第一篇：二级建造师模拟题2

一、单项选择题（共70题．每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意）

1．组织论主要研究系统的()、组织分工以及工作程序组织，是与项目学相关的重要基础理论学科。A．组织形式 B．组织管理 C．组织结构模式 D．施工组织

2．旁站监理人员实施旁站监理时，发现有违反强制性标准行为的，有权责令立即()。A．停工 B．返工 C．检查 D．整改

3．工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目()。A．组织实施方式 B．组织运行方式 C．组织结构方式 D．组织管理方式

4．建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为()年。A．2 B．3 C．4 D．5 5．项目管理的核心任务是项目的()。A．目标控制 B．成本控制 C．投资控制 D．进度控制

6．工程进度款的计算步骤包括()。

a．根据已完成工程量的项目名称、分项编号单位得出合价 b．将本月所完全部项目合价相加，得出直接工程费小计 C．按规定计算措施费、间接费、利润 d．累计本月应收工程进度款 e．按规定计算税金

f．按规定计算主材差价或差价系数 其正确排序为()。A．b、e、a、f、c、d B．e、a、c、f、d、b C．a、b、c、e、f、d D．a、b、c、f、e、d 7．某施工企业项目经理，由于工作失误使其管理的施工项目受到很大损失，该施工企业对其处理主要是()A．追究法律责任 B．追究经济责任 C．追究社会责任 D．吊销建造师资格

8．建筑材料、半成品、构配件、施工设备、施工设施属于项目资源中的()。A．物资资源 B．人力资源 C．财力资源 D．供应资源 9．“自项目开始至项目完成”指的是项目的()。A．计划期 B．实施期 C．周期 D．工期

10．采用合同中工程量清单或单价有几种情况，不包括()。A．直接套用 B．间接套用 C．整体套用 D．部分套用

11．某施工项目按人工费、材料费、施工机械使用费、措施费和间接费等对施工成本计划进行了编制，这种编制方法属于()。A．按施工成本组成编制施工成本计划 B．按子项目组成编制施工成本计划 C．按工程进度编制施工成本计划 D．以上三种方法的综合运用

12．某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用等分开编制，这种编制方法属于()A．按施工成本组成编制施工成本计划 B．按项目组成编制施工成本计划 C．按工程进度编制施工成本计划 D．上述A、B两种方法的综合运用

13．在下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是()A．施工企业施工所需的临时宿舍 B．工程定额测量费 C．项目经理工资

D．危险作业意外伤害保险

14．将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度的成本分析方法是()。A．相关比率法 B．构成比率法 C．静态比率法 D．动态比率法

15．某建筑施工企业承揽了一个小型房屋建造项目，并任命了项目经理，要求项目经理尽快组建项目管理机构。该项目组织系统适宜选择的组织结构模式是()。A．职能组织结构 B．项目组织结构 C．线性组织结构 D．矩阵组织结构

16．某工程施工过程中发生工程变更，合同中有类似变更工程的价格，按施工合同示范文本的规定，则该变更工程可()确定变更价款。A．按合同已有价格 B．参照合同价格

C．由承包人提出价格，发包人确认后 D．由承包人提出价格，工程师确认后 17．施工项目成本控制应贯穿于施工项目从()的全过程，它是企业全面成本管理的重要环节。

A．从筹建到竣工 B．从招标到竣工 C．从投标到竣工 D．从开工到竣工

18．某根据规定对某些特殊工种的职工进行培训，则培训费用应该计人()。A．教育经费

B．特殊工种培训费 C．人工费

D．教育附加费 19．某建筑施工企业的项目经理主持编制一个新建项目的组织设计文件，其中包括项目管理任务分工表，为了制定这个表，应先进行的工作是()。A．详细分解相关管理任务 B．绘制结构图 C．确定管理职能 D．明确合同关系

20．某施工机械的预算价格为120万元，规定的耐用总台班数为2650台班，残值率为5 %，则该设备的台班折旧费为()元／台班。A．320 B．430 C．450 D．510 21．劳动定额是指()。A．企业定额 B．施工定额 C．人工定额 D．行业定额

22．假设工作C的紧前工作为A、B，如果A、B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天、持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为()。A．10天 B．11天 C．12天 D．13 23．()可以全面了解单位工程的成本构成和降低成本的来源。A．竣工成本综合分析 B．月(季)度成本分析 C．年度成本分析

D．分部分项工程成本分析

24．反索赔的工作内容有()。

A．防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求 B．防止对方提出索赔，或提出对对方的索赔要求 C．防止对方提出工期索赔，防止工程工期延长 D．防止对方提出费用索赔，防止工程费用增加

25．下列表述中，受要约人对要约内容作出非实质性变更的是()。A．标的变更

B．履行方式的变更 C．增加说明性条款

D．提出新的解决争议的方法

26．如果干扰事件对工程影响持续时间长，承包人则应按工程师要求的合理间隔(一般为28天)，提交()，并在干扰事件影响结束后的28天提交一份最终索赔报告。否则，将失去该事件请求补偿的索赔权利 A．索赔权限 B．中间索赔依据 C．中间索赔报告 D．索赔声明

27．下列债权转让中，符合法律规定的是()。A．甲以遗嘱方式将债权转让给继承人乙 B．某钢铁厂宣告破产后将债权转让给第三人

C．某演出公司与演员张某签订演出合同后，将合同中演员的演出权转让给另一家公司 D．李某将其扶养请求权转让给王某

28．出售质量不合格的商品而未声明的，诉讼时效为()。A．1年 B．2年 C．4年 D．20年

29．如果对方提出了索赔要求，则应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求。通常采取的措施是()。

A．分析合同错误，提出不同意见 B．抓对方的失误，向对方提出索赔 C．说明自身难处，赢得对方理解 D．抓住客观原因，说明双方有责

30．由不同功能的计划构成的进度计划包括()。

a．控制性进度规划(计划)．b．采购和供货进度计划．C．指导性进度规划(计划)；d．业务主方编制的整个项目实施的进度计划；e．实施性(操作性)进度计划等。A．aCe B．bde C．abe D．abe 31．对于环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当()。A．编制环境影响报告书 B．编制环境影响报告表 C．填报环境影响登记表 D．制作环境影响分析表

