第一篇：2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第八章)

学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z308010建设工程纠纷主要种类和法律解决途径第2页：1Z308020民事诉讼制度第3页：1Z308030仲裁制度第4页：1Z308040调解、和解制度与争议评审

2018一级建造师考试《工程法规》考前精选习题汇总|2018一建试卷阅后即焚！

学尔森提示：一建考试即将开始，下载“一建学尔森”，立即开启刷题模式！

1Z308000解决建设工程纠纷法律制度

(11年：9+6;12年：8+14;13年：5+6;14年：8+10)

1Z308010建设工程纠纷主要种类和法律解决途径(0;2;2;0+2)

1、争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。

A.请求法院强制执行

B.请求仲裁强制执行

C.要求对方承担缔约过失责任

D.要求对方承担违约责任

答案：D

2、下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是()

A.总分包之间的合同纠纷

B.继承纠纷

C.劳动合同纠纷

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

D.对罚款不服发生的纠纷

答案：A

3、在建设工程领域，行政机关所做的下列行为属于行政许可的是()。

A.对责令停止施工的项目允许其开工建设

B.吊销资质证书

C.对先进单位予以表彰

D.颁发施工许可证

E.核准企业资质等级

答案：DE

答案解析：行政许可，即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等。

学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z308010建设工程纠纷主要种类和法律解决途径第2页：1Z308020民事诉讼制度第3页：1Z308030仲裁制度第4页：1Z308040调解、和解制度与争议评审

1Z308020民事诉讼制度(5+2;4+4;1+2;2+2)

4、在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，()法院没有管辖权。

A.施工行为地

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

B.被告住所地

C.合同履行地

D.原告住所地

答案：D

5、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

答案：B

6、以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。

A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审

B.申请再审不停止判决、裁定的执行

C.申请再审应当提交再审申请书等材料

D.申请再审，一般应当在判决、裁定生效后6个月内提出

答案：A

7、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 是()。

A.询问证人甲时，其他证人不得在场

B.审判人员和当事人可以对甲进行询问

C.甲应当出庭作证

D.甲可以旁听法庭审理

答案：D

8、某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2009年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。

A.2010年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B.2011年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产

C.2011年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2011年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

答案：B

9、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从()之日算起。

A.第一次付款期限届满

B.最后一次付款期限届满

C.每次付款期限届满

D.提交工程款支付申请

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

答案：B

10、人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日。

A.1

B.26

C.5

D.10

答案：B

11、关于执行申请期间的说法，正确的是()。

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起

C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起

D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起

答案：D 学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z308010建设工程纠纷主要种类和法律解决途径第2页：1Z308020民事诉讼制度第3页：1Z308030仲裁制度第4页：1Z308040调解、和解制度与争议评审

1Z308030仲裁制度(3+2;3+6;1+2;3+2)

12、某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖。点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 后双方发生合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为()。

A.合同履行地法院

B.仲裁委员会

C.合同签订地法院

D.被告住所地法院

E.原告住所地法院

答案：AD

13、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在()提出。

A.首次开庭前

B.收到传票之日起7日内

C.举证期满前

D.庭审结束前

答案：A

14、在仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的是()。

A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定

D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定

答案：BD

15、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院

D.被告所在地的基层人民法院

答案：B

16、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。

A.只能重新申请仲裁

B.只能向人民法院起诉

C.必须重新决定解决争议的方式

D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉

答案：D 学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z308010建设工程纠纷主要种类和法律解决途径第2页：1Z308020民事诉讼制度第3页：1Z308030仲裁制度第4页：1Z308040调解、和解制度与争议评审

1Z308040调解、和解制度与争议评审(0;0;0;2+2)

17、根据《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 当事人可以自调解协议生效之日起()日内共同向人民法院申请司法确认。

A.30

B.60

C.90

D.180

答案：A

18、某工程款纠纷案件，仲裁裁决生效后进入执行阶段，可能出现的情形是()。

A.执行调解

B.双方和解

C.由专业机构调解

D.启动争议评审

答案：B

1Z308050行政复议和行政诉讼制度(1;1+2;1+2;1+2)

