠纷B．侵权行为纠纷 C．不动产纠纷D．票据纠纷 【答案】C 61．行政责任的承担方式包括行政处罚和（）A．行政复议B．行政处分 C．行政赔偿D．行政许可 【答案】B 62．甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3 天后交付设备，次日，甲又将该设备 卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间 的合同效力的说法，正确的是（）A．甲与乙、丙之间的合同均有效

B．甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效 C．甲与乙、丙之间的合同均无效

D．甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效 【答案】A 【解析】上课时在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他 人利益，为无效合同；如不知情，则法律应当保护善意相对人的合法权益，不能因此认定为 无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“设备”，许多人就认不出来了。63．关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是（）

A．不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B．应当依法报审施工图设计文件 C．不得将建设工程肢解发包 D．在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续 【答案】D 【解析】本题D 为去年刚考核的知识点。先报质监后领施工许可证，顺序不能记错。64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.不需要进行大修即可继续使用的年限 C.安全使用不低于50 年

D.工程竣工验收合格之日起5 年 【答案】A 65.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测 B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档 D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账 【答案】D 【解析】本题也是去年刚考过的知识点，P272 正中间

（二），多选改为单选。这考试危害最

广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编

制（）。

A.技术规范B.拆装方案

C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图 【答案】B 67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是（）。A.保证本单位安全生产投入的有效实施B.及时、如实报告生产安全事故 C.为从业人员缴纳意外伤害保险费D.建立、健全本单位安全生产责任制 【答案】C 【解析】超纲。本题为第二版教材内容，第三版教材已删除。

68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解 发包的，责令改正，处以（）行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款 C.停业整顿D.降低资质等级 【答案】B 【解析】本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢？整本书 背下来，也不见得就能做对；一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个 技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的；问你“不包括”哪个，你选最严重的。

69.根据2011 年7 月1 日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的 决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）。A.在投标时为职工办理意外伤害保险 B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 C.在中标后为职工办理意外伤害保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 【答案】B 70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采

用招标发包的情形是（）。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得 B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或专有技术 D.军队建设项目 【答案】C

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合 题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括（）。A.不得压缩合同工期B.按设计图纸施工

C.与监理单位建立友好的沟通关系D.严格履行企业质量管理认证体系 E.不擅自修改设计文件 【答案】BE 【解析】本题考核施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计。

72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律

责任的说法，正确的有（）。

A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责 B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责

E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任 【答案】ABC 【解析】总分包的质量连带责任和安全连带责任，每年都考。连带责任分内部效应和外部效 应。在内部：总承包可以依照约定要求分包单位承担责任；但这种内部约定对外不得对抗建 设单位。很多同学估计B 不敢选，但要记得上课时一再强调的：多选题不选永远是对的。73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准 B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施 C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准 E.全国重点文物保护单位不得拆除 【答案】AD 【解析】考核《文物保护法》第十七条~二十条规定。A，文物保护单位控制地带的划定，经省级政府批准。D 去年考过，文物保护单位控制地带内的爆破作业，哪级政府核定公布哪 级政府批准，但注意有例外：全国文物保护单位控制地带内的爆破作业，不由国务院批准，而是由省级政府批准。

74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括（）。A.工程概况、房屋使用管理要求B.保修范围和内容 C.超过合理使用年限继续使用的条件D.保修期限和责任 E.保修单位名称、详细地址 【答案】BD 75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有（）。A.货物运输B.人员伤害

C.房屋权属D.土地使用权出让 E.建设工程施工合同 【答案】CD 【解析】不动产纠纷，适用专属管辖。

76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（）。

A.该仲裁协议当然无效

B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效 C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁 D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效 【答案】BE 【解析】P326 倒数第2 段。根据《仲裁法》第18 条：仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者 约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有（）A.投标文件B.中标通知书

C.符合要约规定的售楼广告D.拍卖公告 E.招标公告 【答案】ABC 【解析】A 属于要约，B 属于承诺,C 属于要约。DE 属于要约邀请。78.关于建设工程保险的说法，正确的有（）。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15 天 E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期 【答案】BE 【解析】本题A 是教材P

41（一）的原文，但我建议不选，理由是A 为《建设工程施工合 同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个 文本呢？如果双方约定本工程不投保一切险呢？ 79.连带责任保证的法定保证期间属于（）。A.诉讼时效期间B.可变期间 C.除斥期间D.指定期间 E.不可变期间 【答案】CE 【解析】本题为司法考试原题，超纲。

