第一篇：【试卷(6)】2014年二级建造师《市政工程》终极冲刺

2014年二级建造师《市政工程》终极冲刺试卷(6)单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)

1、水的含水量达到（）时，路基压实效果最好。A．最佳含水量 B．液性界限 C．饱和含水量 D．塑性界限

2、明挖基坑施工技术要求中，对于天然湿度接近最佳含水量、构造均匀、不致发生坍滑、移动、松散或不均匀下沉的基土，坑深≤1-2m的基坑可采取（）形式。A．阶梯形坑壁 B．变坡度坑壁 C．垂直坑壁 D．斜坡形坑壁

3、密闭式盾构掘进时，由土压计(或水压计)检测的土压(泥水压)值波动大的情况；下，一般可判定为（）。A．土压不稳定 B．开挖面不稳定 C．泥水压不稳定 D．盾构不稳定

4、按质量计划中关于工程分包和物资采购的规定，经招标程序选择并评价分包方和供应商，保存评价记录；其执行人为项目()。A．负责人 B．生产负责人 C．技术负责人 D．质量负责人

5、泥水式盾构掘进所用泥浆一方面起着稳定开挖面的作用，另一方面的作用（）。A．在开挖面形成泥膜 B．输送土砂

C．提高开挖面土体强度 D．平衡开挖面土压和水压

6、任何单位和个人都不得擅自改变城市（）的性质。A．绿化用地 B．绿化

C．绿化规划用地 D．绿化设施

7、当二次注浆是以（）为目的时，多采用化学浆液。A．补足一次注浆未充填的部分 B．填充由浆体收缩引起的空隙 C．防止腰围地层松弛范围扩大

D．抑制隧道周边地层松弛，防止地层变形

8、道路工程前期地质调查时，开挖试坑深度应达到地下水位以下，当地下水位很深时。开挖深度不小于（）。A．2m B．2.5m C．3m D．4m

9、水泥土的强度随水泥剂量的增加而增长，试验和研究证明，水泥剂量以（）较为合理。

A．5％-l0％ B．5％-l2％ C．6％-l5％ D．6％-l0％

10、城市主干路、快速路的上、中面层需通过高温车辙试验来检验抗车辙能力，指标是（）。A．流值 B．空隙率 C．动稳定度 D．沥青饱和度

11、盘卷钢筋宜优先选用（）调直。A．直线冷拉 B．反复拐弯延长 C．冷拔 D．调直机

12、设计变更通知单，必须（）方为有效。A．由原设计人签字并加盖设计单位印章

B．由原设计单位负责人签字并加盖设计单位印章．

C．由原设计人和设计单位负责人签字并加盖设计单位印章 D．由原设计人和设计单位负责人签字

13、垫层材料的强度要求不一定高，但其（）必须要好。A．耐热性 B．刚度 C．水稳定性 D．抗冻性

14、当基坑开挖较浅，尚未设支撑时，维护墙体的水平变形表现为（）。A．墙顶位移最大，向基坑方向水平位移 B．墙顶位移最小，向基坑外方向水平位移

C．墙顶位移最大，向基坑方向水平位移，呈三角形分布 D．墙顶位移最小，向基坑外方向水平位移，呈三角形分布

15、石灰工业废渣稳定土基层施工期间的日最低气温应在（）以上，并应在第一移重冰冻到来之前完成。A．O℃ B．5℃ C．－5℃ D．101℃

16、工程施工阶段设置道路、组织排水、搭建临时设施、堆放物料和停放机械设备，应当按照()布置。A．业主指定 B．现场需要 C．监理指定

D．施工总平面图

17、关于选择注浆法的说法，正确的是（）。A．在砂卵石地层中宜采用高压喷射注浆法 B．在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法 C．在砂层中宜采用渗入注浆

D．在淤泥质软土层中宜采用劈裂注浆法

18、基坑开挖变形会造成周围地下管线变形。若沉降幅度或变形的曲率特别大，需考虑的处理方法中不应包括（）。A．搬迁 B．暴露 C．悬吊 D．不处理

19、在城市地区修建隧道时，往往因周围环境等要求必须采用（）施工。A．注浆 B．盖挖法 C．喷锚暗挖法 D．深基坑支护

20、地面锚杆正确的施作顺序是（）。

A．钻孔→吹净钻孔→插入锚杆→灌浆→孔口固定锚杆 B．钻孔→吹净钻孔→灌浆→插入锚杆→孔口固定锚杆 C．钻孔→吹净钻孔→插入锚杆→孔口固定锚杆→灌浆 D．钻孔→插入锚杆→吹净钻孔→灌浆→孔口固定锚杆

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

21、下面关于导管灌注砼说法正确的是（）。．

A．导管需做拼接、过球和水密、承压、接头、抗拉试验。水密试验的水压应不小于井孔内水深1．3倍的压力。

B．导管埋置深度，一般宜控制在2－6m C．导管提升时应保持轴线竖直和位置居中，逐步提升。拆除导管速度动作要快 D．灌注开始后，应紧凑、连续地进行，遇特殊情况也可中途停工 E．在拔出最后一段长导管时，拔管速度要快

22、下列有关盖挖法施工的说法中，正确的有（）。

A．盖挖法施工时，围护结构变形小能够有效控制周围土体的变形和地表沉降，有利于保护临近建筑物和构筑物

B．基坑底部土体稳定，隆起小，施工安全

C．盖挖逆作法施工一般不设内部支撑或锚锭，可增大施工空间和减低工程造价 D．盖挖逆作法施工基坑暴露时问短，用于城市街区施工时，可尽快恢复路面 E．盖挖逆作法施工基坑暴露时问长，一般不用于城市街区施工

23、地下的各种管道交叉时，若管道高程一致，应主动和有关单位联系，取得对方的配合，协商处理。处理的原则如下（）。-A．软埋电缆线让刚性管道(沟)B．压力流管道让重力流管道 C．小口径管道让大口径管道 D．后敷设管道让已敷设管道 E．污水管道让雨水管道

