第一篇：2010年一级建造师考试真题及答案

2010年一级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程)》考试真题

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（）。P9 A.伸缩缝

B.沉降缝

C.防震缝

D.温度缝

2.如图所示，Pl、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于P1、P2的关系，正确的是()。P9

A.P1=P2 B.P2=3P1 C.P1 D.P2>3P1 3.下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。P16 A.框架

B.剪力墙

C.框架一剪力墙

D.筒体

4.大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的()。P19 A.抗剪性能

B.抗弯性能

C.抗拉性能

D.抗压性能

5.关于建筑物体形系数和耗热量比值的关系，正确的是()。P22 A.体形系数越大，耗热量比值越大

B.体形系数越大，耗热量比值越小

C.体形系数越小，耗热量比值越大

D.耗热量比值与体形系数无关

6.在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用()。P39 A.火山灰水泥

B.矿渣水泥

C.粉煤灰水泥

D.硅酸盐水泥

7.节水型卫生坐便器的用水量最小应不人于()L。P55 A.3 B.5 C.6 D.8

A.200 B.250 C.300 D.350

16.建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达()h。134 A.0.5—1.0 B.0.5～1.5 C.0.5～2.0 D.1.5—3.0 17.关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是()。P155 A.当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装·

B.抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接

C.在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施

D.在设备管线安装部位安装加强龙骨

18.当设计无要求时，关于无粘接预应力筋张拉施工的做法，正确的是()。P138 A.先张拉楼面梁，后张拉楼板

B.梁中的无粘接筋可按顺序张拉

C.板中的无粘接筋可按顺序张拉

D.当曲线无粘接预应力筋长度超过30m时宜采用两端张拉

19.吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合()的规定。P154 A.确保企口的相互咬接及图案花纹吻合

B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接

C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装，D.饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口

20.《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210--2001)规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用()连接。P164 A.铆接

B.螺栓

C.双面焊

D.单面焊

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)21.关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。P15 A.柱的震害轻于梁

B.柱顶震害轻于柱底

C.角柱的震害重于内柱

D.短柱的震害重于一般柱

E.填充墙处是震害发生的严重部位之一

22.关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用，正确的是()。P47 A.若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性

B.当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度

C.分段拆除架体高差达3步

D.及时取出、放下已松开连接的杆件

E.遇有六级及六级以上大风时，停止脚手架拆除作业

30.施工现场平面管理的依据应包括()对施工现场的管理要求。P292 A.政府主管部门

B.建设单位

C.上级公司

D.施工平面图

E.行业协会

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)背景资料

某办公楼工程，地下一层，地上十层，现浇钢筋混凝土框架结构，预应力管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如图1-1所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。

合同履行过程中，发生了如下事件：

事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。事件二：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元／月。

事件三：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图1-2所示(时间单位：月)。

问题

1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路? 2.事件一中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。

3.事件二中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。

4.事件三中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照图1-2格式绘制出调整后H工作的施工横道图。

1、符合合同工期(2分)，计划工期为29个月的那条，1、2、3、5、6、7、8加箭线。(2分)

2、监理工程师做法妥当(1分)，应为总承包编制送审(1分);监理送达总包妥当建设单位(1分)，总承包做法不妥当(1分)，建设单位建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。(1分)

3、索赔为0(2分)，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。(2分)

4、K1=2个月K2=1个月(2分)，可缩短到5个月(1分)图(5分)。

事件三：施工总承包单位为了提醒、警示施工现场人员时刻认识到所处环境的危险性，随时保持清醒和警惕，在现场出入口和基坑边沿设置了明显的安全警示标志。

事件四：本工程二层多功能厅设计为铝合金龙骨中密板材隔墙，下端为木踢脚。装饰装修公司在施工前编制了装饰装修施工方案，明确了板材组装顺序和节点处理措施。

问题

1.指出事件一中的不妥之处，分别说明理由。

2.除地质勘察报告外，基坑支护结构形式选型依据还有哪些?本工程深基坑开挖专项施工方案补充了哪些主要内容? 3.事件三中，施工现场还应在哪些位置设置安全警示标志(至少列出五项)? 4.事件四中，板材组装应按什么顺序进行?板材安装节点应如何处理?(四)背景资料

某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下一层，地上四层。施工单位与建设单 位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日；工程承包范围为图纸 所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。

合同履行过程中，发生了如下事件：

事件一：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元；地下一层填充墙部分损毁，损失10万元；停工及修复共30天。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。

事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监 理工程师下达了停工令。

事件三：截止到2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。

事件四：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额为1670万元(含上述利息及建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。

事件五：工程竣工后，项目经理部按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成如下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。

问题

1.事件一中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。

2.事件二中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作? 3.事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。

