第一篇：2011年江苏省造价员基础理论考试模拟试卷

工程造价基础理论模拟试卷

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1.某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m3的砌筑工程量，砌筑砖基础的定额是（）。A.0.89工日/m3

B.1.12m3/工日

C.0.89m3/工日

D.1.12工日/m3

2.某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25％和15％，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.13.09

B.15.58

C.12.75

D.12.96 3.某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（）万元。A.1023

B.1125

C.1180

D.1239 4.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（）。

A.分部分项工程费

B.人工费

C.人工费＋机械费

D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 5.工程量清单项目编码的七、八、九位表示为（）顺序码。

A.专业工程

B.分项工程项目名称

C.分部工程

D.清单项目名称 6.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（）。

A.按审价部门提出的价格调整

B.按发包人指定的价格调整 C.按设计部门提出的价格调整

D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

7.用单价法编制施工图预算的主要工作有：①套预算定额单价；②计算工程量；③做工料分析；④列出分部分项工程；⑤计算多项费用汇总造价；⑥准备工作；⑦复核整理。其编制步骤应为（）。A.⑥→②→①→④→③→⑤→⑦

B.⑥→④→②→①→③→⑤→⑦

C.⑥→①→②→④→③→⑤→⑦

D.⑥→④→③→②→①→⑤→⑦ 8.不平衡报价法又称（）。

A.前重后轻法

款。

A.6

B.12

C.8

D.10 10.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（）合同。

A.固定总价

B.固定单价

C.调值总价

D.成本的酬金

11.竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（）天内进行核对审查并提出审查意见。A.20

B.30

C.45

D.60 12.包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（），不高于合同全额的（）。_

A.10％，20％

B.20％，30％

C.10％，30％

D.15％，25％ 13.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在（）中进行抵扣。

A.合同价款

B.工程进度款

C.预付备料款

D.工程结算款

14.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为750万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为20％，当累计结算工程款为（）时，开始扣回备料款。A.300万元

B.450万元

C.600万元

D.500万元

15.分部分项工程量清单项目编码为：040403003001，该项目为（）工程项目。

A.装饰装修工程

B.建筑工程

C.安装工程

D.市政工程 B.前轻后重法

C.突然降价法

D.增加建议法

9.可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时可调整合同价16.工程量清单编制原则归纳为“五统一”，下列错误的提法是（）。

A.项目编码统一

B.项目名称统一

C.计价依据统一

D.工程量清单计算规则统一

17.根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A.7

B.14

C.15

D.10 18.建设单位供应材料的一般结算方式为（）。

A.预算用量×预算价格

B.预算用量×预算价格－现场保管费 C.实际用量×实际价格

D.实际用量×实际价格－现场保管费

19.全部或部分使用政府投资的建设项目，应按工程价款结算总额（）的比例预留保证金。

A.3％

B.5％

C.1％

D.发承包双方自行约定

10.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（）。

A.自然人

B.公民

C.组织

D.法定代表人

21.我国招标投标法规定投标人编制投标文件所需的时间，自招标文件发出之日起到投标截止日止，最短不得少于（）。A.7天

B.14天

C.20天

D.30天 22.《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（）。

A.中标人报价最低

B.经评审的合理低价

C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。D.经评审的合理低价且不低于成本

23.对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出（）。

A.按照通常理解予以解释

B 不利于提供格式条款一方的解释 C.该条款无效

D.有利于提供格式条款一方的解释 24.施工合同文件正确的解释顺序是（）。

A.施工合同协议书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单；工程报价单或预算书。B.施工合同协议书；中标通知书；施工合同通用条款；施工合同专用条款；工程量清单。C.施工合同协议书；中标通知书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单。D.施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款。

25.在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由（）承担。A.建设单位

B.建设单位与承包商共担

C.承包商

D.勘察设计单位

26.在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是（）。

A．业主要求加速施工导致工程成本增加

B．由于业主和工程师原因造成施工中断 C．恶劣天气导致施工中断，工期延误

D．设计中某些工程内容错误导致工期延误

27.我省规定，采用工程量清单固定单价计价的，在合同未明确约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（），并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1％，综合单价可作适当调整。A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

28.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.14天

B.30天

C.60天

D.90天

29.工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和()，是工程造价的特殊职能。

A.流通职能

B.市场职能

C．计划职能

D．调控职能

30.我省2010年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（）。A.一类工35元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 B.一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日