24、大体积混凝土浇筑时控制混凝土水化热的常用方法是（）。A．优先采用水化热较低的水泥

B．充分利用混凝土的中后期强度，尽可能降低水泥用量 C．控制浇筑层厚度和进度，以利散热

D．控制浇筑温度，设测温装置，加强观测，做好记录 E．可适量增加砂、砾石

25、沉井类型中关于多孑L沉井的表述正确的是（）。A．在井内设几道内隔墙，形成纵横格网 B．形成刚度较好的空间结构

C．每个井孔内可设底梁或不设底梁

D．在施工中有利于均匀下沉，适合于平面尺寸大而重的地下建筑物 E．适合于平面尺寸大的重型建筑物基础

26、在城镇道路的填土工程、城市桥梁的桥头接坡工程中常用到（）挡土墙。A．重力式

B．钢筋混凝土悬臂式 C．衡重式

D．钢筋混凝土扶壁式 E．钢筋混凝土混合式

27、石灰稳定土基层施工技术要求包括（）。A．粉碎土块，最大尺寸不应大于13mm B．拌和应均匀，每层摊铺虚厚不宜超过200ram,严格控制灰土的含水量 C．碾压应在最佳含水量的允许偏差范围内进行 D．养护期内严禁车辆通行

E．应严格控制基层厚度和高程，其路拱横坡应与面层一致

28、喷锚加固支护的冻结法具有（）特点。A．冻结加固的地层强度高 B．封水效果好 C．适应性强 D．整体性好 E．有污染

29、水泥混凝土路面施工，混凝土拌和物从出料到浇筑完毕的允许最长时间，根据（确定。

A．混凝土路面厚度

B．混凝土中粗细料的用量）C．使用何种振捣机械 D．水泥初凝时间 E．施工气温

30、给水与污水处理厂正式运行前必须进行全厂试运行，试运行的内容包括（）。A．检验设备的可靠性 B．检验设备的联动性

C．检验、试验和监视运行，设备首次启动，以试验为主，通过试验掌握运行性能 D．按规定全面详细记录试验情况，整理成技术资料

E．试运行资料，交工程鉴定、验收、交接等方面进行正确评估并建立档案

三、案例分析题（共4大题，每题20分。）

31、根据材料，回答31-42题。

某实施监理的城市桥梁工程项目分为A、B、C三个单项工程，经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定：

1．A工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工。程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任；

(2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用；(3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。2．B工程合同额为9000万元，总工期为30个月，工程分两期进行验收，第一期为18个月，第二期为12个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：

(I)工程开工后，从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求，其数额从监理工程师计量签字后第12d起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵销为由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求业主承担违约责任；

(2)工程进行到第ll个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工，该项目属于指令停工项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任：(3)复工后在工程后期，工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。

3．C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算，工期为558d。但在施工合同中，开工日期为2007年l2月18 日，竣工日期为2009年7月25日，日历天数为583d。A工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当?合同条款中有哪些不妥之处?

32、B工程合同执行过程中出现的问题应如何处理?

33、C工程合同的合同工期应为多少天?

34、根据背景资料，回答34-45题。

莱沿海城市电力隧道内径为3.5m，全长4.9km，管顶覆土厚度大于5m，采用顶管法施工，合同工期l年，检查井兼作工作坑，采用现场制作沉井下沉的施工方案。

电力隧道沿着交通干道走向，距交通干道侧石边最近处仅2m左右。离隧道轴线8m左右，有即将入地的高压线，该高压线离地高度最低为l5m。单节砼管长2m，自重10t，采用20t龙门吊下管。隧道穿越一个废弃多年的污水井。上级公司对工地的安全监督检查中，有以下记录：

(1)项目部对本工程做了安全风险源分析，认为主要风险为正、负高空作业，地面交通安全和隧道内施工用电，并依此制定了相应的控制措施。

(2)项目部编制了安全专项施工方案，分别为施工临时用电组织设计，沉井下沉施工方案。(3)项目部制定了安全生产验收制度。

该工程还有哪些安全风险源未被辨识?对此应制定哪些控制措施?

35、项目部还应补充哪些安全专项施工方案?说明理由。

36、针对本工程，安全验收应包含哪些项目?

37、根据背景资料，回答37-48题。

某市政工程，业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求，并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示：

施工过程中，发生了如下事件：

事件一：由于施工方法不当，打桩1工程施工质量较差，补桩用去20万元，且打桩l作业时间由原来的35d延长到45d。

事件二：挖土2作业过程中，施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗洞，增加处理费用2万元，且作业时间由原来的20d增加到25d。

事件三：基础2施工完毕后，施工单位为了抢时间，自检之后，马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时，监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。计算网络计划总工期，并写出网络计划中的关键工作。

38、事件

一、事件二发生后，施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。

39、事件三中，监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?

40、根据背景资料，回答40-51题。

某单位中标建造一座大型自来水厂，该自来水厂主要由沉淀池、过滤池、消毒池等组成。其中沉淀池为无盖圆形池，直径为40m，池深5.5m。沉淀池的基础为现浇混凝土结构，厚500mm。该基础由四周向中心呈漏斗形；沉淀池池壁混凝土的设计等级为C40，由于池壁的特殊造型，该施工单位自行设计了池壁的模板，综合考虑了模板的选材，设计了防止吊模变形和位移的措施，并对模板的强度、刚度和稳定性进行了计算，考虑了风荷载下防倾倒的措施。

本工程中，沉淀池何时进行满水试验?满水试验是否要测蒸发量?

41、补全模板设计时应考虑的内容。

42、在沉淀池四周回填土时前，除约请监理单位参加外，是否还要通知其他单位参加?