32．下列情形中，造成合同权利义务终止的是()。A．债权人拒绝受领标的物 B．当事人一方延迟履行义务 C．当事人一方下落不明 D．债权人免除债务 33．工程施工质量验收资料是建设工程施工全过程中按照国家现行工程质量检验标准，对施工项目进行单位工程、分部工程、分项工程检验批的划分，再由检验批、分项工程、分部工程、单位工程逐级对工程质量做出()的工程质量验收资料。A．分项评定 B．综合评定 C．检验定级 D．验收评定

34．开标地点为()。

A．招标文件中预先确定的地点 B．评标委员会确定的地点 C．投标人共同商议的地点 D．建设项目所在地

35．案卷封面标注的保管期限分为永久、长期、短期三种期限。永久是指工程档案需永久保存。长期是指工程档案的保存期限等于该工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。短期是指工程档案保存()年以下。A．5 B．10 C．15 D．20 36．甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判，甲为了排挤乙公司而向丙公司提出了更优惠的条件。乙公司退出后甲公司又借故中止谈判，给丙公司造成了损失。甲公司的行为定性为()。A．欺诈

B．假借订立恶意磋商

C．以合法形式掩盖非法目的 D．正常的商业竞争

37．下列可以作为保证人的单位是()。A．国家机关 B．学校 C．医院 D．合伙

38．废水处理中的吸附法、反渗透法和电渗析法属于()法。A．物理 B．化学 C．物理化学 D．生物

39．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始之日起至投标人提交投标文件截至之日止，最短不得少于()日。A．7 B．14 C．20 D．28 40．开标时间应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的()公开进行。A．当天 B．后一天 C．后两天 D．同一时间 41．在评标委员会提出书面评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日前()个工作 日内确定中标人。A．7 B．14 C．21 D．30 42．对于争议的处理，一般应以()作为解决的最终方式。A．诉讼 B．仲裁 C．调解

D．工程师的决定 43．建设单位应当在工程竣工验收()前将验收的时间、地点以及验收组名单书面通知工程质量监督机构。A．3日 B．7日

C．7个工作日 D．3个工作日

44．施工质量检查的一般内容包括()。

A．检查施工依据、检查施工方案、检查施工结果 B．检查施工依据、检查施工结果、检查整改落实 C．检查施工方案、检查施工过程、检查施工结果 D．检查施工方案、检查施工结果、检查整改落实 45．工程材料的检验程度，有()三种类型。A．免检、自检、专检B B．免检、抽检、全检 C．抽检、专检、专检 D．自检、互检、专检

46．自招标文件或者资格预审文件出售之日至停止出售之日，最短不得少于()个工作日。A．5 B．7 C．10 D．14 47．投标保证金的有效期应当超出投标有效期()天。A．7 B．10 C．20 D．30 48．在建设工程施工承包合同执行过程中，()。

A．业主可以承包商提出索赔，承包商不可以向业主提出索赔 B．业主可以承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔 C．业主不可以承包商提出索赔，承包商可以向业主提出索赔

D．业主不可以向承包商提出索赔，承包商也不可以向业主提出索赔 49．国际工程承包合同订立的最主要的形式是()。A．委托 B．指定 C．招标 D．其他

50．专业承包资质有()个类别。A．20 B．30 C．40 D．60 51．施工现场发生的噪声、粉尘排放，主要是对环境的()影响较大。A．土地污染

B．人体健康、大气污染 C．水体污染 D．资源消耗

52．搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗等产生的废水应()。A．根据施工方便随意排放 B．直接排出场外

C．通过现场沉淀池后排入市政排水管网或河流 D．直接排入市政排水管网或河流 53．如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在()编写的。A．工程施工阶段 B．工程投标阶段 C．工程设计阶段 D．施工准备阶段

54．施工管理的基本思路是通过施工生产要素的合理配置、优化组合和()，以最经济合理的施工方案，在规定的工期内完成质量合格的施工任务，并获得预期的施工经营效益。A．强化管理 B．动态管理 C．动态控制 D．静态控制 55．施工噪声的主要类型有()。

A．空气动力性噪声、工业噪声、机械性噪声 B．机械性噪声、空气动力性噪声、电磁性噪声 C．空气动力性噪声、电磁性噪声、工业噪声 D．机械性噪声、工程施工噪声、空气动力性噪声

56．根据工程实施的实际情况，以下()单位可以根据需要提出工程变更。A．施工单位 B．管理单位 C．政府安全部门

D．工程所在地周围的居民

57．建设工程正式验收完成后，验收委员会应形成()，对验收做出结论，并确定交工日期及办理承发包双方工程价款的结算手续等。A．《竣工验收合格证书》 B．《竣工验收质量评估证书》 C．《竣工验收鉴定证书》 D．《竣工验收情况说明书》

58．确定合同信息收集与处理工作流程图，确定信息管理任务分工表，确定各种报表和报告的内容和格式，建立信息管理制度和文档管理制度。”属于()的任务 A．施工合同信息管理 B．信息分类与编码

C．明确任务分工、责任分工 D．工程施工质量控制管理

59．如果干扰事件对工程的影响持续时间长，则承包人应按工程师要求的合理间隔(一般为28天)，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的()天内提效一份最终索赔报告。否则将失去该事件请求补偿的索赔权利。A．3 B．7 C．14 D．28 60．施工承包合同中规定的临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续应由()负责办理。A．承包人 B．发包人 C．监理工程师

D．发包人与承包人共同

61．在工程项目实施过程中()是开展索赔的重要证据。A．产生的质量不合格现象 B．故意延误工期和施工进度 C．产生的工程信息和资料

D．所有不合规定、合同的行为

62．索赔报告的关键部分是()，其目的是说明自己具有索赔权，是索赔能否成立的关键。A．总述部分 B．论证部分 C．索赔款项(或工期)计算部分 D．证据部分

63．具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物称为一个()。A．分项工程 B．分部工程 C．单位工程 D．群体工程