C.一类工30元/工日，二类工28元/工日，三类工26元/工日 D.一类工56元/工日，二类工53元/工日，三类工50元/工日

31.投资决策过程可分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审四个阶段。其中在项目建议书(初步可行性研究)阶段的投资估算误差率应控制在（）内。

A.±30﹪ B.±20﹪ C.±10﹪ D.±5﹪ 32.方案选择和进行初步设计的造价控制目标是（）。

A.投资估算

B.初步设计总概算

C.施工图预算

D.建安工程承包合同价 33.在项目做出投资决策后，造价控制的关键就在于（）。A.可行性研究

B.设计

C.招投标

D.施工

34.定额编制时为了尊重客观实际，需要采用科学的态度并如实地反映工程项目造价的实际状况，这符合工程建设定额的（）特性。

A.真实性和科学性

B.真实性和时效性

C.系统性和统一性

D.稳定性和时效性 35.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（D）。

A.分部分项工程费

B.人工费

C.人工费＋机械费

D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 36.开展工程造价控制最佳的措施是（）。

A.主动控制

B.技术与经济相结合C.价值工程法

D.纠偏措施 37.《全国建设工程造价员资格证书》年检周期原则上不超过（）年。A.1

B.2

C.3

D.4 38.冬雨期施工费用一般包括取暖费、特殊养护措施费、防雨费、排水费及工效降低费等，这部分在工程量清单计价法中一般计取到（）中。

A.措施项目费

B.其他项目费

C.管理费

D.人机料消耗费中综合考虑 39.我国采购进口设备采用最多的一种货价方式是（）。

A.离岸价格

B.到岸价格

C.抵岸价格

D.完税价

40.设备购置费一般由设备原价和设备运杂费构成，其中的进口设备原价是指进口设备的（）。A.离岸价格

B.到岸价格

C.抵岸价格

D.订货合同价

二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）1.属于工程建设准备阶段的工作包括（）。

A.办理用地

B.初步设计

C.施工图设计

D.施工招标

E.签订合同

2.不可竞争费包括（），在工程发承包过程中，上述费用应按照规定的标准计取，不得任意降低计取标准。A.工程定额测定费

B.劳动保险费

C.现场安全文明施工措施费

D.安全生产监督费

E.税金

F.规费 3.清单计价法的材料预算价构成包括（）。

A.材料原价

B.采购保管费

C.二次搬运费

D.包装费

E.风险费

4.编制预算定额需要遵循以下原则（）。A.按社会平均水平编制

B.按社会平均先进水平编制

C.简明适用

D.坚持统一性与差别性相结合 E.坚持统一性与系统性相结合

5.建设项目竣工决算由（）几部分组成。A.建设项目财务结算书

B.竣工决算报告说明书

C.竣工工程平面示意图D.竣工决算报表

E.工程选价比较分析 6.工程量清单计价方法的作用是（）。

A.有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标 B.有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来 C.有利于业主获得最合理的工程造价

D.有利于国家对建设工程造价的宏观调控

E.有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势 7.工程量清单是招标文件的组成部分，编制工程量清单必须遵循（）的原则。