【试卷(6)的答案】2014年二级建造师考试《市政公用工程管理与实务》终极冲刺

1-10 ACBAB CCAAC 11-20 DCCCB DBDCB 21-25 ABC ABCD ABCD ABCD ABCD

26-30 ABCD BCDE ABCD DE CDE

案例一 31

案例二

案例三 37

案例四 40

第二篇：2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题及答案

2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题及答案1 以下为2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题，题后附有参考答案，共考友练习。场景(一)某市政公司承建某城市道路工程，该道路基层结构为200 mm石灰土和400 mm水泥稳定碎石，面层为l50 mm沥青混凝土。在K14+500～Kl4+580区段内，道路有一小半径曲线。道路施工逢雨季。

沥青面层施工过程中，项目经理发现压路机驾驶员王某有如下行为：(1)在未碾压成型路面上驾驶压路机转向、掉头；(2)施工间歇期间，将压路机停放在未成形路面上；(3)工休期间，将压路机停放在刚成型路面上；(4)碾压过程中，驾驶压路机缓慢倒退碾压路面。根据场景(一)。回答下列问题： 1．本工程面层属于()路面。A．刚性 B．柔性 C．塑性 D．弹性

【答案】B。本题考核的是按力学特性的路面分类。柔性路面是荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小，在反复荷载作用下产生累积变形，它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉 应变。一般柔性路面包括各种沥青路面、碎(砾)石路面、沥青加固土路面。2．路基土压实操作中，土的含水量达到()时，压实效果最好。A．液性界限 B．最佳含水量 C．饱和含水量 D．塑性界限

【答案】B。本题考核的是土层含水量。土只有在最佳含水量的情况下压实效果最好，才能被击实到最大干密度。在最佳含水量情况下压实的土水稳性最好。

3．本工程施工道Kl4+500～Kl4+580区段时，正确的路基碾压方式是()。A．由内侧向外侧 B．由外侧向内侧 C．由中心向两边 D．由两边向中心

【答案】A。本题考核的是土质路基碾压原则。碾压时直线段由两边向中间，小半径曲线段由内侧向外侧，纵向进退式进行。4．王某的行为中正确的是()。A．(1)B．(2)C．(3)D．(4)【答案】D。本题考核的是沥青路面的碾压。在连续摊铺后的碾压中，压路机不得随意停顿。压路机不得在未碾压成型及未冷却的路面上转向、调头或停车等候，也不得在成型路面上 停放任何机械设备或车辆。不得散落矿料、油料等杂物，加强成品保护意识。5．本工程面层碾压时，严禁在碾轮上涂刷或喷洒()。A．掺洗衣液的水 B．柴油 C．隔离剂 D．防粘剂

【答案】B。本题考核的是热拌沥青混合料路面碾压工序。为防碾轮粘沥青，可将掺洗衣液的水喷洒碾轮，严禁涂刷柴油。

6．面层施工时，摊铺后应紧跟着碾压，在初压和复压过程中，宜采用同类压路机()碾压。

A．首尾相连排列 B．沿路宽一字排开 C．来回穿插式 D．并列成梯队

【答案】D。本题考核的是改性沥青混合料路面施工工艺要求。因为黏稠，所以改性沥青混合料摊铺后应紧跟着碾压，充分利用料温压实。在初压和复压过程中，宜采用同类压路机并列成梯队操作，即全摊铺宽度上碾压，不宜采用首尾相接的纵列方式。

7．本工程基层采用的材料中，水泥的存放期自出厂日期算起，最长不得超过()。A．2个月 B．3个月 C．4个月 D．半年

【答案】B。本题考核的是水泥稳定土基层中水泥贮存期超过3个月或受潮，应进行性能试验，合格后方可使用。

8．下列选项中，属于基层雨季施工的措施是()。A．当天挖完、填完、压实，不留后患 B．拌多少、铺多少、压多少，完成多少

C．不允许下层潮湿时施工，及时摊铺、及时完成碾压 D．在施工现场搭可移动的罩棚，以便下雨时能继续完成

【答案】B。本题考核的是基层雨期施工质量控制要求。对底基层应注意砂石材料的含水量，采取集中摊铺、集中碾压；对稳定材料基层，应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。下雨来不及完成时，也要碾压l～2遍，防止雨水渗透。及时开挖排水沟或排水坑，以便尽快排除积水。场景(二)某城市新建主干路长1 km，面层为水泥混凝土。道路含一座三孔φl 000管 涵。所经区域局部路段要砍伐树木，经过一处淤泥深1．2 m水塘，局部填方路基的原地面坡度达1：4。路面浇捣混凝土时，已临近夏季，日均气温达25 ℃。根据场景(二)，回答下列问题：

1．在本工程路基填方施工时，合适的做法是（）。A．地面坡度1：4处修筑台阶

B．当填土达一定长度(100 m)时，只检查平整度合格后即开始碾压 C．在管涵处，待其顶面覆土达20 cm时，用压路机碾压 D．路基填筑最后的碾压选用8 t级压路机

【答案】A。本题考核的是填土(方)路基要求。填方段内应事先找平，当地面坡度陡于1：5时，需修成台阶形式，每层台阶高度不宜大于0．30 m，宽度不应小于1．0 m。2．混凝土面层振捣工序中，振动器的振动顺序正确的是（）。A．插入式振捣器→振动梁→平板式振动器→钢滚筒提浆赶浆 B．平板式振动器→插入式振捣器→钢滚筒提浆赶浆

C．插入式振捣器→平板式振动器→振动梁→钢滚筒提浆赶浆 D．振动梁→插入式振捣器→平板式振动器→钢滚筒提浆赶浆

【答案】c。本题考核的是混凝土振捣中振动器的振动顺序。对厚度不大于220 mm的混凝土板，边角先用插入式振动器振捣，然后再用功率不小于2．2 kW平板振动器纵横交错全面振捣，应重叠l00～200 mm，然后用振动梁拖平，最后采用振动梁和钢滚洞整平，铁抹子压光，沿横坡方向拉毛或采用机具压槽，城市道路拉毛、压槽深度应为l～2 mm。3．在本工程路面混凝土拌和物运输时，要做到（）。A．覆盖保温

B．用连续搅拌车运送 C．装料高度不超过2 m D．确保在水泥混凝土终凝前充分的时间完成路面抹面

【答案】B。本题考核的是混凝土拌和物的运输。混凝土拌和物在运输过程中，为防止混 凝土产生离析，装料高度不应超过1．5 m，并要防止漏浆，城市道路施工中，一般采用连续搅拌车运送。夏季要遮盖，冬期要保温。

4．本工程路基施工中，对水塘底部的淤泥应采用（）处理。A．强夯法 B．换填法

C．化学固结法

D．堆载预压法

【答案】B。本题考核的是不良土质对道路路基的影响及防治。由淤泥和淤泥质土、水下沉积的饱和软黏土为主组成的软土常用的处理方法有换填法、挤密法、排水固结法等。选择处理方法除满足安全可靠的要求外，应综合考虑工程造价、施工技术和工期等问题。5．关于本工程路面缩缝施工，下列说法中正确的是（）。A．切缝宁晚不早，宁浅不深