80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的

D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 【答案】ABE 【解析】本题为今年6 月份二级刚考过的题。注意D 为预告解除，而并非随时解除的情形。81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同 法》的规定，正确的说法有（）。

A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行

B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间 C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行 D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行 E.履行费用负担不明确的，由债权人承担 【答案】ABC 【解析】本题略超纲，考核合同法62 条。是原第二版教材的考点，第三版教材P122 正中 间一段，已经删改的七零八落了，所以上课只讲了价格约定不明的情况。82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括（）。A.事故发生地点B.人员伤亡数量 C.直接经济损失数额D.事故发生时间 E.社会影响程度 【答案】BCE 【解析】选BCE 是因为这三项是教材P240 第一项的原文表述。但我认为教材根本是在瞎写。根据《条例》第三条，决定事故级别的只有两项：事故伤亡人数和直接经济损失。《条例》 只规定过社会影响恶劣的事故，可以按《条例》规定的程序进行调查，但从未规定过社会影 响恶劣，就可以导致事故级别发生变化。

83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥

C.抢险救灾工程 D.实行开工报告审批制度的建筑工程 E.城市居住小区 【答案】ACD 84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法

律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（）。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效 C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效 E.未办理物权登记不影响合同效力 【答案】DE 【解析】去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评 价；合同效力，由《合同法》评价；物权效力与合同效力无关。

85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的（）人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地 C.被告住所地D.合同履行地 E.合同签订地 【答案】BCDE 【解析】考核P307 倒数第3 段。民事诉讼法25 条，协议管辖。86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（）A.调解只能在民事诉讼阶段进行 B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行

C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议 D.仲裁实行一裁终局制 E.民事诉讼实行两审终审制 【答案】BCDE 【解析】05 年一级真题，稍有修改。

87．申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括（）A．安全防护设施搭设计划B．专项安全施工组织设计方案 C．书面委托监理合同D．安全施工组织计划 E．安全措施费用计划 【答案】ABE 【解析】P253 第六项最后一段。

88．建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质 许可机关对其申请不予批准的有（）

A．与建设单位或者企业之间相互串通投标的 B．未取得施工许可证擅自施工的 C．将承包的工程转包或者违反分包的 D．发生过安全事故的

E．恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的 【答案】ABCE 【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有 下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：

（一）超越本企 业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程 的；

（二）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；

（三）未取得施工许可证擅自施工的；

（四）将承包的工程转包或违法分包的；

（五）违反国家工程

建设强制性标准的；

（六）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故 的；

（七）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；

（八）隐瞒或谎报、拖延报告工程质

量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；

（九）按照国家法律、法规和标准规定需 要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；

（十）未依法履行工程质 量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；

（十一）涂改、倒卖、出租、出借或者 以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；

（十二）其它违反法律、法规的行为。89．下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A．受自然地域环境限制的

B．涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C．施工主要技术需要使用某项特定专利的 D．技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E．公开招标费用与项目的价值相比不值得的 【答案】ADE 【解析】BC，属于招标项目经批准转为直接发包（P83 倒数第4 段）的情形；ADE，属于 公开招标项目经批准转为邀请招标的情形（P84 第3 段）。这种题型是第一次考，预计今后 几年将成为命题热点。

90．根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）A．指定代理B．隐名代理 C．委托代理D．居间代理 E．法定代理 【答案】ACE 91．建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（）A．工程规划许可证B．设计单位资质等级证书

C．工程勘察设计文件D．中标通知书及施工承包合同 E．用地规划许可证 【答案】ABD 【解析】P280 第六项第3 段。去年考了第六项的第1 段，今年同时考了第1 段和第3 段。92．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理 资料包括（）

A．分部、分项工程全体施工人员名单B．竣工验收报告 C．设计变更通知单D．隐蔽验收记录及施工日志 E．竣工图 【答案】BCDE 【解析】P288

（二）项。从本卷87，91，92 题来看，这些经典考点上的命题，有具体化、变态化的迹象，即不再提纲挈领的考标题，而考其中某一个条件的具体内容。我不认为这 种题目会成为法规考试的趋势，换个人命题又会纠正回来。