64．如果施工过程中存在不容许的风险，则()。A．应在工作中采取严格的防护措施

B．只有当风险已经降低时，才能开始或继续工作 C．应采取应急措施把损失减少到最低限度 D．需要监视来确保控制措施得以维持

65．组织根据自身的特点和实际情况，制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针和环境方针，并为之()。

A．以顾客为关注焦点，实现自己的承诺

B．确保实现零事故、零伤害、零损失和零排放的目标 C．确定工作过程和实行过程控制

D．争取从多种渠道得到更多的发展资金

66．由于发包人未能按时办理有关批准和手续，导致工程暂停施工，()。A．发包人承担所发生的追加合同价款，工期不相应顺延 B．发包人承担所发生的追加合同价款，工期相应顺延 C．承包人承担所发生的追加合同价款，工期不相应顺延 D．承包人承担所发生的追加合同价款，工期相应顺延

67．施工质量管理是指导和控制工程项目组织关于质量的()活动。A．控制管理 B．监督管理 C．组织协调 D．相互协调

68．下面有关施工总承包管理模式的基本特点的叙述中，错误的是()。

A．一般来说，施工总承包管理单位负责所有分包合同的招投标、合同谈判及签约 B．施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调 C．施工总承包管理模式有利于缩短建设周期

D．所有分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利

69．在当今的信息时代，在国际上，工程管理领域产生了()，它是信息管理的核心指导文件。

A．工程管理手册 B．科学管理手册 C．信息程控手册 D．信息管理手册 70．施工组织设计是20世纪50年代初中国从()引进的重要的施工管理技术，多数施工单位在施工前至今都坚持编制施工组织设计。A．原苏联 B．美国 C．日本 D．欧洲

二、多选题(本题2分。在备选项中。有2个或2个以上符合题意。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)7l．按建设工程生产组织的特点，一个项目往往由许多参与单位承担不同的建设任务，而各参与单位的()不同，就形成了不同类型的项目管理。A．工作性质 B．工作方法 C．工作任务 D．工作环境 E．利益

72．下列属于施工成本核算的基本内容的是()。A．分包工程成本核算 B．人工费核算 C．利润核算 D．税金核算

E．周转材料费核算

73．下列工作内容要采用新的费率或价格的有()。

A．工作量变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标合同金额的0．01％ B．此工程量的变化直接造成该项目工作单位成本的变动超过1％ C．此项工作不是合同中规定的“固定费率项目” D．此工作是根据变更与调整的指示进行的 E．合同中没有规定此项工作的费率或价格

74．不同深度的计划构成的总进度计划系统包括()。A．各层进度计划 B．指导性进度计划 C．总进度计划

D．项目子系统进度规划

E．项目子系统中的单项工程进度计划等

75．施工质量影响因素主要有“4M1E”，其中“M”中包括()。A．人 B．机械 C．资金 D．环境 E．材料 76．在质量检验中，可以根据实际情况确定材料的检验程度。通常需要进行全检验的有()A．进口材料

B．重要工程部位的材料

C．对质量保证资料有怀疑的材料 D．性能不清楚的材料 E．贵重的材料

77．下列()内容属于GB50500—2003((计价规范》中附录部分。A．建筑工程工程量清单项目及计算规范 B．安装工程工程量清单项目及计算规范

。C．市政工程工程量清单项目及计算规范 D．工程量清单及其计价格式

E．园林绿化工程工程量清单项目及计算规范 78．文明施工包括()。

A．降低作业环境带来的人身伤害 B．保证职工的安全和身体健康 C．科学施工，使生产有序进行

D．减少施工对周围居民和环境的影响

E．规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生

79．下列各项中，属于质量管理体系八项原则的有()。A．以顾客为关注焦点 B．员工作用 C．全员参与 D．过程方法

E．与需方互利的关系

80．下列属于直接工程费的是()。A．工程定额测定费 B．工程排污费 C．人工费 D．材料费

E．施工机械使用费

81．施工质量事故处理的程序包括()。A．停止施工 B．现场保护 C．事故调查 D．事故处理 E．事故报告

82．施工质量事故技术处理的要求是()。A．施工合同文件

B．施工质量事故调查报告 C．当事人(责任人)的证明

D．相关建设法律、法规及其强制性条文 E．类似工程质量事故处理的资料和经验

83．下列关于“质量控制”和“质量管理”的论述正确的是()。A．质量控制是质量管理的一部分 B．质量管理是质量控制的一部分 C．两者互相配合构成了有机的整体

D．质量控制以明确的质量方针和目标为指导，致力于实现预期的质量目标

E．质量控制通过对具体的作业技术和管理活动的计划与实施过程达到预期的目标 84．基于网络的信息处理平台由()构成。A．局域网

B．数据处理设备 C．城域网 D．数据通讯网络 E．软件系统

85．在施工测量控制中，民用建筑的测量复核通常包括()。A．建筑物定位测量 B．墙体皮数杆检测 C．架空管线施工检测 D．楼层问高程传递检测

E．动力设备基础与预埋螺栓检测

86．下列关于“国际标准化组织(ISO)”的论述正确的是()。A．它正竭力推进质量管理、职业健康安全和环境管理体系的整合 B．它反对企业对质量、环境和职业健康安全进行一体化管理

C．ISO在2000年发布的质量管理体系修订版时，就特别注意考虑与环境管理体系的整合 D．它曾将质量和环境管理体系的审核指南合并为一个标准

E．它进行体系整合的目的是为了降低企业建立体系的成本和提高管理效益 87．施工索赔的成立该具备的前提条件包括()。

A．与合同对照，事件已造成承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B．造成费用或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人行为责任或风险责任 C．承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 D．施工条件变化