4.事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的? 5.按“制造成本法”列式计算项目施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。

2010年建筑工程网友版答案

1、沉降缝

2、P1

3、筒体

4、抗压性能

5、体形系数大，耗热量比值大

6、火山灰水泥 7、6L

8、丙烯酸酯

9、大气稳定

10、难燃性

11、基础底板上

12、采用多道内支撑排桩.....13、分段分层

14、上下皮砌块的竖向灰缝不足150mm时....15、钎探300MM

16、耐火极限 0.5-2.0

17、在设备管线安装部位安装加强龙骨...18、板中的无粘结筋可按顺序张拉....v

19、确保企口的相互咬接及图案花纹吻合 20、螺栓

21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之

一、短柱危害重于一般柱

22、若不减少...水....提供流动性;....提高强度;.....节约水泥;耐久性改善

23、拉伸强度和延伸率低;温度稳定性较差、耐老化性能差)

24、营业税、城市维护建设税、教育附加税

25、对不同材料基本交接处的加强措施项目...隐蔽验收;设计无要求时....;当抹灰厚度大于35mm时....26、新建筑物的混凝土抹灰基层...;旧墙面在涂饰前...;厨房、卫生间墙面采用耐水腻子

27、浇筑前清洁工作采用....;加工好的玻璃...抽取1%...28、未采取有效的降排水....;边坡顶部堆载过大;开挖次序方法不当

29、先拆除上部杆件....;及时取出....;遇六级风.....30、建设单位、施工平面图、主管部门、上级公司)案例一：

1、符合合同工期(2分)，计划工期为29个月的那条，1、2、3、5、6、7、8加箭线。(2分)

2、监理工程师做法妥当(1分)，应为总承包编制送审(1分);监理送达总包妥当建设单位(1分)，总承包做法不妥当(1分)，建设单位建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。(1分)

3、索赔为0(2分)，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。(2分)

4、K1=2个月K2=1个月(2分)，可缩短5个月(1分)图(5分)。案例二：

1、安全专项施工方案：建筑幕墙安装施工、塔吊、施工电梯、模板、脚手架 每项1.5，都对5分

2、孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理(2分)。先将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形(外口向上)(1分)，用清水冲刷干净，并保持湿润(1分)，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后(1分)，认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土(1分)。

3、不应由管道安装工独立完成施焊工作(1分);焊接工人要持证上岗(1分);未办理动火手续(1分);不应对作业环境未作了解前进行焊接(1分);随意堆放易燃材料不对(1分)。

4、幕墙隐蔽工程验收：预埋件、后置埋件、防雷装置、幕墙四周、内表面与立体结构之间的封堵、隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定、单元式幕墙的封口节点 每项(1分)案例三

2010年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门

C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会 2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A．1 B．2 C．4 D．20 3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。A．国务院建设主管部门

B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会

D．人事部或其授权机构

4．民事法律关系的内容是指()。A．民事权利和民事义务

B．民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任

D．民事义务和民事责任

5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工：单位的()。A．委托代理人

B．法定代理人 C．指定代理人

D．职务代理人

6．根据《物权法》，建设用地使用权属于()。A．所有权

B．用益物权 C．担保物权 D．留置权

7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。

A．已经取得安全生产许可证

B，办理了丁程质量监督手续

C．有满足施工需要的施工：图纸

D．已经取得规划许可证

8．根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列

是()。A．国务院

B．国务院负责安全生产监督管理的部门 C．国务院建设行政主管部门

D．国务院铁路、交通、水利等有关部门 17．关于和解的说法，错误的是()。A．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解协议具有强制执行的效力

D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

18．下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A．工程建设项目施工招标投标办法

B．安全生产许可证条例 C．安全生产法

D．建筑业企业资质管理规定

19．某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为()合同。A．附期限

B．附条件

C．显失公平

D．可变更、可撤销

20．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。A．10 B．4 C．16 D．12 21．下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A．福利待遇

B．劳动条件 C．试用期

D．补充保险

22．某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》该合同须经过()同意。A．监事会

B．工会

C．股东会

D．董事会

23．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。A．金融机构

B．败诉方

C．执行法院

B．工程项目采用的材料；设备

C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项日的安全、质量

31．关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是()。

A．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 B，未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 C，法院审理行政诉讼案件不适用调解 D。行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

32．甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。A．乙公司与丙公司均不承担清偿责任

B．应当由乙、丙公司承担连带债务 C．应当由甲公司承担全部债务

D．应当由乙公司承担全部债务

33．施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。A．要约邀请 B。承诺

C．新要约

D．部分承诺

34。根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A．2 B．3 C．4 D． 5 35．某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当()。A．配备兼职安全生产管理人员