B．待混凝土强度达75％时，利用切割机切割 C．填缝料保持与板面齐平

D．灌填缝料时，保持缝壁湿润平整

【答案】Ｃ。本题考核的是混凝土路面的接缝施工。缩缝(假缝)采用切缝法施工，当混凝土强度达到设计强度的25％～30％时用切缝机切割，深度为板厚的1／3。切缝应做到宁早不晚，宁深不浅。混凝土板养护期满后，胀缝、缩缝和纵缝的缝槽应及时填缝，灌填缝料时，缝壁必须干燥、粗糙。填缝料灌注深度宜为30～40 mm，夏季施工时填缝料宜与板面平，冬季宜稍低于板面。

6．在涵洞两侧填土，应采用（）分层仔细夯实。A．膨胀土、对称 B．非膨胀土、对称 c．膨胀土、单侧偏推 D．非膨胀土、单侧偏推

【答案】B。本题考核的是管涵施工注意事项。填土路堤在涵洞每侧不小于两倍孔径的宽度及高出洞顶1 m范围内，应采用非膨胀的土由两侧对称分层仔细夯实。每层厚度l00～200 mm，特殊情况亦可用与路堤填料相同的土填筑。

7．在砍伐树木前，必须经（）部门批准，并按国家有关规定补植树木。A．城市环保行政主管 B．当地建设行政主管 C．城市绿化行政主管

D．当地规划行政主管

【答案】c。本题考核的是《城市绿化条例》的有关规定。根据该条例第21条规定，砍伐城市树木，必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准，并按照国家有关规定补植树木或者采取其他补救措施。

2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题及答案2 1．路面结构中的承重层是（）。A．面层 B．垫层 C．基层 D．路基

【答案】C。本题考核的是城市道路路面的结构组成。基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基，故基层应具有足够的、均匀一致的强度和刚度。

2．地基加固中属于土质改良方法的是（）。A．换填 B．绳网 C．强夯 D．板桩

【答案】C。本题考核的是地基加固处理方法。按地基处理的作用机理，地基加固处理方法大致分为：土质改良、土的置换、土的补强等三类。土质改良是指用机械(力学)的、化学、电、热等手段增加地基土的密度，或使地基土固结。土的置换是将软土层换填为良质土如砂垫层等。土的补强是采用薄膜、绳网、板桩等约束住地基土，或者在土中放人抗拉强度高的补强材料形成复合地基以加强和改善地基土的剪切特性。3．道路用石灰稳定土的石灰剂量是指石灰干重占（）的百分率。A．干石灰土重 B．石灰土重 C．干土重 D．原状土重

【答案】c。本题考核的是影响石灰土结构强度的主要因素。石灰剂量是指石灰干重占干土重的百分率。石灰剂量对石灰土强度影响显著。石灰剂量较小时(小于3％～4％)，石灰起主要稳定作用，使土的塑性、膨胀性、吸水性降低，具有一定的水稳性。随着石灰剂量的增加，石灰土的强度和稳定性提高，但当剂量超过一定的范围，过多的石灰在空隙中以自由灰存在，将导致石灰土的强度下降。

4．热拌热铺沥青混合料路面完工后，按规范要求表面温度低于（）℃后，方可开放交通。A．40 B．50 C．60 D．70 【答案】B。本题考核的是热拌热铺沥青混合料施工的要求。热拌沥青混合料路面完工后待自然冷却，表面温度低于50℃后，方可开放交通。

5．目前，我国水泥混凝土路面的面层较多采用（）混凝土板。A．普通(素)B．碾压 C．连续配筋 D．钢筋

【答案】A。本题考核的是水泥混凝土路面的面层的分类。面层混凝土板常分为普通(素)混凝土板、碾压混凝土板、连续配筋混凝土板、预应力混凝土和钢筋混凝土板等。目前我国较多采用普通(素)混凝土板。

6．水泥混凝土路面施工时，按路面使用混凝土的（）强度作配合比设计。A．抗压 B．弯拉 C．抗剪 D．抗拉

【答案】B。本题考核的是混凝土配合比的设计。混凝土配合比应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久及拌和物的和易性，在冰冻地区还要符合抗冻性要求。按弯拉强度作配合比设计，以抗压强度作强度检验。

7．城市快速路的特征有（）。A．路面均为沥青混凝土面层 B．车行道间设中间分隔带 C．设计车速为80 km／h D．进出口采用全控制或部分控制 E．与所有道路相交采用立体交叉

【答案】BCD。本题考核的是城市快速路的特征。快速路是城市中有较高车速为长距离交通服务的重要道路。主要联系市区各主要地区、主要的近郊区、卫星城镇、主要对外公路。其具体特征为：(1)车行道间设中间分隔带，禁止行人和非机动车进入快速车道；(2)进出口采用全控制或部分控制；(3)与高速公路、快速路、主干道相交采用立体交叉；与交通量较小的次干路相交可采用平面相交；过路行人集中处设置过街人行天桥或地道；(4)设计车速为80 km／h。

8．下述材料中不应用作高级路面基层的材料是（）。A．石灰土 B．石灰砂砾土 c．水泥土 D．水泥稳定砂砾 E．二灰土

【答案】ACE。本题考核的是高级路面基层材料的选择。石灰稳定土根据混合料中所用原材料的不同可分为：石灰土、石灰碎石土和石灰砂砾土。石灰稳定土可适用于各种交通类别的底基层，可作次干路和支路的基层。但石灰土不应作高级路面的基层。在冰冻地区的潮湿路段以及其他地区过分潮湿路段，不宜用石灰土作基层。水泥稳定土根据混合料中原材料的不同可分为：水泥土、水泥砂、水泥碎石(级配碎石和未筛分碎石)和水泥砂砾。水泥稳定土可适用于各种交通类别的基层和底基层，但水泥土不应作高级沥青路面的基层，只能作底基层，在快速路和主干路的水泥混凝土面板下，水泥土也不应用作基层。石灰工业废渣适用于各种交通类别的基层与底基层，但二灰土不应作高级沥青路面的基层，在快速路和主干路的水泥混凝土面板下，二灰土也不应作基层。