19、下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。

A.冻结存款

B.扣押财物

C.查封设施

D.限制人身自由

E.限制出境

答案：BC 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

20、建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是()。

A.申请行政复议或提起行政诉讼

B.申请仲裁或提起民事诉讼

C.申请行政复议后提起行政诉讼

D.申请仲裁后提起民事诉讼

答案：B

21、对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向()申请行政复议。

A.市建设行政主管部门

B.市人民政府

C.省级建设行政主管部门

D.省级人民政府

E.国务院建设行政主管部门

答案：BC

22、某施工单位认为工商行政管理门对其罚款过重，向法院提起诉讼，法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。

A.法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告

B.法院可以直接判决减少部分罚款金额

C.法院应当判决行政机关重新作出行政处罚

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

D.由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判

答案：B 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第二篇：2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第五章)

学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z305010施工现场环境保护制度第2页：1Z305020施工节约能源制度

2018一级建造师考试《工程法规》考前精选习题汇总|2018一建试卷阅后即焚！

学尔森提示：一建考试即将开始，下载“一建学尔森”，立即开启刷题模式！

1Z305000建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度

(11年：2+2分;12年：3+2分;13年：3+2分;14年：6+4分其中5题5分超纲)

1Z305010施工现场环境保护制度(1+2;1;1;2+2)

1、根据《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过()。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

名师答案：C

2、某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据《环境噪声污染防治法》规定，必须满足以下()条件，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 方可进行。

A.取得建设单位同意

B.取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明

C.征得附近居民的同意

D.公告附近居民

E.征得城管部门同意

名师答案：BD 学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z305010施工现场环境保护制度第2页：1Z305020施工节约能源制度

1Z305020施工节约能源制度(0;1;3;2+2)

3、甲建筑公司是一家施工总承包企业，2013年1月承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。2018年7月，却轻松通过了建设单位的验收。后来经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。对于此次事件，不应当承担法律责任的是()。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.设计单位

D.监理单位

名师答案：C 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

4、关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是()。

A.任何单位不得对能源消费实行包费制

B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证

C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制

D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告

名师答案：C

5、《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”的内容中不包括()。

A.节地

B.节材

C.节电

D.节暖

E.节水

名师答案：CD 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第三篇：2018一级建造师《工程法规》考前精选习题(第六章)

学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z306010施工安全生产许可证制度第2页：1Z306020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度第3页：1Z306030施工现场安全防护制度

2018一级建造师考试《工程法规》考前精选习题汇总|2018一建试卷阅后即焚！

学尔森提示：一建考试即将开始，下载“一建学尔森”，立即开启刷题模式！

1Z306000建设工程安全生产法律制度

(11年：11+12;12年：14+6;13年：15+12;14年：8+10)

1Z306010施工安全生产许可证制度(2+2;0;2+4;1+2)

1、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。

A.安全生产法

B.宪法

C.建筑法

D.建设工程安全生产管理条例

答案：A

2、发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的 B.超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的 答案：A

3、下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是()。

A.安全生产许可证的有效期为3年

B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请

C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明

D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续

答案：C

4、某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料，则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其可能受到的最严厉处罚是()。

A.1年内不得申请安全生产许可证

B.3年内不得申请安全生产许可证

C.吊销安全生产许可证

D.追究刑事责任

答案：A 获取2018一建考试答案

4学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z306010施工安全生产许可证制度第2页：1Z306020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度第3页：1Z306030施工现场安全防护制度

1Z306020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频(4+2;6+2;4+4;2+2)