E．没汁变更、发包人及其监理工程师提出的工程变更 88．施工安全控制的程序正确的是()。A．确定建设工程项目施工的安全目标

B．编制建设工程项目施工安全技术措施计划

C．安全技术措施汁划的整理I)．施工安全技术措施计划的验证 E．持续改进，直至完成建设工程项目的所有工作

89．下列施工质量控制的依据中，属于专门技术法规性依据的是()。A．工程建设合同

B．设计交底和图纸会审记录

C．施工工艺质量方面的技术法规性文件 D．工程律设项目质量检查评定标准

E．有关新材料、新设备的质量规定和鉴定意见 90．查出安全隐患要做到的"Ei定”，包括()。A．定整改责任人 B．定整改措施 C．定整改操作人 D．定整改完成时间 E．定整改完成人

91．安全生产要把好“六关”，这“六关”包括()。A．教育关 B．防护关 C．生产关 D．检查关 E．改进关 92．承包商可以提起索赔的事件通常有()。

A．发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B．因工程变更造成的时间、费用损失

C．发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加 D．发包人延误支付期限造成承包人的损失 E．贷款利率上调造成贷款利息增加

93．安全技术交底的主要内容包括()。A．本工程项目的施工作业特点和危险点 B．针对危险点的具体预防措施 C．应优先采用的安全技术措施 D．相应的安全操作规程和标准

E．发生事故后应及时采取的避难和急救措施 94．索赔意向通知要简明扼要地说明()等。A．索赔事由发生的时间、地点 B．简单事实情况描述和发展动态 C．索赔依据和理由

D．索赔事件的不利影响 E．索赔的最后期限

95．施工总承包模式的特点是()。

A．在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 B．业主对施工总承包单位的依赖较大

C．业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大 D．一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标 E．施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目

第二篇：二级建造师2013年模拟题十二

学天教育

———中国建筑业的灯塔

2013二级建造师考试法规及知识试题及答案解析第十二套

本文由学天教育网编辑小鹏整理有问题请联系www.xiexiebang.com在线客服

2013年二级建造师模拟题

1、在我国的民法通则中，自然人包括()。

A.公民

B．行为

C．外国人

D．无国籍的人

E.专业技术人员

标准答案：a,c,d

解

析：自然人则既包括公民，又包括外国人和无国籍的人。

2、物权的民法保护方法包括()。

A.请求确认物权

B.请求给予更新

C．请求排除妨碍

D．请求返还原物

E.请求损失赔偿

标准答案：c,d,e

解

析：物权的保护方法①请求确认物权②请求排除妨碍③请求恢复原状④请求返还原物⑤请求损失赔偿。

3、下列选项中()是领取建筑工程施工许可证的法律后果。

A.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工

B．在建的建筑工程因故中止施工的．建设单位应当自中止施工之日起3个月内，向建筑工程施工许可证发证机关报告

www.xiexiebang.com学天教育网

学天教育

———中国建筑业的灯塔

C．中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报建筑工程施工许可证发证机关核验施工许可证

D．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况

E.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续

标准答案：a,c,d,e

解

析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

4、实施建筑工程监理前，建设单位应当将()书面通知被监理的建筑施工企业。

A.建设工程质量管理条例

B．监理的内容

C.委托的工程监理单位

D．监理权限

E．监理人员名单

标准答案：b,c,d

解

析：实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。

5、国家发展和改革委员会等7部委令第38号发布的《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定()项目可不进行招标。

A施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

B施工企业自建自用的工程，该施工企业资质等级符合工程要求的

C在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的

D使用国际组织或者外国政府资金的项目

www.xiexiebang.com学天教育网

学天教育

———中国建筑业的灯塔

E.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的

标准答案：a,b,c,e

解

析：《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定下列项目可不进行招标：

(1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；

(2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；

(3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；

(4)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；

(5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；

(6)法律、行政法规规定的其他情形。

6、参加投标竞争的投标人，应当具备()条件。

A.具有相应能力来承担招标项目

B满足国家有关的对投标人资格条件的规定

C满足招标文件对投标人资格条件的规定

D是法人或者其他组织

E具有一定数量的注册建造工程师

标准答案：a,b,c,d

解

析：投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。《招标投标法》第26条规定：“投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。”

7、下列选项中关于投标的禁止性规定有()。

A.投标人之间串通投标

B．投标人与招标人之间串通投标

C.招标者向投标者泄露标底

www.xiexiebang.com学天教育网

学天教育

———中国建筑业的灯塔

D．投标人以高于成本的报价竟标

E．投标人以行贿手段谋取中标

标准答案：a,b,c,e

解

析：选项D应为以低于成本的报价竞标。

8、下列符合我国招标投标法关于评标的有关规定的有()。

A.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行

B．评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人

C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

D．经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文化要求的，可用否决所有投标

E．任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果

标准答案：a,c,d,e

解

析：选项B：评标委员会无权决定合格的中标候选人，只有权推荐中标候选人。

9、事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由()负责处理。

A.行业协会

B．发生事故的企业

C．当地人民政府

D.劳动管理部门

E.发生事故企业的主管部门

标准答案：b,e

解

析：事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由发生事故的企业及其主管部门负责处理。

10、参加投标竞争的投标人，应当具备()条件。

www.xiexiebang.com学天教育网

学天教育

———中国建筑业的灯塔

A.具有相应能力来承担招标项目

B．满足国家有关的对投标人资格条件的规定

C.满足招标文件对投标人资格条件的规定

D.是法人或者其他组织

E．具有一定数量的注册建造工程师

标准答案：a,b,c,d

解

析：投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。《招标投标法》第26条规定：“投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。”

11、事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由()负责处理。

A.行业协会

B．发生事故的企业

C．当地人民政府

D.劳动管理部门

E.发生事故企业的主管部门

标准答案：b,e

解

析：事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由发生事故的企业及其主管部门负责处理。

12、根据《建筑工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是()。

A．建设单位不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求

B．监理单位应当审查专项施工方案

C.工程监理单位对建设工程安全生产不承担责任

D．总承包单位应当自行完成建设工程的全部施工

E．分包单位只接受总承包单位的安全生产管理

www.xiexiebang.com学天教育网

学天教育

———中国建筑业的灯塔

标准答案：a,b,d

解

析：选项C工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。选项E:分包单位还应接受建设单位、政府安全监督部门安全生产管理。