1．选择锤击沉桩设备的一般思路为（）。A．选择锤重→选择锤型→选择桩架 B．选择锤型→选择锤重→选择桩架 C．选择桩架→选择锤重→选择锤型

D．选择桩架→选择锤型→选择锤重 【答案】B。本题考核的是锤击沉桩设备选择的一般思路。锤击沉桩是以桩锤(坠锤、柴油锤、液压锤等)锤击预制桩的桩头而将桩沉入地下土层中的施工方法。锤击沉桩设备选择的一般思路为选择锤型→选择锤重→选择桩架。

2．搭拆扣件式钢管脚手架时，应把（）放在第一位。A．进度 B．质量 C．安全 D．成本

【答案】c。本题考核的是脚手架的搭拆要求。用于墩台施工的支架其主要用途为脚手架，最常用的是扣件式钢管脚手架。搭拆扣件式钢管脚手架安全是第一位的。3．预应力筋切断不得采用（）切割。

A．切断机B．砂轮锯 C．电弧D．乙炔一氧气

【答案】c。本题考核的是预应力筋的切割方法。常用预应力筋有钢丝、钢绞线、热处理钢筋。预应力筋切断，宜采用切断机或砂轮锯，不得采用电弧切割。

4．现浇预应力混凝土梁支架施工时，设置预拱度要考虑的下述变形值中，不符合规范要求的是（）。

A．卸架后上部构造本身及全部活载所产生的竖向挠度 B．支架在荷载作用下的弹性和非弹性压缩 c．支架基底在荷载作用下的非弹性沉降 D．由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度

【答案】A。本题考核的是支架施工时设置预拱度要考虑的变形值。在施工时设置一定数值的预拱度，其值为以下各项变形值之和：

(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度；(2)支架在荷载作用下的弹性压缩：(3)支架在荷载作用下的非弹性压缩；

(4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷；(5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。

5．相对正循环回转钻，反循环回转钻的特点有（）。A．钻孔进度快B．需用泥浆量多

C．转盘消耗动力较少D．清孔时间较短

E．用泥浆浮悬钻渣

【答案】ACD。本题考核的是反循环回转钻的特点。反循环与正循环相比，具有钻孔进度快4～5倍，需用泥浆料少，转盘所消耗动力较少，清孔时问较快等优点。

2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题及答案3 以下为2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题，题后附有参考答案，共考友练习。1．关于打入桩施工技术要求的说法，错误的是（）。A．水泥混凝土桩要达到l00％设计强度并具有28 d龄期 B．在桩的打入过程中，应始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上 C．打密集群桩，一般是由前排向后排打 D．打桩时以控制桩尖设计标高为主

【答案】C。本题考核的是打人桩施工技术要求。打桩顺序是个很重要的问题，一般是由一端向另一端打；密集群桩由中心向四边打；先打深桩，后打浅桩；先打坡顶，后打坡脚；先打靠近建筑的桩，然后往外打；遇到多方向桩，应设法减少变更桩机斜度或方向的作业次数，并避免桩顶干扰。

2．设置现浇预应力混凝土连续梁支架预拱度时，不考虑的变形是（）。A．卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度 B．支架在荷载作用下的弹性压缩和非弹性压缩 C．支架基底在荷载作用下的弹性沉陷 D．由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度

【答案】C。本题考核的是现浇预应力钢筋混凝土连续梁施工技术要求。现浇预应力钢筋混凝土连续梁支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求。因此，需在施工时设置一定数值的预拱度，其值为以下各项变形值之和：(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度；(2)支架在荷载作用下的弹性压缩；(3)支架在荷载作用下的非弹性压缩；(4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷；(5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。

3．钢桁梁安装时，大面积节点板高强螺栓施拧应采用的顺序为（）。A．由中央向外 B．由外向中央 C．由上向下 D．由下向上

【答案】A。本题考核的是高强螺栓连接的规定。施拧高强度螺栓时应按一定顺序，从板束刚度大、缝隙大处开始，对大面积节点板应由中央向外拧紧，并应在当天终拧完毕。施拧时，不得采用冲击拧紧和间断拧紧。

4．相邻的无支护基坑深浅不等时，一般采用（）的开挖施工顺序。A．先浅后深 B．先深后浅 C．同时进行 D．交替进行

【答案】B。本题考核的是无支护基坑施工的注意事项。基坑施工不可延续时间过长，自基坑开挖至基础完成，应抓紧时间，连续不断施工。相邻基坑深浅不等时，一般按先深后浅的顺序施工。

5．关于网喷混凝土加固基坑壁施工的说法，正确的有（）。A．气温低于5℃时，不应进行喷射作业 B．喷射作业应分段，分片进行 C．喷射作业应自下而上依次进行

D．分层喷射时，后一层喷射应在前一层混凝土初凝前进行 E．喷射与开挖循环作业时，两者间隔时间不少于2 h 【答案】AB。本题考核的是网喷混凝土加固基坑壁施工的要求。气温低于5℃时，不应进行喷射作业。喷射作业应分段、分片，自上而下依次进行。分层喷射时，后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。喷射与开挖循环作业时，混凝土终凝到下一循环放炮的时间间隔不应小于3 h。喷射机司机和喷射手的操作应遵守规范规定。

1．采用螺旋输送机出土的是（）盾构。A．手掘式 B.网格 C．土压平衡

D．泥水平衡

【答案】c。本题考核的是盾构法施工要求。土压平衡式盾构的出土运输(二次运输)一般采用轨道运输方式。土压平衡式盾构排土量控制方法分为重量控制与容积控制两种。重量控制有检测运土车重量、用计量漏斗检测排土量等控制方法。容积控制一般采用比较单位掘进距离开挖土砂运土车台数的方法和根据螺旋输送机转数推算的方法。

2．基坑开挖一段后先浇筑顶板，在顶板保护下，自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法称为（）。A．明挖顺作法 B．明挖逆作法 C．盖挖顺作法 D．盖挖逆作法

【答案】D。本题考核的是盖挖法施工技术。明挖顺作法是从地表向下开挖形成基坑，然后在基坑内构筑结构，完成后再填土，从而完成工程的施工方法。盖挖顺作法的制作顺序为自地表向下开挖一段后先浇筑顶板，在顶板的保护下，自上而下开挖、支撑，由下而上浇筑结构内衬。盖挖逆作法是基坑开挖一段后先浇筑顶板，在顶板的保护下，自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法。