B．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D．配备专职安全生产管理人员，36．工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。

A．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准

B．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 C．自动消防系统的操作人员必须持证上岗

D．禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所

37．水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。A．施工单位发出订购水泥的要约时

B．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C．水泥厂发出答复文件时

D．水泥厂的答复文件到达施工单位时

A．证人只提交书面证词无须出庭作证 B．证人有义务出庭作证 C．证人在庭审时应当旁听

D．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

46．施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。A．招标文件发出日

B．投标文件截止日 C．中标日期 D．投标有效期

47．关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。

A．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D．分包单位只对总承包单位负责

48．划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A．中央 B．省级以上 C．镇级以上 D．县级以上

49．根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。

A．招标人从几名中标候选人中确定中标人 B．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 C．招标人预先内定中标人

D．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

50．建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B．只能向有管辖权的人民法院起诉 C．应由甲仲裁委员会进行仲裁

D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁 51．建设工程施工合同应以()为合同履行地。A．原告住所地

B．合同签订地 C．被告住所地

D．施工行为地 52．根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权白登记时设立的是()。A．正在建造的建筑物 B．生产设备、原材料 C．交通运输工具

D．正在建造的船舶、航空器

月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A．3 B．2 C．4 D．6 61．根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。

A．总承包单位和分包单位按一定比例共同 B．分包单位 C．建设单位 D．总承包单位

62．根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。A．工程施工图纸

B．法律、法规 C．监理合同

D．施工合同中约定采用的推荐性标准

63．某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。A．建设单位 B．设计单位

C．物业管理单位

D．大楼使用者

64。某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A．相关管线产权部门 B．市政管理部门

C．城建档案管理部门

D．建设单位

65．在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。A．受益人

B．保险人

C．被保险人

D．投保人

66．承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。A．留置权

B．抵押权 C．抵消权

D．质押权

67．某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。

A．征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效

B．承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

C．承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

D．工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期

E．建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

75．关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有()。A．建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B．合同标的是财产

C．履行地点为项目所在地

D．违约责任是当事人违反合同义务的责任 E．有关施工组织设计的内容即为履行方式条款

76．关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。

A．建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

B．在施工合同中，建设单位应对工程文什套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

C．在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收

D．末取得工程档案验收认可文件，建没单位不得组织竣工验收

E．建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交

77．关于物权的说法，正确的有()。

A．所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 B．用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C．国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

O，建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 E．两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

78．根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。

A．消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B．自动消防系统的操作员必须持证上岗

C．建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D．消防器材的经销人员必须持证上岗

E．企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人

79．下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。A．在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B．被保险人在施工现场外发生伤害

C．被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 D．被保险人在施工现场斗殴而发生伤害 E．被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

D．同时施工 E．同时投产使用

87．根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有()。A．发生在订立合同的过程中 ：

B．当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 C．受害方的信赖利益遭受损失 D．合同被确认无效

E．在订立合同时显失公平

88．下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。A．工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤 ．

B．施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 C．施工单位违约造成供货商重大损失

D．分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 E．施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金

89．根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A．部门规章

B．地方政府规章与部门规章

C．同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D．部门规章与地方性法规 E．地方性法规与地方政府规章

90．某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。A．担保权 B．任意撤销权 C．抗辩权

D．抵消权

E．人身损害赔偿请求权

91．根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有()。A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移

C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保

D．抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 E．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

92．当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则()，A．给付货币的，在接受货币一方所在地履行 B．履行义务一方有权选择履行地点

C．交付不动产的，在不动产所在地履行 D．接受履行方有权选择履行地点

E．其他标的，在履行义务一方所在地履行

93．关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。A．应当先履行债务的当事人未提供适当担保

A．公司股东 B．公司董事长

C．公司职工代表 D．公司总经理 E．公司财务经理

2010年一级建造师法规答案

D．施工总承包单位

9．根据《建设工程施工合同(；示范文本)》(GP一99—0201)，合同实施过程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由()。

A．发包人与承包人另行约定分担或分享 B．发包人承担或享有

C．发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享 D．承包人承担或享有

10．施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按适用的标准定型选用外，一般应按()要求进行专项设计。A．施工质量

B．设计及施工 C．施工工艺 D．现场安全

11．施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果达不到目标要求，则应()，并重新编制成本计划。A．重新分解落实成本目标

B．寻找降低成本的途径

C．对项目成本进行再分解

D．修订企业定额

12．可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是()。A．设计单位

B．建设单位

C．项目管理咨询企业

D．房地产公司

13．某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是()。

A。使总工期拖后l天，使后续工作最早开始时间拖后1天 B．不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行

C。使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 D．不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天