93．根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（）有隶属关系或 者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。A．建筑材料供应商B．勘察设计单位 C．施工企业D．建设单位 E．设备供应商 【答案】ACE 【解析】去年一级考过。

94．关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（）A．责令改正,没收违法所得

B．对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款 C．追究刑事责任

D．责令停业整顿,降低资质等级 E．情节严重的,吊销资质证书 【答案】ABDE 【解析】P69 正中间第五项。

95．施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）A．以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B．以欺骗手段取得资质证书的 C．将承包的工程转包或违法分包的

D．以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

E．工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的 【答案】ACD 【解析】B 属于资质不良，E 属于质量不良。

96．申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应（）A．中止仲裁程序B．不予受理反请求

C．审查反请求是否符合受理条件D．将案件移送相关人民法院 E．继续审理原仲裁申请 【答案】CE 【解析】超纲。百度参见《仲裁法》25 条和27 条。97．仲裁协议应当具备的内容有（）

A．仲裁事项B．具体的仲裁请求和事实、理由 C．仲裁委员会的住所地D．请求仲裁的意思表示 E．选定的仲裁委员会 【答案】ADE 98．具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。A．被申请人认为需要停止执行的B．申请人申请停止执行的 C．申请人提供担保的D．行政复议机关认为需要停止执行的 E．被申请人被撤销的 【答案】AD 99．根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有（）。A．警告B．没收违法所得

C．责令企业停产停业D．吊销营业执照 E．行政拘留 【答案】ABC 【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。D，法律和行政法规方可设定； E，法律方可设定。

100．施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括（）。A．建立、健全本单位安全生产责任制

B．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 C．保证本单位安全生产投入的有效实施

D．督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 E．编制专项工程施工方案 【答案】ABCD 【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。__

第三篇：2014年一级建造师建筑工程经济真题及答案

2014年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案

2014年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案

一、单项选择题

1、路面强度高、刚度大、稳定性好是（）路面的特点。A.刚性 B.柔性 C.高级 D.次高级

【正确答案】：C【答案解析】：参见教材P2。

2、台背路基填土加筋的主要目的是为了（）。A.提高路基承载力

B.减小路基与构造物之间的不均匀沉降 C.提高路基稳定性 D.减小路基沉降

【正确答案】：B【答案解析】：参见教材P25。

3、在河流渗水性很小，流速≤3.0m/s，石块可以就地取材的地方，应采用（）围堰。A.土 B.土袋 C.铅丝笼 D.堆石土

【正确答案】：D【答案解析】：参见教材P63表1K412023。

4、箱涵顶进挖土应在（）时间进行。

第 1 页 2014年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案

A.列车运行时 B.列车减速运行时 C.列车低速运行时 D.列车运行间隙

【正确答案】：D【答案解析】：列车通过应严禁继续挖土，人员应车里开挖面。参见教材P81。

5、刚度大，开挖深度大，可适用于所有地层的围护结构是（）。A.钢板桩 B.灌注桩 C.地下连续墙 D.组合式SMW桩

【正确答案】：C【答案解析】：参见教材P99。

6、下列关于装配预应力水池施工的错误说法是（）。（2007年考题）A.提高接缝用混凝土或砂浆的水灰比 B.壁板接缝的内模宜一次安装到顶

C.接缝混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm D.接缝用混凝土或砂浆宜采用微膨胀和快速水泥 【正确答案】：A【答案解析】：参见教材P159。

7、氧化沟经过二级处理后，BOD5去除率可达（）以上。

第 2 页 2014年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案

A.30% B.40% C.25% D.90% 【正确答案】：D【答案解析】：参见教材P152倒数第8行文字。

8、热力管道对接管口时，应检查管道（），在距接口中心200mm处测量，允许偏差1mm。A.偏差 B.焊接口 C.平直度 D.质量

【正确答案】：C【答案解析】：应检查管道平直度，在距接口中心200m处测量，允许偏差1mm。参见教材P180。

9、生活垃圾填埋工程中，泥质防渗层施工技术的核心是（）施工技术。A.选择最佳配合比

B.拌合均匀

C.控制含水量及压实度 D.掺加膨润土的拌合土层

【正确答案】：D【答案解析】：泥质防渗层施工技术的核心是掺加膨润土的 第 3 页 2014年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案