A.统一项目编码

B.统一项目特征

C.统一计量单位

D.统一工程量计算规则

E.统一项目名称

8.我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（）。

A.企业内部核算、制定企业定额的参考依据

B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算 C.编制建筑工程概算定额的依据

D.国有投资项目编制和审核工程预、结算的依据

E.建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据 9.建设项目投资决策过程可分为（）几个阶段。

A.项目规划阶段

B.可行性研究阶段

C.项目后评价阶段

D.项目评审阶段

E.项目建议书阶段

10.固定资产静态投资包括（）。A.建筑安装工程费

B.工程建设其他费

C.价差预备费

D.铺底流动资金

E.设备及工器具购置费 11.设备安装工程概算的编制方法有（）。A.扩大单价法 12.清单计价法的工程量计算规则包括（）。

A.项目划分

B.计算内容

C.计算范围

D.计算公式

E.定额含量 13.施工图预算的编制依据是（）。

A.《建设工程工程量清单计价规范》B.施工图纸及说明书和标准图集。C.适用的预算定额或专业工程计价表。D.施工组织的设计或施工方案。E.承包合同文件。

14.常见的合同争议解决办法主要有（）。

A.协商

B.调解

C.由建设主管部门裁决D.申请仲裁

E.申请仲裁或法院诉讼 15.我国法律的形式是（）。A.宪法

B.法律

C.行政法规

D.行政规章

E.规范性文件 16.法律责任的特征是（）。A.法律责任具有强制性

B.法律责任具有预防性

C.法律责任是由法律明文规定的D.公民和法人必须承担的义务

E.法律责任是不履行法定义务的后果 17.合同法的基本原则是（）。A.平等、自愿原则

B.权利与义务相统一的原则

C.遵守法律、维护社会公共利益的原则

D.公平、诚实信用原则 E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

18.建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。（）A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标D.建设工程中标无效的E.施工合同存在显失公平的条款 19.工程变更价款调整因素包括：（）A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；B.工程造价管理机构的价格调整；C.经批准的设计变更；D.双方约定的其他因素。E.施工单位原因

25.施工定额反映企业施工水平，一般根据专业施工的作业对象和工艺过程制定，是企业定额。一般具有以下作用（）。

A.社会平均化水平的体现B.组织和指挥施工生产的有效工具；C.编制施工预算的基础。D.竣工结算的依据 E.企业计划管理的依据；

三.判断题（共20题，每题1分，共20分）

B.概算指标法

C.类似工程预算法

D.估算法

E.概算定额法

F.预算单价法；

1.工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。

2.在初步设计阶段，影响项目造价的可能性为70％～85％。

3.生产经营性项目铺底流动资金是指生产经营性项目,为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的20％作为铺底流动资金计入建设项目总概算。×

4.某工地购进一批袋装水泥，水泥厂提供了材料质保书。建设单位和监理方以确保工程质量为由，要求施工企业将该批水泥送指定检测机构进行质量抽检，此检验费应由建设单位承担。

5.清单计价法的管理费中包括现场管理费。

6.临时设施费内容包括：临时设施的搭设、维修、拆除、摊销和施工出入口清洗、建筑垃圾外运等费用。

7.海关对进出国境或关境的货物和物品征收关税，计算公式为：关税＝[货价（FOB）＋国际运费＋运输保险费]×进口关税税率

8.间接费用定额是指与建筑安装施工生产的个别产品有关，为维持企业的经营管理活动所必须发生的各项费用开支的标准。

9.施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。

10.机械时间定额＝1/机械台班产量

11.人工幅度差是按劳动定额的基本用工乘以取定的人工幅度差系数确定。

12.工程量清单必须由招投标人委托具有资质的工程造价咨询机构编制。

13.工程量清单项目名称应根据附录项目名称确定。

14.某工程项目遇上二十年一遇的特殊恶劣天气，致使工程项目无法正常进行、且造成较大窝工现象，承包方可以由此不可抗力向业主提出工期索赔并附带费用索赔。

15.政府投资项目施工中发生重大工程变更，需按照基本建设程序报批后方可施工。

16.合同工期是总的有效施工作业工期之和，遇法定节假日应于顺延。

17.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

18.我省规定，同一标段包含多个单项（单位）工程时，措施项目及其他项目应按标段合并报价。× 19.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款。

20.在缺陷责任期内出现的缺陷均由承包人负责维修，如承包人不维修，发包人可委托他人维修并按合同约定扣除相应的保证金，并由承包人承担违约责任。

第二篇：01 2011年江苏造价员基础理论考试模拟试卷

2011年江苏省造价员考试 工程造价基础理论模拟试卷

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1.具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的产品车间生产线或独立工程是（A）。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部分项工程

D.建设项目

2.工程建设都有一个较长的建设期。在建设期内，由于存在许多不可控制的因素，影响工程造价的变化，工程造价在整个建设期处于不确定状态，这体现了工程造价（D）的特点。A.个别性

B.差异性

C.层次性

D.动态性 3.建设工程承包价格是对应于（B）而言的。

A.承包人

B.承、发包双方

C.发包人

D.建设单位

4.工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和(D)，是工程造价的特殊职能。

A.流通职能

B.市场职能

C．计划职能

D．调控职能

5.工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制两个方面。（B）为控制拟建项目工程造价的最高限额。