14。按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应()。A．拟定物资采购合同

B．明确采购的要求、采购分工和责任 C．选择合格的产品供应或服务单位

D．进行采购策划，编制采购计划

15。建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使()。A．社会经济的发展与人类生存环境相协调 B．环境能够服务于人类经济社会的发展

C。环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏 D．工程项目施工场界内的污染得到有效防治

16．在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货

D．职业健康安全和环境管理计划

24．业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由()承担。A．监理人

B．招标人 C．中标人

D．业主

25．施工成本控制的基本步骤为()。A．比较→纠偏→分析→预测→检查

B．比较→分析→预测→纠偏→检查 C．比较→预测→分析→检查→纠偏

D．比较→检查→预测→纠偏→分析

26．根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号文)，工程排污费属于建筑安装工程费中的()。A．企业管理费

B．措施费 C．规费

D．直接工程费

27．下列进度控制措施中，属于管理措施的是()。A．建立进度控制的会议制度

B．分析影响项目工程进度的风险 C．制定项目进度控制的工作流程 D．选用有利的设计和施工技术

28．下列风险因素中，属于组织风险的是()。A．工程资金供应的条件

B．现场防火设施的可用性 C．施工方案

D．业主方人员的能力

29．某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是()。A．追究法律责任

B．吊销其建造师资格证书 C．追究社会责任

D．追究经济责任

30．清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。

A．将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理 B．将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走 C．将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走 D．将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

31．在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的()阶段完成质量需求的识别。A．设计

B．竣工验收 C．决策

C．57 D．56．75 40．施工承包合同履约担保的有效期始于()之日。A．投标截止

B．发出中标通知书

C．施工承包合同签订

D．工程开工

41.根据国发[2003]5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由()决定。A．建筑业企业

B．建设行政主管部门 C．项目业主

D．项目监理单位

42．对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的()。A．业主

B，设计单位 C．主管部门 D．施工单位

43．双代号时标网络计划中，波形线表示工作的()。A．总时差

B．相干时差 C．工作时间

D．自由时差

44．在进行直方图分布位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力()。A．适中，符合要求

B．偏大，不经济

C.偏小，需要整改

D．处于临界状态，应采取措施

45．在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是()。

A．对环境保护和安全设施的设计提出建议 B．办理有关安全和环境保护的各种审批手续 C．对生产安全事故的防范提出指导意见

D．将保证安全施工的措施报有关管理部门备案

46。施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证：④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是()，A．②一⑧一④一①一⑤

B．②一④一①一③一⑤ C．④一②一①一⑧一⑤

D．④一②一⑧一①一⑤

47．下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是()。A．工程变更

D．0．48万元：0．80 55．施工项目的安全检查应由()组织，定期进行。A．项目技术负责人

B．项目经理

C．专职安全员

D．企业安全生产部门

56．运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是()。A．分析投资构成，确定投资控制的重点 B．分析并确定影响投资控制的因素

C．进行投资目标分解，确定投资控制的计划值 D．收集经验数据，为投资控制提供参考值

57．在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为()。A．持续改进 B．管理评审 C．系统评审

D．内部审核

58．建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是()。A。负责项目的征地拆迁

B．进行并负责工程设计

C．编制项目可行性研究报告

D．办理项目规划许可证

59．项目人力资源管理的目的是()。A．调动项目参与人的积极性 B．建立广泛的人际关系 C．招聘或解聘员

D．对项目参与人员进行绩效考核

60．建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是()。A．反馈机制 B．持续改进机制 C。动力机制

D．约束机制

61．某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1．2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元；当实际工程量超过估计工程量10％时，超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1．5万立方米，则该混凝土工程款为()万元。A．585 B．600 C。591 D．525 62．当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择()的工作，压缩其作业持续时间。A．资源强度小或费用低

B．资源强度小且持续时间短

C．论证进度目标实现的经济性

D．确定调整进度目标的方法

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

71．投标人须知是招标人向投标人传递招标基础信息的文件，投标人应特别注意其中的()等内容。A．招标工程的范围

B．投标人的责权利 C．施工技术说明

D．投标文件的组成 E．重要时间安排

72．根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)，下列工作内容中，属于承包人义务的有()。

A．支付施工现场邻近的古树保护费用

B．办理夜间施工许可证 C．照管未交212212程 D．办理施工许可证

E．办理施工现场爆破作业申请

73．在工程项目施工阶段，监理机构的主要工作任务有()。A．参与设计交底

B．签署单位工程质量评定表 C．审查施工组织设计

D．审查施工单位申报的月度和季度计量表

E．对施工单位的检测仪器设备、度量衡进行定期检验和不定期抽验 74．下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的有()。A．编制资源需求计划 B．明确资金供应条件 C．落实经济激励措施