3．当地层条件差、断面特别大时，浅埋暗挖隧道施工不宜采用（）。A．中洞法 B．柱洞法 C．洞桩法

D．全断面法

【答案】D。本题考核的是采用浅埋暗挖法施工时，常见的典型施工方法是正台阶法以及适用于特殊地层条件的其他施工方法，如全断面法、正台阶法、正台阶环形开挖法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、中隔壁法、交叉中隔壁法、中洞法、侧洞法、柱洞法等。4．加固地铁盾构进出洞口常用的改良土体方法有（）。A．小导管注浆 B．搅拌桩 C．冻结法 D．旋喷桩

E．降水法

【答案】BCDE。本题考核的是盾构法施工要求。地铁盾构施工中，进出洞口外侧的土体一般要进行改良，使土体的抗剪、抗压强度提高，透水性降低，自身具有保持短期稳定的能力。改良土体方法可选用注浆、搅拌桩、旋喷桩、玻璃纤维桩、SMW桩、冻结法、降水法等。

1．软土地区地下连续墙成槽时，不会造成槽壁坍塌的是（）。A．槽壁泥浆粘度过低 B．导墙建在软弱填土中 c．槽段划分过长

D．导墙过深

【答案】D。本题考核的是造成槽壁坍塌的原因。导墙是控制挖槽精度的主要构筑物，导墙结构应建于坚实的地基之上，并能承受水土压力和施工机械设备等附加荷载，不得移位和变形。当地质条件较差时，如软土地基，不宜将槽段定得太长，以保证槽段稳定。

2．将结构断面分成两个部分，即分成上下两个工作面，分步开挖的浅埋暗挖施工方法称为（）。

A．台阶法 B．全断面法 C．中洞法

D．单侧壁导坑法

【答案】A。本题考核的是常见的浅埋暗挖施工方法。台阶法施工就是将结构断面分成两个或几个部分，即分成上下两个工作面或几个工作面，分步开挖。根据地层条件和机械配套情况，台阶法又可分为正台阶法和中隔壁台阶法等。3．地铁区间隧道断面形状可分为（）。A．马蹄形 B．矩形 C．拱形 D．圆形 E．椭圆形

【答案】BCDE。本题考核的是地铁区间隧道断面形状。城市轨道交通区问隧道大致可归纳为：(1)按区间隧道断面形状可以分为矩形、拱形、圆形和椭圆形等断面形式。(2)矩形断面可分为单跨、双跨及多跨等种类。(3)拱形断面可分为单拱、双拱及多拱等种类。(4)圆形断面可分为单圆和多圆两种形式。

2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题及答案4 以下为2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题，题后附有参考答案，共考友练习。场景某市政工程公司中标一项污水处理工程，该工程采用二级污水处理工艺。工程项目中含一项排水泵站工程，采用沉井法施工。泵站直径l8 m，高l4 m，土层主要为黏土质砂土，项目部采用水枪冲土法下沉，用水力吸泥机吸泥。沉井采用泥浆套润滑减摩。沉井下沉至设计标高后，对减摩泥浆进行了置换。根据场景。回答下列问题：

1．污水处理工艺中，关于一级、二级处理正确的说法有（）。A．一级处理主要采用物理处理法

B．一级处理后的污水BOD5一般可去除40％左右

C．二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物 D．二级处理通常采用生物处理法

E．二次沉淀池是一级处理的主要构筑物之一

【答案】ACD。本题考核的是城市一级、二级污水处理工艺。一级处理主要是采用物理处理法截留较大的漂浮物，以便减轻后续处理构筑物的负荷，使之能够正常运转。经过一级处理后的污水BOD，一般可去除30％左右，达不到排放标准，只能作为二级处理的预处理。二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物质，通常采用生物处理法。二沉池的主要功能是去除生物处理过程中所产生的，以污泥形式存在的生物脱落物或已经死亡的生物体。

2．本工程采用水枪冲土下沉方法的优点有（）。A．设备简单 B．耗电量小

C．在黏土层下沉效果较好 D．下沉与排碴两道工序合～ E．成本低

【答案】Ac。本题考核的是市政工程沉井下沉。由于沉井深度较浅，一般采用3种方法：人工或风动工具挖土法、抓斗挖土法、水枪冲土法。其中水枪冲土法用于流沙层和黏土质砂土。其优点是设备简单，在流硫层及黏土层下沉效果较高。缺点是耗电量大，沉井较深时不易控制水枪在工作面的准确部位，破硬土效率较低。3．本工程的设备应包括（）。A．抓斗 B．高压水泵 C.吸泥器 D．空气压缩机 E．泥浆泵

【答案】Bc。本题是考核水力吸泥机吸泥系统。包括：吸泥器、吸泥管、扬泥管、高压水管、离心式高压清水泵。空气压缩机是采用空气吸泥式用。4．常用的置换减摩泥浆的凝固材料有（）。A．水泥浆 B．水泥砂浆 C．膨润土泥浆 D．水玻璃 E．聚氨酯

【答案】AB。本题考核的是沉井辅助措施。泥浆润滑套下沉，在沉井下沉到设计标高后，泥浆套应按设计要求进行置换，一般采用水泥浆、水泥砂浆或其他材料来置换触变泥浆，即将水泥浆、水泥砂浆或其他材料从泥浆套底部压入，使压进的水泥浆，水泥砂浆等凝固挤出泥浆，待其凝固后，沉井即可稳定。

1。沉井施工铺垫木时，以n表示垫木根数，以Q表示第一节沉井重量，L和b表示垫木的长和宽，[σ]表示基底土容许承压力，则垫木根数计算公式为（）。A．n=2Q/(Lb[σ])B．n=Q/(Lb[σ])C．n=Q／(2Lb[σ])D．n=Q／(3Lb[σ])【答案】B。本题考核的是沉井施工技术要求。沉井刃脚下应满铺垫木。一般常使用长短两种垫木相问布置，在刃脚的直线段应垂直铺设，圆弧部分应径向铺设。垫木的数量按垫木底面承压应力不大于0．1 MPa，按式n=Q／Lb[σ]求算所需数量。实际排列时应对称铺设，故实际数量比计算结果应适当增加。刃脚下底模应按分段拆除的次序布置，预先断开。2．沉井用水枪冲土下沉，施工设备不包括（）。A．高压水泵