A.投资估算

B.初步设计总概算

C.施工图预算

D.承发包合同价 6.工程造价控制的重点阶段是（A）。

A.设计阶段

B.招投标阶段

C.施工阶段

D.结算审核阶段 7.(D)是控制工程造价最有效的手段。

A.采用先进技术

B.招标竞价

C.控制变更

D.技术与经济相结合 8.工程造价咨询业的首要功能（A）。

A.服务功能

B.引导功能

C.联系功能

D.审核功能 9.我省工程量清单计价办法规定，（D）不属于规费项目。

A.工程排污费

B.安全监督费

C.劳动保险费

D.建筑管理费

10.某砌砖班组有12名工人，砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成，砌砖墙的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量（B）。

A.80m

3B.76.8m3

C.115.2m3

D.120m3

11.某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m3的砌筑工程量，砌筑砖基础的定额是（C）。

A.0.89工日/m3

B.1.12m3/工日

C.0.89m3/工日

D.1.12工日/m3

12.某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25％和15％，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（A）工日。A.13.09

B.15.58

C.12.75

D.12.96 13.某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（B）万元。A.1023

B.1125

C.1180

D.1239 14.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（D）。

A.分部分项工程费

B.人工费

C.人工费＋机械费

D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费 15.工程量清单项目编码的七、八、九位表示为（B）顺序码。

A.专业工程

B.分项工程项目名称

C.分部工程

D.清单项目名称

清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示。一至九位为统一编码，其中，一、二位为附录顺序码，三、四位为专业工程顺序码，五、六位为分部工程顺序码，七、八、九位为分项工程项目名称顺序码，十至十二位为清单项目名称顺序码。前面的九位必需严格按清单计价规范选用，最后三位由清单编制者根据情况按顺序排列。

16.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（D）。

A.按审价部门提出的价格调整

B.按发包人指定的价格调整 C.按设计部门提出的价格调整

D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

17.用单价法编制施工图预算的主要工作有：①套预算定额单价；②计算工程量；③做工料分析；④列出分部分项工程；⑤计算多项费用汇总造价；⑥准备工作；⑦复核整理。其编制步骤应为（B）。

A.建设单位

B.建设单位与承包商共担

C.承包商

D.勘察设计单位

36.在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是(D)。

A．业主要求加速施工导致工程成本增加

B．由于业主和工程师原因造成施工中断 C．恶劣天气导致施工中断，工期延误

D．设计中某些工程内容错误导致工期延误

37.我省规定，采用工程量清单固定单价计价的，在合同未明确约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（C），并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1％，综合单价可作适当调整。A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

38.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（D）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.14天

B.30天

C.60天

D.90天

39.建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，投标方安全防护、文明施工措施费的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（C）。

A.60%

B.80%

C.90%

D.100% 40.我省2010年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（D）。

A.一类工35元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 B.一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 C.一类工30元/工日，二类工28元/工日，三类工26元/工日 D.一类工56元/工日，二类工53元/工日，三类工50元/工日

41.投资决策过程可分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审四个阶段。其中在项目建议书(初步可行性研究)阶段的投资估算误差率应控制在（B）内。

A.±30﹪ B.±20﹪ C.±10﹪ D.±5﹪ 42.方案选择和进行初步设计的造价控制目标是（A）。

A.投资估算

B.初步设计总概算

C.施工图预算

D.建安工程承包合同价 43.在项目做出投资决策后，造价控制的关键就在于（B）。A.可行性研究

B.设计

C.招投标

D.施工

44.定额编制时为了尊重客观实际，需要采用科学的态度并如实地反映工程项目造价的实际状况，这符合工程建设定额的（A）特性。

A.真实性和科学性

B.真实性和时效性

C.系统性和统一性

D.稳定性和时效性 46.开展工程造价控制最佳的措施是（A）。

A.主动控制

B.技术与经济相结合C.价值工程法

D.纠偏措施 47.《全国建设工程造价员资格证书》年检周期原则上不超过（C）年。A.1

B.2

C.3

D.4 48.冬雨期施工费用一般包括取暖费、特殊养护措施费、防雨费、排水费及工效降低费等，这部分在工程量清单计价法中一般计取到（C）中。

A.措施项目费

B.其他项目费

C.管理费

D.人机料消耗费中综合考虑 49.我国采购进口设备采用最多的一种货价方式是（A）。

A.离岸价格

B.到岸价格

C.抵岸价格

D.完税价

50.设备购置费一般由设备原价和设备运杂费构成，其中的进口设备原价是指进口设备的（C）。A.离岸价格

B.到岸价格

C.抵岸价格

D.订货合同价

51.在定额使用范围上，（A）是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额。A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.概算指标