D．审核设计预算 E．应用价值工程方法

75．关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有()。A．将相关资源和活动作为过程进行管理 B．领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向 C．全员参与

D．以事实为依据做出决策 E．以产品为关注焦点

76．下列环境管理体系的构成要素中，属于核心要素的有()。A．信息交流 B．环境方针 C．环境因素 D．运行控制 E．内部核审

77．承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有()。

C．同时验收

D．同时施工 E．同时投产使用

85．下列建设工程担保中，由承包人(投标人)提交担保的有()。A．支付担保

B．投标担保 C．履约担保

D．预付款担保 E．工程保修担保

86．建设工程施工质量的事后控制是指()。A．质量活动结果的评价和认定

B。质量活动的检查和监控 C．质量活动的行为约束

D。质量偏差的纠正 E．已完施工的成品保护

87．关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有()。A．各类进度计划的编制程序、审批程序属于组织措施的范畴 B．管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式 C．风险管理属于进度控制管理措施的范畴 D．应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴

E．在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析 88．关于施工成本计划编制的说法，正确的有()。A．在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费

B．施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金 C．编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划 D．编制施工成本计划的关键是确立目标成本

E．按进度编制的施工成本计划可以用“时间一成本累积曲线”来表示

89．根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事

故有()。

A．物体打击

B．触电

C．机械伤害

D．辐射伤害 E．火药爆炸

90．根据《建设工程项目管理规范》(GB／T 50326—2006)，项目经理的权限包括()。

A．签订承包合同

B．自主选择分包单位

C．参与选择物资供应单位

D．主持项目经理部工作 E．制定内部计酬办法

91．根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有()。

98．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有()。

A．主控项目经抽样检验合格

B．一般项目经抽样检验合格 C．具有完整的施工操作依据

D．具有总监理工程师的现场验收证明 E．具有完全的质量检查记录

99．运用动态控制原理控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有()。A．调整施工进度计划

B．调整投资控制的方法和手段 C．应用价值工程的方法

D．制定节约投资的奖励措施 E．优化施工方法

100．承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括()。A．索赔证据 B．索赔事件总述

C．索赔合理性论述

D．索赔要求计算书． E．索赔意向通知

2010一级建造师《项目管理》答案

2010年一级建造师《建设工程经济》考试真题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季度计算并支付利息，季度利率1．5％，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为()万元。A．6．00 B．6．05 C．12．00 D．12．27 2．某人连续5年每年年末存入银行20万元，银行年利率6％，按年复利计息，第5年末一次性收回本金和利息，则到期可以收回的金额为()万元。A．104．80 B．106．00 C．107．49 D．112．74 3．年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为()。A．4．00％

B．4．04％ C．4．07％

D．4．12％

4．对于完全由投资者自有资金投资的项目，确定基准收益率的基础是()。A．资金成本

B．通货膨胀

C．投资机会成本

D．投资风险

5．可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是()。A．价格临界点

B．财务净现值

C．总投资收益率

D．敏感度系数

6．某项目财务现金流量表的数据见表1，则该项目的静态投资回收期为()年。

A．5．33 B．5．67 C．6．33 D．6．67 7．某工业项目建设投资额8250万元(不含建设期贷款利息)，建设期贷款利息620万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万

B．贴现率

C．法定准备率

D．贷款利率

15．某拟建项目的设备投资占总投资的60％以上，拟采用的主要工艺设备已经明确，则编制该项目投资估算精度较高的方法是()。A．指标估算法

B．比例估算法

C．资金周转率法

D．生产能力指数法

16．下列会计要素中，属于流动负债的是()。A．短期投资

B．预付账款 C．应付票据

D．应付债券

17．在传统计价模式下，编制施工图预算依据的要素价格是根据()确定的。A．企业定额

B．市场价格

C．要素信息价

D．预算定额

18．某化工建设项目设计年生产能力5 7i吨，预计年固定总成本800万元，产品销售价格1500TrY吨，产品销售税金及附加为销售收入的10％，产品变动成本1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是()。A．100％

B．40％ C．80％

D．55％

19．根据《企业会计准则》，施工企业发生的固定资产日常修理费应作为()予以确认。

A．当期费用

B．待摊费用 C．直接费用

D．维持运营投资

20．根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，在编制财务报表时，重要项目应单独列报，项目的重要性应当根据企业所处环境，从()加以判断。A．报表是否对外公告角度