13、根据工程建设标准的属性划分，可分为()。

A。技术标准

B．管理标准

C．国家标准

D．工作标准

E．推荐性标准

标准答案：a,b,d

解

析：根据标准的属性划分

①技术标准。②管理标准。③工作标准。

14、根据《劳动法》，有()情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。

A．在试用期内

B．用人单位用暴力手段强迫劳动

C.用人单位用威胁手段强迫劳动

D．用人单位没有应劳动者的要求给予加薪

E．用人单位未按劳动合同约定支付劳动报酬

标准答案：a,b,c,e

解

析：劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同：

①在试用期内的；

②用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

www.xiexiebang.com学天教育网

学天教育

———中国建筑业的灯塔

③用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

15、违约责任是违反合同的民事责任的简称，它应在()的情况下承担民事责任。

A．合同当事人一方不履行合同义务

B．履行合同义务不符合合同约定

C.当事人一方明确表示其在履行期到来后将不履行合同

D．当事人一方用行为表明在履行期到来后将不可能履行

E．合同当事人一方延迟履行合同义务

标准答案：a,b,e

解

析：违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。

16、法律责任的一般构成要件由()个条件构成。

A．有损害结果发生

B．存在违法行为

C．违法行为与损害结果之间有因果关系

D．违法者主观上有过错

E。违法者主观上有过失

标准答案：b,d

解

析：法律责任的一般构成要件由以下四个条件构成，它们之间互为联系、互为作用，缺一不可。

1．有损害事实发生

2．存在违法行为

3．违法行为与损害事实之间有因果关系

4．违法者主观上有过错

www.xiexiebang.com学天教育网

学天教育

———中国建筑业的灯塔

17、安装工程一切险的被保险人除承包商外还包括()。

A.制造商或供应商

B．第三人

C．技术咨询顾问

D．业主

E．待安装构件的买受人

标准答案：a,c,d,e

解

析：安装工程一切险的被保险人除承包商外还包括：

(1)业主；

(2)制造商或供应商；

(3)技术咨询顾问；

(4)安装工程的信贷机构；

(5)待安装构件的买受人等。

18、当事人因重大误解订立的合同，可以()。

A.不履行

B．撤销

C.不适当履行

D．变更

E．维持原合同保持不变

标准答案：b,d,e

解

析：可撤销合同具有以下的特点：当事人可以撤销合同，也可以变更合同的内容，甚至可以维持原合同保持不变。

www.xiexiebang.com学天教育网

学天教育

———中国建筑业的灯塔

19、依《合同法》第79条的规定，限制债权转让的情形包括()。

A.合同性质

B．当事人约定

C.标的的大小

D．合同形式

E．法律规定

标准答案：a,b,e

解

析：《合同法》第79条规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：

●根据合同性质不得转让；

●按照当事人约定不得转让；

●依照法律规定不得转让。

20、起诉必须符合以下条件()。

A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织

B．有明确的被告

C.有具体的诉讼请求、事实和理由

D．属于人民法院受理民事诉讼范围和受诉人民法院管辖

E.有协议书

标准答案：a,b,c,d

解

析：起诉必须符合下列条件：原告是与案件有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；请求的事由属于法院的收案范围和受诉法院管辖；原、被告之间没有约定合同仲裁条款或达成仲裁协议。

21、依《合同法》规定，当事人订立合同的方式主要有()。

A.口头形式

www.xiexiebang.com学天教育网

学天教育

———中国建筑业的灯塔

B．书面形式

C．电子邮件

D．其他形式

E．直接交付式

标准答案：a,b,d

解

析：《合同法》第10条规定：“当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。”

22、《中华人民共和国合同法》中的合同是指()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A．法人

B．人民法院

C．人民检察院

D．自然人

E．其他组织

标准答案：a,d,e

解

析：合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

www.xiexiebang.com学天教育网

第三篇：2015年二级建造师模拟题一

2015 年全国二级建造师《建筑工程管理与实务》

考前预测卷一

一、单项选择题（共 20 题,每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意）1.影响建筑构造的环境因素包括自然因素和（）。A．装修标准 B．人为因素 C．技术因素 D．荷载因素

2.预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。A．C10 B．C35 C．C40 D．C45 3.关于吊顶工程叙述正确的是（）。A．吊顶工程的木龙骨不需要防火处理

B．长度超过 1500mm 的吊杆可以不增加反向支撑 C．明龙骨吸声板采用搁置法施工时，应该有定位措施 D．主龙骨应沿房间短向布置

4.把梁放在柱顶上，不作任何处理，其支座就可简化成（）。A．固定铰支座 B．固定支座 C．可动铰支座 D．自由支座

5.对可确定作用的自然灾害，既有结构宜通过结构（）评定其抗灾害能力。A．安全性 B．适用性 C．经济性 D．耐久性 6.下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。

A．普通水泥 B．硅酸盐水泥 C．矿渣水泥 D．粉煤灰水泥

7.在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌和物和易性最主要的因素是（）。A．砂率 B．单位体积用水量 C．拌和方式 D．温度 8.高层建筑物主轴线的竖向投测一般采用（）。

A．内控法 B．外控法 C．内、外控兼顾法 D．轴线法

9.当设计无要求时，在 240mm 厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（）。A．过梁上一皮砖处 B．宽度为 800mm 的窗间墙土 C．距转角 550mm 处 D．梁垫下一皮砖处

10.下列深基坑工程的挖土方案中，（）方案是无支护结构的。A．放坡挖土 B．中心岛式挖土 C．盆式挖土 D．逆作法挖土

11.对有抗渗要求的混凝土，矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于（）d。

A．14 B．18 C．21 D．30 12.下列模板中，（）特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便等。A．组合钢模板 B．钢大模板