5、建筑施工总承包特级资质企业，应至少配备()名专职安全生产管理人员。

A.8

B.6

C.4

D.3

答案：B

6、下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括()。

A.架子工

B.大模板安装工

C.高处作业吊篮安装拆卸工

D.起重机械拆卸工

E.起重机械司机

答案：ACDE

7、某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，对该安全事故应由()。

A.总承包单位承担责任

B.幕墙分包单位承担责任

C.总、分包单位承担连带责任

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

D.分包单位承担主要责任

答案：D

8、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。

A.建设工程实行总分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

答案：B

9、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

答案：ABDE

10、下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是()。

A.应认真做好检查记录，并在工程项目存档备查

B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 班检查

C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

D.工程出现险情或发现重大隐患时，应到施工现场带班检查

E.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查

答案：ACE

答案解析：2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。

11、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。

A.对本单位的安全生产工作提出建议

B.接受安全生产教育和培训

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

答案：B

12、按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 时间不少于其工作日的()，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.10%，70%B.15%，70%

C.20%，80%D.25%，80%

答案：D 获取2018一建考试答案

4学尔森整理“2018一级建造师《工程法规》考前精选习题”，更多关于一级建造师考试模拟试题，请访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：1Z306010施工安全生产许可证制度第2页：1Z306020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度第3页：1Z306030施工现场安全防护制度

1Z306030施工现场安全防护制度(1+4;3;2;2+2)

13、某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75kW，则施工单位应当()。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

答案：B

14、某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

答案：A

15、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

答案：D

16、某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。

A.总承包单位

B.监理单位

C.建设单位

D.分包单位

E.建筑设备厂

答案：ADE 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

17、某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。

A.25.8万

B.34.4万

C.43万

D.51.6万

答案：A

18、某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由()对是否属于工伤承担举证责任。

A.员工

B.建筑企业工会组织

C.建筑企业

D.社会保险行政部门

答案：C

19、某施工项目合同中安全防护、文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

D.25万元

答案：B

答案解析：施工单位挪用安全防护、文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，因此B项最符合。

20、施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由()强制执行。

A.建设单位

B.人民法院

C.建设行政主管部门

D.公安部门

答案：D

答案解析：当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。

1Z306040施工安全事故的应急救援与调查处理(2+2;2+2;3+2;1+2)

21、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。

A.2人死亡事故

B.10人死亡事故

C.3人死亡事故

D.20人重伤事故

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

E.1000万元经济损失事故

答案：CDE

22、生产安全事故等级划分的主要因素有()。

A.政治

B.心理

C.人身

D.主观恶意

E.经济

答案：CE

答案解析：事故等级划分的要素有3个，可以单独适用。(1)人员伤亡的数量(人身要素);(2)直接经济损失的数额(经济要素);(3)社会影响(社会要素)。

23、下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是()。

A.应急预案应当至少每2年修订一次

B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案

C.修订后的应急预案应当重新备案

D.预案修订情况应有记录并归档

答案：A

1Z306050建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度(2+2;3+2;4+2;2+2)

24、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

答案：D

25、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.相关管线产权部门

B.市政管理部门

C.城建档案管理部门

D.建设单位

答案：D

26、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

答案：B

27、某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。

A.编制安装方案

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

B.出具自检合格证明

C.具有起重设备安装工程专业承包资质

D.自行验收

E.派出本单位专业技术人员现场监督

答案：ABCE 获取2018一建考试答案 4 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第四篇：一级建造师 建设工程法规及相关知识 考前复习资料

一级建造师－建设工程法规及相关知识考前复习资料

2011.9.20

1．下列与工程建设相关的法规，属于行政法的是()。A．建筑法

B．土地管理法

C．审计法

D．统计法

2．某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作出审计结论，对此过程中产生的法律关系，说法错误的是（）。A.该施工企业与医院之间是民事法律关系 B.该施工企业与医院之间法律地位平等 C.审计机关与该医院之间是民事法律关系

D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系 3．下列错误的说法是（）。

A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程任务而设立的组织

B.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为后果由企业法人承担

D.项目经理签字的材料款，如不按时支付，材料供应商以项目经理为被告提起诉讼 4.可以是没有法人资格的其他组织是（）。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.勘察设计单位

5．在工程建设领域，下列()之间的关系构成委托代理关系。

A．建设单位与监理单位

B．总承包单位与分包单位

C．监理单位与总监理工程师

D．施工单位的法定代表人

6．在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丙水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是()。