B．企业是否上市角度

C．项目在财务报表中的排列位置 D．项目的性质和金额两个方面

21．在项目财务评价中，应计入经营成本的费用是()。A．折旧费

B．摊销费

C．利息支出

D．修理费

22．施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的()筹资。

C．具有招标代理资质的中介机构 D。项目管理公司合同管理机构

30，借贷记账法记账规则中，“借贷必相等”的含义是指将一笔经济业务在账户中登记时，()。

A．两个或两个以上账户中的借方金额之和与贷方金额之和必须相等 B．一个账户的借方金额必然等于另一个账户的贷方金额

C．两个或两个以上账户的借方金额与贷方金额之和必须等于经济业务的价值 D．两个或两个以上账户的借方金额与贷方金额之差必须等于经济业务的价值 31．某施工企业以1000万元购入一宗城市土地的使用权，准备建造自用办公大楼，该项土地使用权应作为企业的()核算。A．其他资产 B．流动资产

C．投资性地产

D．无形资产

32．设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到()而被更新所经历的时间。A．加工精度下降导致产品质量不稳定 B．运行经济效益开始下降 C．继续使用在经济上不合理 D．因磨损严重而无法正常运行

33．计入建筑安装工程造价的教育费附加的计算基础是()。A．应纳营业税额和城市维护建设税之和 B．建筑安装工程直接工程费 C．建造合同收入 D．应纳营业税额

34．工程量清单作为招标文件的组成部分，其完整性和准确性应由()负责。A．监理人

B．招标人

C．招投标管理部门

D．投标人

35．在我国，投资估算是指在()阶段对项目投资所作的预估额。A．施工图设计

B．施工准备 C．项目决策

D．初步设计

36．项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()。A．措施费

B．规费

C．直接工程费

D．企业管理费

37．设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至()所需全部费 用的文件。

A．竣工交付使用

B．办理完竣工决算 C．项目报废

工程建设其他费为100万元，建设期两年，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5％，则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。A．1900 B．1200 C．700 D．1800 45。下列建设投资中，属于项目静态投资的是()。A．基本预备费

B．建设期间新增税费 C．涨价预备费

D．建设期利息

46．某斗容量1m3正铲挖土机的机械台班产量为4．96(定额单位100m3)，小组成员两人，则挖100m3土的人工时间定额为()工日。A．0．40 B．4．96 C．2．48 D．0．20 47．国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是()。A．计入投标人工程总报价，由业主决定其用途 B．不计入投标人工程总报价，由业主决定其用途 C．不计入投标人工程总报价，由承包商决定其用途 D．计入投标人工程总报价，由承包商决定其用途

48．企业存货的总成本是存货的取得成本、储存成本和()之和。A．购置成本

B．存货保险费用 C．订货成本

D．缺货成本

49．某设备4年前的原始取得成本是10000元，目前的账面价值是4000元，可变现净值为1500元。在进行设备更新分析时，应视为该设备沉没成本的价值为()元。A．2500 B．8500 C．10000 D．1500 50．企业的流动资产包括存货、库存现金、应收账款和()等。A．短期借款

B．预收账款 C．应付账款

D．预付账款

51．对于合同结果不能可靠地估计、合同成本能够收回的施工合同，其合同收入应按照()确认。A．合同初始收入

B．实际合同成本+合理利润 C．已经发生的全部成本

D．检查标价计算是否存在错误

60。某采用工程量清单计价的招标工程，工程量清单中挖土方的工程量为2600立方米，投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为4400立方米，直接工程费为76000元，管理费为18000元，利润为8000元，不考虑其他因素，则投标人甲填报的综合单价应为()元／立方米。A．36．15 B．29．23 C．39．23 D．23．18

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

61．建设项目财务盈利能力分析中，动态分析指标有()。A．财务内部收益率

B．财务净现值

C．财务净现值率

D．动态投资回收期 E．投资收益率

62．建设项目敏感性分析中，确定敏感因素可以通过计算()来判断。A．盈亏平衡点

B．评价指标变动率

C．不确定因素变动率

D．临界点 E．敏感度系数

63．绘制现金流量图需要把握的现金流量的要素有()。A．现金流量的大小

B．绘制比例 C．时间单位 D．现金流入或流出 E．发生的时点

64．企业分配利润时，向投资者分配利润的形式有()。A．普通股股利

B．转作股本的普通股股利 C．转作资本的普通股股利

D．优先股股利 E．法定盈余公积金

65．公司型合资结构是项目投资结构基本的法律形式之一，关于该形式下项目发起人与项目合资公司之间关系的说法，正确的有()。A．发起人根据股东协议认购合资公司股份 B．发起人在项目中的利益都是间接的