C．钢框木（竹）胶合板模板 D．散支散拆胶合板模板 13.施工组织设计应由（）主持编制。A．项目负责人 B．项目总工程师

C．公司项目管理部门 D．公司总工程师

14.钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时，其施工做法错误的是（）。A．在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度 B．螺母应和结构件表面的垫圈密贴

C．因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧 D．螺栓紧固度可采用锤击法检查

15.厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为（）。A．C15 B．C20 C．C25 D．C30 16.施工现场临时配电系统中，保护零线（PE）的配线颜色应为（）。A．黄色 B．绿色 C．绿/黄双色 D．淡蓝色

17.下列防水卷材中，具有较好自愈性特点的是（）。

A．APP 改性沥青防水卷材 B．聚乙烯丙纶（涤纶）防水卷材 C．PVC 高分子防水卷材 D．自粘复合防水卷材

18.地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（）。A．7d B．14d C．21d D．28d 19.关于公共建筑节能改造综合判定标准的说法，正确的是（）。A．全年能耗降低 20％以上，且动态投资回收期小于或等于 6 年时 B．全年能耗降低 20％以上，且静态投资回收期小于或等于 6 年时 C．全年能耗降低 30％以上，且动态投资回收期小于或等于 6 年时 D．全年能耗降低 30％以上，且静态投资回收期小于或等于 6 年时

20.根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202），对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用（）的方法进行检验。A．剥离试验 B．现场抽样试验 C．静载荷试验 D．三性试验

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

21.大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（）。A．二次振捣 B．二次表面抹压 C．控制混凝土内部温度的降温速率 D．尽快降低混凝土表面温度 E．保温保养护

22.危险性较大的分部分项工程专项施工方案的主要内容应包括（）。A．工程概况 B．编制依据 C．工程造价 D．施工工艺 E．施工计划

23.下列对镀膜玻璃描述不正确的是（）。

A．具有良好的隔热性能 B．具有良好采光性 C．可以避免暖房效应 D．具有单向透视性 E．有较高的强度

24.施工总承包单位可以依法将承包范围内的（）工程分包给具有相应专业资质的企业。A．地下室混凝土结构 B．填充墙砌筑作业 C．混凝土框架结构 D．机电设备安装 E．玻璃幕墙

25.轻质隔墙工程应对（）隐蔽工程项目进行验收。A．骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压 B．吊顶内管道、设备的安装及水管试压 C．木龙骨防火、防腐处理 D．填充材料的设置 E．龙骨安装

26.建筑内部防火施工应对下列材料进行抽样检验（）。A．现场阻燃处理后的纺织织物，每种取 2m²检验燃烧性能 B．现场阻燃处理后的木质材料，每种取 4m²检验燃烧性能 C．现场阻燃处理后的钢质材料，每种取 0.2m³检验燃烧性能 D．现场阻燃处理后的泡沫塑料，每种取 0.1m³检验燃烧性能 E．现场阻燃处理后的复合材料，每种取 4m²检验燃烧性能 27.建筑节能分项工程的划分中，墙体节能工程主要包括（）。A．隔热材料 B．保温材料 C．绝热、保温材料 D．饰面层 E．主体结构基层

28.关于民用建筑工程室内环境检测的说法，正确的有（）。

A．民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少 30d 以后、工程交付使用前进行

B．民用建筑工程验收时，每个建筑单体抽检数量不得少于房间总数的 5％，每个建筑单体不得少于 3 间

C．当房间内有 2 个及以上检测点时，应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值 D．对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭 1h 后进行 E．对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行 29.施工过程中，施工组织设计应进行修改或补充的情况有（）。A．工程设计有重大修改 B．有关标准规范修订和废止 C．原审批人员发生变更

D．主要施工资源配置有重大调整 E．施工环境有重大改变

30.关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法，正确的有（）。A．梁侧模应在预应力张拉前拆除 B．梁侧模应在预应力张拉后拆除

C．混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模 D．梁底模应在预应力张拉前拆除 E．梁底模应在预应力张拉后拆除

三、案例分析题（共 4 题，每题 20 分）

（一）【背景资料】

某办公楼工程。地下二层，地上十层，总建筑面积 27000m 3，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单

位签订了施工总承包合同。双方约定工期为 20 个月，建设单位供应部分主要材料。在合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图（如图所示），该计划通过了监理工程师的审查和确认。

事件二：工作 B（特种混凝土工程）进行 1 个月后，因建设单位原因修改设计导致停工 2 个月。设计变更后，施工

总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请（如表所示），索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。

事件三：在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位，致使工作 K 的实际进度在第11 月底时拖后三个月：部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作 H 的实际进度在第 11 月底时拖后一个月；在工作 F 进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作 F 的实际进度在第 11 月底时拖后一个月。施工总承包单位就工作 K、H、F 工期拖后分别提出了工期索赔。事件四：监理工程师在消防工作检查时，发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为 1.6m；食堂设置了独立制作间和冷藏设施，燃气罐放置在通风良好的杂物间。【问题】

1.事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路（以网络图节点表示）？ 2.事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处？分别说明理由。

3.事件三中，分别分析工作 K、H、F 的总时差，并判断其进度偏差对施工总期的影响，分别判断施工总承包单位就工作 K、H、F 工期索赔是否成立？

4.事件四不妥之处有哪些？分别写出正确做法。手提式灭火器还有哪些放置方法？

（二）【背景资料】

某大型综合商场工程，建筑面积 49500m 2，地下一层，地上二十六层，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。建安投资为 22000.00 万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工期自2013 年 8 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日，面向国内公开招标，有 6 家施工单位通过了资格预审进行投标。从工程招标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：

事件一：市建委制定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有 A、B、C 三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定 E 单位中标。双方签订了施工总承包合同（幕墙工程为专业分包）。事件二： 当地建设主管部门于 10 月 17 日对项目进行执法大检查，发现施工总承包单位项目经理为二级注册建造师。为此，当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定：于 10 月 21 日在当地建筑市场诚信信息平台上做了公示；并于 10 月 30 日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部。