B．吸泥器 C．供水管路 D．多瓣抓斗

【答案】D。本题考核的是沉井下沉的方法。市政工程沉井下沉由于沉井深度较浅，一般采用3种方法：人工或风动工具挖土法、抓斗挖土法、水枪冲土法。水枪冲土吸泥机排渣下沉是沉井的主要方法，适用于亚黏土、轻亚黏土、粉细砂土中。水枪冲土系统包括：高压水泵、供水管路、水枪等。吸泥系统(水力吸泥机或空气吸泥机)包括：吸泥器、吸泥管、扬泥管、高压水管、离心式高压清水泵、空气压缩机(采用空气吸泥式用)等。3．水处理构筑物满水试验（）之后进行。A．对混凝土结构，是在防水层施工 B．对混凝土结构，是在防腐层施工

C．对装配式预应力混凝土结构，是在保护层喷涂 D．对砌体结构，是在防水层施工

【答案】D。本题考核的是构筑物满水试验的规定。满水试验的前提条件包括：池体结构混凝土的抗压强度、抗渗强度或砖砌体水泥砂浆强度达到设计要求；现浇钢筋混凝土水池的防水层、水池外部防腐层施工以及池外回填土施工之前；装配式预应力混凝土水池施加预应力或水泥砂浆保护层喷涂之前；砖砌水池的内外防水水泥砂浆完成之后：进水、出水、排空、溢流、连通管道的安装及其穿墙管口的填塞已经完成；水池抗浮稳定性，满足设计要求。4．下列关于水厂清水池底板钢筋安装的要求中，正确的有（）。

A．当底板主筋直径为16 mm或更大时，排架的间距不宜超过800～1 000 mm B．底板筋垫块的位置要与排架的立筋错开

C．为使底板钢筋稳固，在上下层筋之间要加斜向筋 D．绑扎后的底板筋要逐点检查保护层厚度 E．确保池壁和柱预留筋的位置准确

【答案】ACDE。本题考核的是现浇混凝土水池施工技术。水池底板钢筋安装的技术要求包括：绑好底板钢筋的关键是控制好上下层钢筋的保护层，确保池壁与柱预留筋的准确位置。为达到上述要求，要做好以下工作：

(1)根据底板筋的直径与分布情况，预先确定上下层筋的保护垫块与架立筋(板凳筋)的摆放间距及钢筋固定方法。当底板主筋直径为l6 mm或更大时，排架的间距不宜超过800～1 000 mm。当主筋直径为12 mm或更小时，排架间距宜控制在600 mm以内。排架作法可利用底板的上下层的内层筋，用钢筋焊接预制排架，支撑和固定上下层底板筋。

(2)为使池壁及柱筋保护层在允许偏差范围内，先固定好上下层底板筋，使其稳固不变形；其次是调整好底板上下层池壁、柱根部钢筋的位置，使池壁、柱预埋筋对准其位置。(3)底板筋垫块的位置要与排架的立筋位置相对应。

(4)绑扎后的底板筋要逐点检查保护层厚度，对池壁及柱预埋筋的位置要拉通线检查，为使底板钢筋稳固，在上下层筋之间加斜向筋。

第三篇：2014年二级建造师考试《法规与相关知识》终极冲刺试卷

2014年二级建造师考试《法规与相关知识》终极冲刺试卷(5)

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在（）小时内赶赴工地现场。A．12

B．24

C．48

D．36

2、建筑企业认为（）行为侵犯其合法权益，可以提请行政复议。

A．建设单位

B．人民法院

C．所属集团公司D．工程所在地建设行政管理部门

3、如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A．可以自己强制执行

B．可以申请行政主管部门强制执行

C．可以申请仲裁委员会强制执行

D．可以申请人民法院强制执行

4、下列关于企业信用档案的表述中，正确的是（）。

A．企业的信用档案主要记入不良行为记录

B．企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供

C．企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行隋况等 D．企业信用档案信息的公布应征得企业同意

5、注册建造师有权（）。

A．超出聘用单位业务范围从事执业活动

B．在两个或两个以上单位受聘或执业 C．允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

D．对本人执业活动进行解释和辩解

6、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5％的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。

A．备案的建设工程施工合同

B．补充协议

C．重新商定合同

D．当地建设行政主管部门发布的计价方法

7、某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对有关监理公司作出的行政处罚不能包括()。A．罚款

B．吊销资质证书

C．责令停工

D．行政处分

8、建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）。

A．15dB(A)

B．20dB(A)

C．25dB(A)

D．30dB(A)

9、某项目施工中，施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从某供应商处购进了一批劣质钢材。后来被建设单位发现，要求施工单位返工，施工单位因此遭受了巨大损失。施工单位的损失应由（）承担。A．项目经理与建设单位

B．项目经理与施工单位 C．项目经理与供应商

D．施工单位与供应商

10、根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的期限为竣工验收后（）个月内。

A．1

B．3

C．6

D．12

11、债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。A．抵押

B．留置

C．保证

D．质押

12、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在（）内。A．建设单位编制的工程概算

B．建设单位编制的投资估算 C．施工单位编制的投标报价

D．施工单位编制的工程预算

13、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。下述选项中属于专项方案施工安全保证措施的是（）。A．工艺流程

B．应急预案

C．材料与设备计划

D．施工进度计划

14、国务院某部对一企业做出罚款50万元的处罚。该企业不服，向该部申请行政复议。下列哪一说法是正确的（）。

A．在行政复议中，不应对罚款决定的适当性进行审查 B．企业委托代理人参加行政复议的，可以口头委托

C．如在复议过程中企业撤回复议的，即不得再以同一事和理由提出复议申请

D．如企业对复议决定不服向国务院申请裁决，企业对国务院的裁决不服向法院起诉的，法院不予受理

15、甲和乙签订了房屋租赁合同。其租赁期限最长可为（）。A．10 年

B．20 年

C．30 年

D．50 年

16、项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲表示不服，准备上诉，则下列错误的是（）。

A．甲为上诉人

B．甲应在判决之日起15日内上诉 C．甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状

D．上级人民法院接到上诉后，认为符合法定条件，应当立案审理

17、甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求（）承担违约责任。

A．请求丙承担违约责任

B．请求乙承担违约责任

C．请求乙和丙共同承担违约责任

D．请求乙或者丙承担违约责任

18、根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是（）。

A．处工程合同价款2%以上4%以下的罚款

B．降低资质等级 C．处l0万元以上20万元以下的罚款

D．依法赔偿损失

19、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。A．法院对垫资应当按照工程欠款处理

B．由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效

C．法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持

D．法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持

20、《工伤保险条例》规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由（）负担。

A．工伤职工

B．用人单位

C．工伤职工和用人单位

D．社会保险部门

21、按照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，下列对招标人违法行为的处罚，正确的是（）。A．在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致，影响潜在投标人申请资格预审或者投标的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款