拌合土层施工技术。参见教材P202。

10、“代建制”建设工程招标时应当具备的条件不包括（）。A.建设工程已经列入建设计划 B.建设用地和工程报建手续完备

C.具有工程勘察设计、施工所需要的基本资料 D.建设资金全部到位

【正确答案】：D【答案解析】：参见教材P168。

11、采用压路机碾压土路基时，应遵循（）及轮迹重叠等原则。A.先重后轻、先静后振、先低后高、先慢后快 B.先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快 C.先轻后重、先振后静、先高后低、先慢后快 D.先重后轻、先振后静、先低后高、先快后慢

【正确答案】：B【答案解析】：土质路基压实原则：先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快。参见教材P16。

12、燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°，否则应设置（）。A.弯管 B.直管 C.盲板 D.接头

第 4 页 2014年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案

【正确答案】：A 【答案解析】：燃气管道对接安装引起的误差不大大于3°，否则应设置弯管，次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。参见教材P192。

13、草坪建植区（）㎡以上必须有充足的水源和完整的灌溉设备。A.1200 B.1500 C.1800 D.2000 【正确答案】：A【答案解析】：草坪建植区1200㎡以上必须有充足的水源和完整的灌溉设备。参见教材P210。

14、沥青混合料结构组成中，悬浮—密实结构的特点是（）。A.黏聚力较高，内摩擦角小，高温稳定性较差 B.黏聚力较高，内摩擦角大，高温稳定性较差 C.黏聚力较低，内摩擦角小，高温稳定性较好 D.黏聚力较低，内摩擦角小，高温稳定性较好 【正确答案】：A 【答案解析】：沥青混合料结构组成中，悬浮—密实结构黏聚力较高，内摩擦角小，高温稳定性较差。参见教材P8-9。

15、管道施工中，对松软地基及坑洞应由（）提出处理意见。A.现场技术负责人

第 5 页 2014年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案

B.监理工程师 C.设计人 D.建设单位负责人

【正确答案】：C【答案解析】：参见教材P180。

16、热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于（方可开放交通。A.10 B.30 C.40 D.50 【正确答案】：D【答案解析】：参见教材P393。

17、热力管道功能性试验所用压力表的量程应为试验压力的（盘直径不应小于（）mm。A.1.5～2；200 B.1.5～2；100 C.2～3；200 D.2～3；150 【正确答案】：B【答案解析】：参见教材P184。

第 6 页）℃后，）倍，表2014年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案

18、采用机械挖槽时，沟槽分层的深度应按（）确定。A.机械数量 B.挖斗容量 C.降水类型 D.机械性能

【正确答案】：D【答案解析】：参见教材P168。

19、在靠近补偿器的两端，至少应各设有一个（）。A.导向支架 B.滚动支架 C.滑动支架 D.悬吊支架

【正确答案】：A【答案解析】：参见教材P181。

20、任何单位都必须经公安交通管理部门和（）的批准，才能按规定占用和挖掘城市道路。A.上级主管部门 B.当地建设管理部门 C.市政工程行政主管部门 D.市政道路养护部门

【正确答案】：C【答案解析】：参见教材P392。

第 7 页 2014年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案

二、多项选择题

1、（）可用作高级路面的基层。A.水泥稳定细粒土 B.石灰稳定细粒土 C.二灰稳定细粒土 D.二灰稳定粒料 E.级配碎石

【正确答案】：DE【答案解析】：细粒土不宜做高级路面的基层。

2、安装钢－混凝土组合梁的钢梁时，每安装完成一节应进行测量，不符合要求应及时调整。下列选项中属于应测项目的是（）。A.标高

B.扭矩

C.位置

D.预拱度

E.弯矩

【正确答案】：ACD【答案解析】：教材70页钢梁制作、安装应符合1K412034节的有关规定。

3、判定土压仓内土砂的塑性流动性状态的方法有()。A.根据盾构机械负荷 B.根据土砂的坍落度 C.根据土压

第 8 页 2014年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案

D.根据土砂输送效率 E.根据排土量

【正确答案】：ABD【答案解析】：参见教材P121。

4、沉井施工中下沉施工控制要点有（）。

A.下沉应平稳、均衡、缓慢，发生偏斜应 “随挖随纠、动中纠偏” B.开挖顺序和方式没有严格要求 C.应按施工方案规定的顺序和方式开挖 D.做好沉井下沉监控测量

E.沉井下沉影响范围内的地面四周不