A．甲某的行为属表见代理，该合同有效 B．甲某的行为属无权代理．该合同无效

C．水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立

D．水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任 7．“一物一权”是指物权的（）特性

A.支配权

B.绝对权

C.财产权

D.排他性

8．由于大量摊贩占据门前的道路，黄河建筑公司的某项目工地门前十分拥挤。在工程进入建筑阶段工程车辆进出极其不便，为了不耽误工期。这种情况下，黄河公司项目经理可以采取（）的方式向司法部门请求保护自己的物权。

A.请求确认物权

B.请求排除妨碍

C.请求恢复原状

D.请求返还原物

9．下列关于物权设立的说法正确的是（）。A.动产物权的设立，自合同成立时生效 B.动产物权的设立，自交付时生效 C.房屋所有权的设立，自登记时生效

D.不动产物权的设立，自占用时生效

10．根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。A.监理单位和施工单位

B.建设单位和施工单位 C.勘察单位和设计单位

D.建设单位和设计单位 11．假冒注册商标罪是指, 未经注册商标所有人许可，（）情节严重的行为。

A.在相同的商品上使用与注册商标近似的商标 B.在同类商品上使用与注册商标近似的商标 C.在同类商品上使用与注册商标相同的商标 D.同一种商品上使用与其注册商标相同的商标

12．某施工企业一级建造师吕某在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对施工机械的改造，并准备申请实用新型专利。关于该项发明创造，下列说法正确的是（）。

A.不属于职务发明创造，吕某有专利申请权

B.属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业

C.由于吕某的发明创造不是在执行单位任务，故不属予职务发明

D.由于吕某利用了单位的物质条件，专利权归属可以与单位协商确定

13．甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（）享有。

A.甲建设单位

B.乙设计单位

C.注册建筑师王某

D.甲、乙两单位共同

14．下列关于我国商标法说法正确的是（）。

A.商标非经注册不得使用 B.注册商标不得转让

C.商标注册采用使用在先原则 D.商标注册人享有商标专用权

15．在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押登记手续，下列不需要登记的抵押物是（）。

A．土地使用权

B．城市房地产

C．车辆

D．机器

16．下列关于抵押的表述中，正确的是（）。

A．抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，只需要通知抵押权人 B．转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押人不能转让

C．抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 D．抵押人转让抵押物所得的价款归抵押人所有

17．下列可以成为保证人的单位是（）。

A.国家机关 B.以公益为目的的事业单位

C.以公益为目的的社会团体 D.有法人书面授权的企业法人的分支机构

18．甲与乙签订了有定金条款的车辆买卖合同，合同签订3日后甲向乙实际交付了定金。下列说法正确的是（）。

A．车辆买卖合同于签订时生效，定金合同于实际交付定金时生效

B．定金合同于签订时生效，车辆买卖合同于实际交付定金时生效 C．车辆买卖合同及定金合同均于实际交付定金时生效 D．车辆买卖合同及定金合同均于合同签订时生效

19．甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。

A.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲乙双方承担

B.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半 C.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任

D.甲方与乙方的变更事项未取得丙方的同意，丙方对该部分损失不承担保证责任

20．甲向乙借款20万元做生意，由丙提供价值15万元的房屋抵押，并订立了抵押合同。甲因办理登记手续费过高，经乙同意未办理登记手续。甲又以自己的一辆价值6万元的汽车质押给乙，双方订立了质押合同。乙认为将车放在自家附近不安全，决定仍放在甲处。一年后，甲因亏损无力还债，乙诉至法院要求行使抵押权、质权。本案中抵押和质押的效力分别为（）。A.抵押、质押均有效 B.抵押、质押均无效 C.抵押有效、质押无效 D.质押有效、抵押无效