B．依法必须进行招标的项目的招标人不按照规定发布资格预审公告或者招标公告，构成规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额5‰以上10％。以下的罚款 C．依法应当公开招标而采用邀请招标，可以处5万元以下的罚款

D．接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标，可以处10万元以下的罚款

22、建设单位的下列行为中，违反《建设工程质量管理条例》规定的是（）。A．迫使承包方以低价竞标

B．要求施工单位缩短工期

C．要求设计单位降低设计标准

D．暗示施工单位违反工程建设强制性标准

23、对特种设备进行监督检验、定期检验、型式试验和无损检测，应当由经核准的特种（）来进行。A．施工单位

B．机械设备出租单位

C．设备检验检测机构

D．机械设备安装单位

24、当事人申请仲裁，应当符合的条件不包括（）。

A．存在有效的仲裁协议

B．有具体的仲裁请求和事实、理由 C．属于仲裁委员会的受理范围

D．属于仲裁委员会的管辖

25、某工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押某公司5辆汽车。下列哪项说法是正确的（）。A．工商局可以委托城管执法局实施扣押

B．工商局扣押汽车的最长期限为90日

C．对扣押车辆，工商局可以委托第三人保管

D．对扣押车辆进行检测的费用，由某公司承担

26、按照《建筑节能工程施工质量验收规范》规定，节能分项工程验收的主持人应是（）。A．建设单位项目负责人

B．总监理工程师

C．监理工程师

D．设计单位节能设计人

27、我国招标投标法规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。

A．地方政府相关行政主管部门

B．招标代理人

C．招标监管机构

D．招标人

28、建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至法院。建设单位向人民法院提交的下列资料中。不属于证据的是（）。

A．工程质量检测机构出具的鉴定报告

B．建设单位职工的书面证明材料 C．建设单位与施工单位签订的施工合同

D．建设单位提交的答辩状

29、根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（）。A．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 B．有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备 C．依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

D．对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案

30、某工程分为I、Ⅱ号单体建筑，I 号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。整个工程一并验收时，发现I号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是（）。A．发包人可以主张整体工程质量不合格 B．施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责 C．合理使用寿命为设计文件规定的合理年限 D．发包人的行为视为对I 号楼质量认可

31、施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向（）提出要求承担违约责任。A．发包方

B．总包方

C．甲分包商

D．监理单位

32、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于（）。

A．无权代理

B．不当得利

C．侵权行为

D．无因管理

33、某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60 日内应予以答复，逾期视为认可”。承包人6 月1 日提交竣工结算文件。8 月5日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（）。

A．予以支持

B．不予支持

C．征求发包人意见

D．要求承包人提供证据

34、我国对工程总承包不设立专门的资质，但承接施工总承包业务的企业，必须取得（）总承包资质。A．勘察

B．设计

C．施工

D．项目管理

35、（）未经县级以上建设行政主管部门审查批准，不得使用。

A．施工安全技术措施

B．施工组织设计

C．勘察文件

D．施工图设计文件

36、《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向（）提出异议。

A．评标委员会

B．招标人

C．有关行政监督部门

D．招标代理机构

37、下列确定中标人的有关说法中，错误的是（）。

A．招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人 B．中标人应该能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

C．中标人应该能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外

D．在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进一步协商谈判再最终确定合同内容

38、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。A．订立合同时履行地的政府定价

B．订立合同时履行地的市场价格 C．履行合同时履行地的政府定价

D．履行合同时履行地的市场价格

39、法人在建设工程中的地位，表现在（）。

A．它所扮演的总、分包角色上

B．它具有民事权利能力和民事行为能力 C．承包合同约定的权利、义务中

D．建设参与方分工协作的关系中

40、由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司依照法律规定，与乙招标代理公司签订了一份合同，指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。甲乙之间的这种法律关系属于（）。A．法定代理

B．指定代理

C．委托代理

D．表见代理

41、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。

A．丙的保证方式为一般保证

B．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C．如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D．如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

42、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经 济损失应由（）承担赔偿责任。A．王某

B．某建筑公司

C．某建筑公司和王某连带

D．双方按事先的约定

43、施工单位对建设行政管理部门下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）。A．对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B．撤销施工单位资质证书的决定

C．因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分

D．关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

44、对于工程出现的质量问题或质量缺陷，其返修费用和造成的损失的承担人是（）。A．施工方

B．建设方

C．设计方

D．责任方

45、甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计着作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（）享有。

A．甲建设单位

B．乙设计单位

C．注册建筑师王某

D．甲、乙两单位共同

46、下列选项中，当事人应当承担侵权责任的是（）。

A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌

B．某施工单位未按照合同的约定工期竣工 C．因台风导致工程损坏

D．某工程存在质量问题

47、竣工验收应提交的工程技术档案和施工管理资料中不包括下列选项中的（）。A．图纸会审和技术交底记录

B．隐蔽验收记录及施工日志 C．施工图

D．质量检验评定资料

48、建筑企业对行政处罚结果及相应的行政复议结果和上诉后的一审判决不服，则（）。A．不可以再上诉

B．应当在判决书送达之日起l0日内上诉 C．应当在判决书送达之日起l5日内上诉

D．行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行

49、法人可以分为（）两大类

A．行政法人、事业法人

B．企业法人、非企业法人

C．企业法人、事业法人

D．非企业法人、社团法人

50、唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，则下列说法中，正确的是（）。A．唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同 B．因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签订劳动合同 C．甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动

D．甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

51、根据《民法通则》的规定，委托代理人为了被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得（）的同意。

A．代理人

B．当事人

C．第三人

D．被代理人

52、设计文件注明的工程合理使用年限的起算日期是（）。A．核发施工许可证之日

B．工程缺陷责任期满之日 C．工程竣工验收