事件三：模板工程分包单位使用施工升降机运送材料时，因提升机缺少安全停靠装置，导致吊篮坠落，乘坐吊篮的3 名工人中 2 人死亡 1 人重伤。

事件四：在砌体子分部工程验收时，监理工程师发现有个别部位存在墙体裂缝。监理工程师对不影响结构安全的裂缝砌体进行了验收，对可能影响结构安全的裂缝砌体提出整改要求。【问题】 1.事件一中不妥之处有哪些？并分别说明理由。2.事件二中不妥之处有哪些？并分别说明理由。

3.指出事件三中的不妥之处，并分别写出正确做法。施工升降机安全停靠装置有哪些？ 4.事件四中，监理工程师的做法是否妥当？对可能影响结构安全的裂缝砌体应如何整改验收？

（三）【背景资料】

某办公楼工程，建筑面积 45000m 2，钢筋混凝土框架—剪力墙结构，地下一层，地上十二层，层高 5m，抗震等级一级，地下工程防水为混凝土自防水和外防外贴卷材防水。施工过程中，发生了下列事件：

事件一：项目部按规定向监理工程师提交调查 HRB400EΦ12 钢筋复试报告。主要检测数据为：抗拉强度实测值561N/mm 2，屈服强度实测值 460N/mm 2，实测重量 0.816kg/m（HRB400EΦ12 钢筋：屈服强度标准值 400N/mm 2，极限强度标准值 540N/mm 2，理论重量 0.888kg/m）。

事件二：五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表（部分）如下：

事件三：甲施工单位将内部测算的部分费用发至项目经理部，其中人工费 320 万元，材料费 1200 万元，机械使用费 170 万元，检验试验费 20 万元，企业管理费 82 万元，规费 94 万元和税金 69 万元。

事件四：地下室防水构造图如下，在地下防水工程质量检查验收时，监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查，提出了整改要求。

【问题】

1.事件一中计算钢筋的强屈比、超屈比、重量偏差（保留两位小数），并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。2.事件二中指出验收表中的错误，计算表中正确数据的允许偏差合格率。3.事件三中项目的直接成本是多少万元？项目部成本管理的任务有哪些？ 4.事件四中，地下工程防水分为几个等级？Ⅰ级防水的标准是什么？构造图中有何错误？说明外防外贴法施工时工序 A、B、C、D、E 的顺序。

（四）【背景资料】

某住院部工程，钢筋混凝土框架结构，地上 5 层，建筑面积 2.0 万 m 2，主要功能有病房 60 间，教学兼会议室 2 间，每间面积 120m 2，医生值班室 20 间等。建设单位分别与 A 公司签订了土建施工合同，与 B 公司签订了设备安装合同，与 C 公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三家公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件。

事件一：公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商 D 公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商D 按照建设单位（业主）与承包商 A 约定的合同金额的 10%向承包商 A 支付管理费，一切责任由承包商 D 承担。

事件二：工程在交付使用前对病房、教学兼会议室、医生值班室进行了污染物浓度检测。事件三：当年 12 月初，结构施工至首层时，市建设行政主管部门组织的考评小组第二次分别对建设、监理、施工单位进行考评，检查组对上次检查给予警告的内容进行了复查，同时检查又发现建设单位对监理的委托内容不详细，部分隐蔽资料监理未及时签字，现场不文明施工、不规范有待改进，质量通病还时有存在，考核讲评中，考核组再次对该现场存在的问题给予了警告。事件四：施工组织设计经施工单位主管部门审核后，施工单位技术负责人书面授权施工单位技术部经理审批。工程开工前，项目技术负责人组织对建设单位项目管理人员及监理单位项目人员进行了交底并做了交底记录。【问题】

1.事件一中 A 公司的做法是否符合国家有关法律规定？其行为属于什么行为？ 2.事件二中对上述功能性房间进行污染物浓度检测时，各抽取数量是多少？

3.事件三中两次考核后，考评小组依据相关规定，对各负责主体和人员会做出哪些处罚？ 4.指出事件四中的不妥之处，并分别说明理由。

考前预测卷一参考答案

一、单项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B C C C A B B A C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C A A B C D B D C

二、多项选择题 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ABCE ABDE BE ADE ACDE ABDE BDE BCE ABDE ACE

三、案例分析题

（一）1.事件一中，施工总包单位应该重点控制的线路为：①→②→③→⑤→⑧→⑩→11 2.事件二中，索赔申请表中有下列不妥：（1）机械设备闲置费补偿计算不妥。

理由是：根据相关规定，机械设备闲置不应按台班费计算，而应该折旧费计算。（2）人工窝工补偿计算不妥。

理由：根据相关规定，人工窝工应按工效降低计算，不应按原人工费单价计算。3.事件三中，TFK=2 月，TFH=0，TFF=2 月；

K 工作拖后 3 个月，影响工期 1 个月，施工单位提出工期索赔成立，理由是：该事件是由于建设单位供应的主材未及时交付施工单位所致，非承包商责任，且影响工期 1 个月。H 工作拖后 1 个月，影响工期 1 个月，施工单位提出工期索赔不成立，理由是：该事件是由于施工单位施工机械未及时进场所致，是承包商责任范围。

F 工作拖后 1 个月，不影响总工期，施工单位提出工期索赔不成立，理由是：该工作总时差为 2 个月，延误时间 1个月，不影响工期，并且该事件也是由于施工单位施工质量不符合要求所致。

4.事件四不妥之处：

（1）手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部高度离地面的高度为 1.6m。正确做法：灭火器应设置在明显的位置，底部离地面的高度应小于 1.5 米。（2）燃气罐放置在杂物间。