21．甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还（）万元。

A.12 B.18 C.24 D.32

22．某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（）万元。

A.6 B.14 C.20 D.26

23．某工程项目施工过程中，施工单位的项自经理违反建设工程安全生产管理规章制度，强令工人违章进行施工作业，导致重大人员伤亡事故。该项目经理的行为构成（）。

A.重大责任事故罪 B.工程重大安全事故罪

C.强迫职工劳动罪 D.重大劳动安全事故罪

24．施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是（）。A.责令改正 B.责令赔偿损失 C.责令停业整顿 D.降低资质等级

25．某工程按国务院规定2009年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。

A．向批准机关申请延续

B．报批准机关核验施工许可证 C．重新办理开工报告审批手续 D．向批准机关备案

26．下列工程需要申请施工许可证的有（）。A．投资额30万元以上的建筑工程 B．建筑面积300平米以下的建筑工程 C．实行开工报告审批制度的建筑工程 D．工程建设中的临时性建筑

27.下列关于企业资质变更的表述中，正确的有（）。

A．企业合并的，合并后存续或新生企业可继承合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应的条件 B．企业改制的，即使改制后资质条件未发生变化的，也要重新核定 C．企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理

D．企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理

28．注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是（）。A．当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章

B．当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章 C．修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行 D．分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章 29．下列情形中，不属于不予注册的情形是（）。A．甲某曾于1年前因犯罪被判处管制2年 B．乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月 C．丙某申请在两个单位注册

D．丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故 30．下面项目中可以不进行公开招标的是()。

A.某市国际会议中心

B.国家投资建设的国有铁路

C.世行贷款的某高速公路项目

D.某居民在自己的宅基地上建造房屋

31．下面关于招投标的叙述，正确的是()。

A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力 B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同

C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订背离合同实质性内容的协议

D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

32．按《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令整改、处以罚款外，可以（）。A.收回国有资金 B.重新审批该项目

C.暂停项目执行或资金拨付

D.撤销承包单位的资质证书

33．甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。两家企业组成联合体投标，参加了资格预审并获通过，后来决定吸收丙加人联合体。则下面说法中正确的是()。

A．如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意

B．如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意 C．如果丙是三级企业，就不能被吸收进来

D．不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意

34．施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（）外均是法律所禁止的。A.将承包的工程全部转让给他人完成的

B.将有关专业工程发包给了业主指定的分包人的

C.将承包的工程肢解以后以分包名义全部转让给他人完成的

D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

35．甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约内容无效，则（）。A.甲发出后一个通知的行为为要约撤销

B.甲发出一个通知的行为为要约撤回

C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效

D.后一个通知只有不迟于乙发出承诺时才有效

36.要约可以以书面形式、口头对话形式作出，以下关于要约生效的表述中，正确的是（）。

A．口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力

B．书面形式的要约自发出时发生效力

C．要约到达受要约人时生效

D．当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力

37．某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是()。

A．地税局与甲公司签订的承包合同无效 B．甲公司应承担违约责任

C．甲公司应承担缔约过失责任

D．甲公司的行为违反了我国《招标投标法》的规定

38．甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项月中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000吨，并为此交付1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（）。

A．这1万元定金归乙水泥厂所有

B．乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元

C．乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元

D．乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元

39．甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，其中，乙的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元，则（）。A．按照乙、丙、丁平均分配这笔收入

B．按照乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入

C．按照乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入

D．按照乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入

40．建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后．（）。

A.可通知建设单位自提

B．应将钢材送到施工现场

C．应将钢材送到建设单位的仓库

D．应将钢材送到建设单位的办公所在地

41．下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是（）。

A．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 C．建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 D．承揽全部劳务作业的劳务分包合同

42．某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2009年10月1日竣工。2009年8月1日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于（）。

A．没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关

B．构成违约，因为客观上存在违约的事实

C．没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任

D．构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重

43．王某自2003年其在一建筑公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险费，王某于2009年曾失业4个月，期间一直领失业保险金，随后找到了新的工作并继续缴纳失业保险费。2011年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为（）。