E.投资估算指标 52.在定额使用范围上，（B）是工程建设定额中一种计价性定额。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.概算指标

E.投资估算指标

53.彩色地面砖规格是300×300mm，灰缝宽是1mm，面砖损耗率为2%，试计算100㎡地面需要消耗地砖数量（B）。A.1104

B.1127

C.1126

D.1125 54.预算定额中的人工工日消耗量与劳动定额相比，主要的差额就在于（C）。A.超运距用工

B.辅助用工

C.人工幅度差

D.其他用工

二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，D.申请仲裁

E.申请仲裁或法院诉讼 15.我国法律的形式是（）。ABCD A.宪法

B.法律

C.行政法规

D.行政规章

E.规范性文件 16.法律责任的特征是（）。ACE A.法律责任具有强制性

B.法律责任具有预防性

C.法律责任是由法律明文规定的D.公民和法人必须承担的义务

E.法律责任是不履行法定义务的后果 17.合同法的基本原则是（ACDE）。

A.平等、自愿原则

B.权利与义务相统一的原则

C.遵守法律、维护社会公共利益的原则

D.公平、诚实信用原则 E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

18.建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。（ABCD)A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 C.建设工程必须进行招标而未招标 D.建设工程中标无效的 E.施工合同存在显失公平的条款

19.我省建设工程依法必须招标的项目规模标准是（ABCD）。

A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的 B.施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的 C.重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D.总投资在2000万元人民币以上的 E.政府投资、融资金额在50万元以上的 21.工程变更价款调整因素包括：(ABCD)A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； B.工程造价管理机构的价格调整； C.经批准的设计变更； D.双方约定的其他因素。E.施工单位原因

22.单价法编制施工图预算在准备阶段主要包括以下内容：ABCD A.熟悉施工图纸。B.参加技术交底，踏勘施工现场。C.熟悉施工组织设计方案。D.确定定额依据

E.应用计价规范

23.在我国，利用工料单价法计算的建筑安装工程造价一般包括（ACD）。A.直接工程费

B.现场经费

C.利税

D.间接费

E.规费

24.在清单计价模式下，使用大型机械设备的费用一般是将（BCD）作为措施费用计入措施费用项目。

A.使用费

B.场外运输费

C.拆除费

D.组装费

E.修理费

25.施工定额反映企业施工水平，一般根据专业施工的作业对象和工艺过程制定，是企业定额。一般具有以下作用（BCE）。A.社会平均化水平的体现

B.组织和指挥施工生产的有效工具； C.编制施工预算的基础。D.竣工结算的依据 E.企业计划管理的依据；

26.预算定额中的人工工日消耗量是指在正常施工条件下生产单位合格产品所需消耗的人工工日数量，一般包括（AB）。A.基本用工

B.其他用工

C.超运距用工

D.辅助用工

E.人工幅度差 三.判断题（共20题，每题1分，共20分）

2.工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。√ 3.在初步设计阶段，影响项目造价的可能性为70％～85％。

×

4.生产经营性项目铺底流动资金是指生产经营性项目,为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的20％作为铺底流动资金计入建设项目总概算。×

5.某工地购进一批袋装水泥，水泥厂提供了材料质保书。建设单位和监理方以确保工程质量为由，要求施工企业将该批水泥送指

第三篇：江苏2007基础理论考试(造价员)[推荐]

工程造价基础

第一章

建设工程造价概论

1：建设工程指建造新的或改造原有的固定资产。经常进行的生产大修理不属于建设工程。2：建设工程是建设项目从预备、筹建、勘察设计、设备购置、建筑安装、试车调试、竣工投产，直到形成新的固定资产的全部工作。

3：建设项目指按一个总体设计进行建设施工的一个或几个单项工程的总体。4：建设工程项目分类：

按工程性质：新建、扩建、改建、迁建、重建、技术改造工程项目等

按项目规模：大型、中型、小型（工业项目）；大中型、小型（非工业项目），均按项目的经济效益和总投资额分

按投资用途：生产性、非生产性

按工程建设阶段：筹建、施工、竣工和建成投产项目

按来源渠道：国家预算内拨款、国家预算内贷款、自筹资金、国内合资、中外合资筹建项目 5：建设项目的构成：

单项工程（具有独立的设计文件在竣工后可独立发挥效益或生产能力的产品车间生产线或独立工程等）、单位工程（不能独立发挥生产能力但具有独立设计施工图纸和组织施工的工程）、分部分项工程（土建工程的分项工程按建筑工程的主要工程分如土方工程、钢筋工程等）。6：工程建设程序（P4图1、2）：