C．合资公司是与发起人完全分离的独立法律实体 D．发起人直接拥有项目资产的产权 E．发起人在项目中的利益都是直接的

66．估算设备工器具购置费时，国产标准设备运杂费的构成包括()。

第二篇：一级建造师《民航机场工程》考试真题及答案

2007全国一级建造师执业资格考试试卷 民航机场工程

中华人民共和国人事部 人事考试中心制 二0 0 七年 九 月

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中只有1个最符合题意）

1．机场飞行区指标I为1或2的仪表跑道应在（）端设置跑道端安全地区。A．停止道 B．升降带 C．跑道 D．防吹坪

2．机场飞行区指标I由（）长度确定。A．跑道加停止道 B．跑道 C．飞行场地

D．飞机基准飞行场地

3．滑行道与滑行道交叉处应设（）。

A．增补面

B．过渡面

C．扩展面

D．加宽面

4．一机场飞行区指标为4D，并设有防吹坪、净空道、停止道和跑道端安全地区，则升降带须包括跑道和（）。

A．防吹坪

B．净空道

C．停止道

D．跑道端安全地区

5．机场刚性道面的土基强度等级以（）划分。A．加州承载比 B．弯沉值

C．地基回弹模量 D．地基反应模量

6．机场土（石）方的基本施工程序包括土（石）方平整和（）。A．振实 B．夯实 C．密实 D．压实

7．飞机与地面台站、飞机与飞机之间进行双向语音和数据通信联络主要使用（）。A．卫星通信系统 B．短波通信系统 C．高频通信系统 D．甚高频通信系统

8．大型民用机场飞行区电磁环境保护区域是以（）处为圆心、以12km为半径、从地表向上的两个圆柱形所限定的空间范围。

A．接地带

B．航向天线阵

C．跑道入口

D．下滑天线

9．在国际民航新的通信导航、监视和空中交通管理的技术方案中，地空数据链处理系统是基于（）和地／空数据通信的航空器运行监视技术。

A．卫星定位

B．多部雷达融合 C．在线监控

D．计算机网络

10．下列雷达系统中，可用于飞机的着陆引进并能提供终端管制空域内有关气象数据的雷达是（）。

A．精密进近雷达

B．机场监视雷达

C．航管雷达

D．气象雷达

11．航站楼出入口控制系统从结构上分为（）三个层次。

A．感应器、控制器及计算机信息管理系统

B．门禁卡、感应器及报警器

C．门磁锁、感应器及被控制的门

D．感应器、报警器及计算机信息管理系统

12．某机场所在地雨水丰沛，为预防洪涝灾害造成的系统瘫痪，航站楼计算机信息管理系统主服务器的主机与备机应进行（）备份。

A．冷

B．异地

C．集群

D．在线

13．航站楼最基本的广播分区应有：旅客到达区、旅客出发区、旅客（）、行李提取区和工作人员办公区。

A．迎送区

B．候机区

C．办票区

D．安检区

14．飞机自动泊位引导系统主要由停机位距离引导、（）、机型及空机位提示三部分组成。

A．机位探测引导

B．机位中线引导

C．机位滑行引导

D．机位进近引导

15．机场目视助航灯光系统和组成该系统的灯具应满足（）等方面要求。A．构形、颜色、光强和光的有效范围 B．构形、颜色、照度和灯的安装位置 C．照度、颜色、光强和光的有效范围 D．照度、构形、光强和灯的安装位置