A.12

B.18

C.24

D.26 44．甲因不能胜任工作，公司研究决定．从2009年8月1日起解除与甲的劳动合同。根据《劳动法》的规定．该公司最迟应于（）前以书面形式通知张某。

A．2009年6月1日

B．2009年6月16日

C．2009年7月2日

D．2009年7月16日

45．在城市市区噪音敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪音污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或有关主管部门的证明，但以下夜间施工无需取得证明的是（）。A．配合建设单位24小时联动试车

B．为避免冬期施工进行抢工

C．自来水管道爆裂进行抢修

D．全运会项目开幕时间临近必须抢工

46．某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。

A．1年

B．2年

C．3年

D．5年

47．某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。

A．处以罚款

B．吊销资质证书

C．追究项目经理刑事责任

D．要求恢复文物原状

48．建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是()。

A．安全生产责任制度

B．群防群治制度

C．安全生产教育培训制度

D．安全生产检查制度

49．2009年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日．有工人落入坑中．造成重伤，孙某违背了()义务。

A．危险报告

B．遵守安全生产规章制度的

C．批评和检举、控制

D．接受安全生产教育培训的

50．掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列中不属于建设单位安全责任的是（）。A．向施工单位提供资料的责任

B．审查施工组织设计的责任

C．依法履行合同的责任

D．提供安全生产费用的责任 51.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（）。

A．制定施工现场的消防安全制度

B．向有关部门报审消防设计图纸 C．对施工人员进行消防宣传教育

D．定期检修施工现场的消防器材

52．某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则总、分包单位之间对该安全事故（）。

A．总承包单位承担责任

B．幕墙分包单位承担责任

C．总、分包单位承担连带责任

D．分包单位承担主要责任

53．某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。

A．建设单位

B．总承包单位

C．土方分包单位

D．监理单位

54．.某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法中不正确的是（）。

A.如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任 B．由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任 C．由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法

D.对于自己企业的从业人员要办理工伤保险．对于雇用的农民工不需要办理

55．下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是（）。

A．在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B．未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C．地方标准中不存在强制性条文

D．地方标准的复审周期一般不超过5年

56．包工头王某挂靠某建筑工程公司承揽住宅楼施工工程，后由其工程出现严重质量问题，建设单位为此提出索赔，对此质量问题的责任，说法正确的是（）。

A．建筑公司独自承担

B．王某独自承担

C．建筑公司与王某按过错比例承担

D．建筑公司与王某连带承担

57．按照《建设工程质量管理条例》规定，工程建设过程有关主体的下列行为中，除()外都是违法的。

A．为保证工程质量，设计单位对某重要设备指定了生产商

B．建设单位装修过程中指令拆除承重墙

C．施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比，提高了混凝土强度

D．监理工程师采用旁站、巡视、平行检测的方法实施监理

58．对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为()。

A．施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

B．建设单位应当先行备案后进行消防验收

C．可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

D．在验收后应当报公安机关消防机构备案

59．某工程竣工验收合格后第11年，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。

A．建设单位维修并承担维修费用

B．施工单位维修并承担维修费用

C．施工单位维修．设计单位承担维修费用

D．施工单位维修．混凝土供应单位承担维修费用

60．某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35 MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30 MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33 MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是()。

A．由于合同不属于政府监督的依据，所以质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

B．由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工 C．由于满足规范中的标准，属于合格产品．质量监督人员不可据此要求施工单位返工 D．根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工 61.某工程分为I、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，I号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。整个工程一并验收时，发现I号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是（）。

A．发包人可以主张整体工程质量不合格

B．施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责

C．合理使用寿命为设计文件规定的合理年限

D．发包人的行为视为对工号楼质量认可

62．某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是（）。

A．罚款

B．被扣除保证金

C．申请晋升资质等级不予批准

D．申请主项资质以外的资质不予批准

63．在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。

A．施工方上级单位

B．建设方

C．当地政府建设主管部门

D．人民法院

64．按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则说法正确的是（）。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2007年12月31日起诉讼时效中止 C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

65．某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市（）人民法院提起诉讼。

A．A区或8区

B．B区或C区 C．C区或D区

D．D区或A区

66．下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。

A．当事人可以委托l～2人作为诉讼代理人

B．委托他人代为