正确做法：燃气罐应单独设置存放间。

手提式灭火器还可以设置在托架上、消防箱内。

（二）1.事件一不妥之处有：

（1）市建委指定了专门的招标代理机构。

理由：根据相关规定，任何单位和个人均不得为招标人指定代理机构。（2）建设单位进行了一对一的书面答复。

理由：建设单位对于招标过程中的疑问以书面的形式向所有招标文件的收受人发出。2.事件二中不妥之处有：

（1）施工总承包单位项目经理为二级注册建造师不妥。理由是：根据相关规定，对于一般工业与民用建筑工程，二级建造师只能承担 25 层以下的中小型项目的项目经理。

（2）10 月 30 日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部不妥。理由是：不良行为记录在当地发布记录起7d 内报住房和城乡建设部。3.事件三不妥之处有：

（1）提升机缺少安全停靠装置不妥。正确做法：施工升降机要配备安全装置，并保证可靠灵敏。

（2）提升机载人不妥。正确做法：提升机不允许载人。

施工升降机安全停靠装置有：吊篮安全停靠装置、钢丝绳断绳保护装置、超高限位装置、钢丝绳过路保护装置、钢丝绳拖地保护装置、信号联络装置、警报装置、进料门及高架提升机的超载限制器、下极限限位装置、缓冲器等。

4.监理工程师做法妥当。根据相关规定对有可能影响结构安全性的砌体裂缝应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收。

（三）1.事件一中，强屈比=抗拉强度/屈服强度=561/460=1.22，小于 1.25 不合格 超屈比=屈服强度实测值/屈服强度标准值=460/400=1.15，小于 1.3 合格 重量偏差=（0.888-0.816）/0.888=-0.08，不大于 8%，合格 2.事件二中错误之处：层高大于 5 米，允许偏差 10mm。表中允许偏差合格率分别为：

基础 80%、柱梁墙 70%、剪力墙 80%、层高 70%、柱高层高 80% 3.该项目的直接成本为：

320+1200+170+110=1800.00 万元

项目部成本管理的任务有：成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。

4.地下防水共分为四个等级，其中一级防水标准是：不允许渗水，结构表面可有少量湿渍。构造图中地下室底板与侧墙施工缝位置不对，应在底板上表面以上 300mm 处；顶板与侧墙施工缝位置不对，应在顶板下 150-300mm 处。外防外贴法施工顺序：A→E→D→C→B

（四）1.事件一中 A 公司的做法不符合国家有关法律的规定。

A 公司的行为属于非法转包行为，这是《招标投标法》中禁止的行为。

2.根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010 的相关规定：对有代表性的房间抽取数量不得少于5％，并不得小于 3 间，房间总数少于 3 间时应对全数检测，因此抽取的数量为病房：60×5％=3，抽取 3 间；教学兼会议室只有两间，全数抽取；医生值班室：20×5％=1，小于 3 间的规定，故应抽取 3 间。

3.第一次检查中也给予了各方警告，本次检查又存在一些管理问题和质量通病，根据相关规定考核小组可能对各责任主体和人员作出以下处罚：（1）分别给予建设、监理、施工企业通报批评；

（2）分别给予施工企业项目经理、监理单位现场总监通报批评。4.不妥之处一：工程开工前，施工单位技术负责人组织设计交底； 理由：工程开工前，施工项目负责人组织设计交底。

不妥之处二：对建设单位项目人员及监理单位项目人员进行交底； 理由：对项目部全体管理人员及主要分包单位进行交底。

第四篇：2009年二级建造师工程法规模拟题

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

背景材料：

赵某于2005年9月通过考试取得了二级建造师资格证书，2006年8月受聘并注册于具有二级资质的蓝天建筑公司，2007年9月因工作变动而变更注册于田原建筑公司。

根据上述背景，按照《注册建造师管理规定》和《注册建造师执业工程规模标准》的规定，作答1-4题。

1．赵某可以建造师名义担任（）。

A.各类中小型建设项目施工的项目经理

B.本专业大中型建设项目施工的项目经理

C.各类民用建设项目施工的项目经理

D.蓝天建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理

2．变更注册后，赵某的注册证书和执业印章的有效期截止到（）。

A.2008年9月 B.2009年8月 C.2009年9月 D.2010年9月

3．赵某在变更注册有效期满时办理了延续注册，则他的注册有效期可延续到（）。

A.2011年9月 B.2012年8月 C.2012年9月 D.2013年9月

4．赵某调离原受聘单位后，因原来负责的项目工作需要，仍继续担任该项目施工的项目经理，则他的注册证书将（）。

A.被吊销 B.被撤销 C.需增项 D.失效

背景材料：

某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。领取施工许可证后因故不能按规定期限正常开工，故向发证机关申请延期。开工后又因故于2006年10月15日中止施工，2007年10月20日恢复施工。

根据上述背景，按照建筑法施工许可制度的规定，作答5-9题。

5．该工程正常开工的最迟允许日期应为2006年（）。

A.4月19日 B.6月19日 C.6月20日 D.9月20日

6．该建设单位通过申请延期，所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2006年（）为止。

A.7月19日 B.8月19日 C.9月19日 D.12月19日

7．建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有（）。

A.1次 B.2次 C.3 次 D.4次

8．因故中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年（）。

A.10月15日 B.10月22日 C.11月14日 D.12月14日

9．该工程恢复施工前，该建设单位应当（）。

A.报发证机关核验施工许可证 B.重新申领施工许可证 C.向发证机关报告 D.请发证机关检查施工场地 背景材料： 甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。这两家公司均具备承担该项目的能力和相应的资格条件，双方签订了共同投标协议，参加了资格预审并获通过。

根据上述背景，作答10-12题。

10．甲公司由于自身原因没有履行共同投标协议中应承担的义务，其违约责任的承担方式是（）。

A.甲公司向乙公司承担违约责任 B.甲乙两家公司共同承担违约责任

C.乙公司承担一部分连带责任 D.甲公司与乙公司协商承担违约责任

11．甲公司没能按合同约定的工期完工，造成了一定的经济损失，招标人对联合体成员乙公司提出承担一定比例的债务，乙公司正确的做法是（）。

A.拒绝支付，申明该债务应该由甲公司支付的理由 B.拒绝支付，不需提出任何理由

C.没有拒绝，承担后向甲公司追偿不应当承担的债务

D