16．如果飞机进近航道稍高于正确的航道，驾驶员看到的PAP1系统显示的灯光颜色图形为（）。

17．滑行道中线、边线标志的颜色应为（）。

A．白色

B．黄色

C．红色

D．黑色

18．滑行道桥宽度与桥外滑行道宽度相比较，滑行道桥宽度（）的宽度。

A．必须大于桥外滑行道

B．必须等于桥外滑行道

C．应等于桥外滑行道加道肩

D．应不小于桥外滑行道

19．依据《中华人民共和国民用航空法》，各省、市、自治区人民政府制定的本行政区域内民用机场建设规划应纳入（）。

A．本地区民航发展规划

B．本地区交通发展规划

C．本级交通运输发展规划

D．本级国民经济和社会发展规划

20．在机场场道工程施工中，可选择（）、机制砂或天然砂用作沥青混凝土矿料中的细集料。

A．石屑

B．粘土

C．石灰

D．矿粉

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）

21．机场飞行区指标Ⅱ与所起降飞机的（）有关。

A．最大机身长度

B．最大翼展建设工 程教 育网提供

C．最大前后轮距

D．最大转弯半径

E．最大主起落架外轮外侧间距

22．稳定碎石基础施工（厂拌法）的施工工序是：混合料拌合运输、混合料摊铺、（）和养护。

A．混合料碾压

B．接缝处理

C．提浆

D．夯实

E．振捣

23．可能造成机场场道土基含水量过多的水源来自（）。

A．大气降水

B．冲积水

C．地下水

D．冻胀水

E．结合水

24．国际民航组织根据不同气象条件下的着陆能力规定了三类着陆标准，用（）表示。

A．仪表精度

B．跑道视程

C．飞机性能

D．决断高度

E．跑道灯光

25．航站楼登机提示显示终端应显示包括（）在内的航班信息。

A．航班号

B．到达港

C．航程时间

D．起飞时间

E．登机口

26．下列关于滑行道灯光系统中各种灯特性要求的表述，正确的有（A．滑行道边灯发绿色光

B．滑行道中线灯的直线段灯发绿色光

C．滑行道边灯为闪光灯

D．滑行道中线灯为恒定发光灯

E．滑行道边灯为全向发光灯

27．下列位于飞行区内的设备和装置中，（）具有易折性。

A．跑道中线灯

B．进近灯

C．仪表着陆系统的下滑天线

D．风向指示器

E．目视进近坡度指示器

28．下列设施中，通常位于跑道中线延长线上的是（）。

A．发信台

B．航向信标台

C．下滑信标台。）

D．指点标台

E．航路全向信标台

29．航站楼弱电系统设备间的位置应（）。A．尽可能位于建筑物的中间位置 B．尽可能靠近建筑物电缆引入区 C．尽可能靠近网络接口 D．便于接地

E．处于干线子系统的中间位置

30．助航灯光灯箱和灯盘安装的质量评定标准包括（）。

A．保证项目

B．电缆绝缘项目

C．基本项目

D．允许偏差项目

E．插接头密封项目

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）背景资料：

某机场实施跑道道面沥青混凝土加层整修工程的不停航施工，机场关闭时间为当日23：00～次日6：00。该工程施工项目及每班所需时间见下表。

次序

施工项目

内容

所需时间（小时）

A

施工准备

旧道面修补与接缝处理 旧道面清洗 防反射裂缝施工 喷洒粘层油

B

沥青混凝土铺筑

C

清理现场

D

安全自查

0.5

注：1．A项目结束前1小时，B项目才能开始。

2．A、B项目结束后，C项目才能开始；C项目结束后，D项目才能开始。

问题：

1．确定B项目最早可能开始时间、最迟必须开始时间。

2．确定D项目最迟必须结束时间。

3．按B项目最早可能开始时间，编制每日施工进度计划横道图。

4．工程指挥部最迟应在什么时间内组织有关各方检查当班完成的施工段？每班

施工结束后，施工段经检查应满足哪些条件方可开航？

（二）背景材料：

某地对一民用机场进行扩建，工程项目包括场道工程、助航灯光工程、空管工程和航站楼弱电工程，工程总概算的费用情况分别为：场道工程费用3000万元；助航灯光建筑工程费用500万元，安装费用100万元，设备购置费用600万元；空管建筑工程费用250万元，安装工程费用50万元，设备购置费用300万元；航站楼弱电工程设备购置费450万元，安装工程费用50万元；设计变更增加工程费用300万元；征地费1800万元；建设单位管理费50万元；建设期贷款利息200万元；勘察设计费80万元；监理费30万元；工程质量监督、招投标管理费30万元。建设工 程教育网 提供

考虑到当地的自然条件，在总概算中增列了防洪措施费270万元。

问题：

1.本工程概算中，“工程费用”由哪几项组成？计算其费用总额。

2.本工程概算中，“其他费用”由哪几项组成？计算其费用总额。

3.本工程概算中，“基本预备费”由哪几项组成？计算其费用总额。

4.列出本工程静态部分费用组成和动态部分费用组成，计算本工程总概算额。

（三）背景资料：

某新建民航机场已基本建成完工，建设单位拟开展竣工验收等工作。竣工验收分阶段进行，第一阶段重点对机场进场道路、飞行区排水设施、滑行道桥、仪表着陆系统、跑道灯光系统、PAPI灯、航站楼玻璃幕墙、航站楼广播系统、航站楼旅客问讯及查询系统、旅客过夜用房及机场航空储油库进行检查和验收。在上述项目施工中，飞行区排水设施变更较小；航站楼广播系统有重大变更：滑行道桥的水泥混凝土桥台拆模后发现严重质量缺陷，不能满足安全使用要求，已进行加固处理。

问题：

1．指出在第一阶段验收的工程项目中，属于民航专业工程的项目和需要按规定进行飞行校验的项目。飞行校验实施中，相关施工单位如何配合？

2．对已完工项目，施工单位应如何组织自检自验？

3．简述飞行区排水设施、航站楼广播系统竣工图的绘制方法。

4．对滑行道桥如何进行验收？

2007全国一级建造师执业资格考试试卷

专业工程管理与实务试卷标准答案

（民航A）

（满分160分）

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.B

2.D

3.A

4.C

5.D

6.D

7.D

8.C

9.A

10.B

11.A

12.B

13.C

14.B

15.A

16.D

17.B