1）：建设前期阶段：2004年7月16日发布的[国务院关于投资体制改革的决定]规定，对于企业不使用政府投资建设的项目，不再实行审批制，即不再经过批准项目建议书、可行性报告和开工报告的程序，而是区别不同情况实行核准制和备案制。

2）建设准备阶段：无论政府投资还是企业投资都分为施工图设计和审查、办理用地、招标等程序。

3）签订施工合同：分包合同与总承包合同的约定应当一致，不一致的以总承包合同为准。7：建设成本管理要服从于承包价的管理，承包价的管理要适当顾及建设成本的承受能力。8：工程造价的含义：工程造价指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。工程造价是指工程价格。

9：区别和联系：建设成本是对应于投资和项目法人而言的；承包价格是对应于承发包双方而言的。

10：工程造价的特点：1）大额性2）个别性、差羿性3）动态性4）层次性5）兼容性 11：工程造价的职能：预测职能、控制职能、评价职能、调控职能。

12：工程造价的作用：1）是项目决策的依据；2）是制定投资计划和控制投资的依据；3）是筹建建设资金的依据；4）是利益合理分配和调节产业结构的手段；5）是评价投资效果的重要指标。

13：工程造价管理体制改革的最终目标是逐步建立市场形成价格为主的价格机制。14：工程造价管理含义：一是建设工程投资费用管理；二是工程价格管理。

15：工程造价管理组织三个系统：1）政府行政管理系统；2）企事业机构管理系统；3）行业协会管理系统。

16：工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制二个方面。

17：工程造价控制原理，以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制。

根据有关数据统计在初步设计阶段影响项目造价的可能性在75~95%；在技术设计阶段影响项目造价的要能性在35~75%；在施工图设计阶段影响项目造价的可能性是5~35%。18：技术与经济相结合是控制工程造价的最有效手段。

19：工程造价的合理确定：初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。对初步设计阶段实行建设项目招标包承包制签订承包合同协议其合同也应最高限价（总概算）相应的范围内。20：咨询业具有以下社会功能：服务功能、引导功能、联系功能。

21：咨询企业：甲级：取得乙级3年、造价工程师不低天60%出资额不低天总额60%、技术负责人是造价工程师高级职称15年以上造价工作、专业造价工作人员不少于20人中级以上不少于16人造价师不少于10人、注册资本不少于100万人民币、近三年营业性收入累计不低于500万元、制度齐全、职工办理保险、3年内无违规行为（第三十七条）；乙级：60%、10年、12人、8人、6人、50万元、（对照甲级的）

22：造价工程师注册执业：初始注册有效期4年，有效期满30日前申请延续注册（仍是4年一期）。

23：造价工程师权利：1）使用造价工程师名称（称谓权）；2）依法独立执行工程造价业务；3）在本人的成果文件上签字并加盖执业印章；4）发起设立工程造价咨询业；5）保管使用本人的注册证书和执业印章；6）继续教育。

24：造价工程师义务：1）遵守法律法规恪守职业道德；2）保证执业活动成果的质量；3）接受继续教育提高执业水平；4）执行工程造价计价标准和计价方法；5）与当事人有利害关系的应当主动回避；6）保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业技术秘密。

25：造价员从业：造价员受聘于一个工作单位并可从事以下与专业水平相符合的工程造价业务：1）高级水平可从事 各类建设项目相关专业工程造价编制审核和控制；2）中级水平可从事工程造价5000万元以下建设项目的相在专业工程造价编制；3）初级水平可从事工程造 价1500万元以下建设项目的相关专业工程造价编制。

26：造价员每三年参加继续教育的时间原则上不少于30小时。

27：造价员资格证书的管理：1）原则上每三年检验一次；2）验证结论分合格、限期整改、注销资格三种。

28：有下列情形应限期整改：近三年无业绩不能说明理由、近三年继续教育不满30学时、到期未参加资格证书验证；有下列情形注销资格证与印章：验证不合格未达到整改要求、已脱离造价业务岗位、近三年有二起以上不良信用行为记录的、失去工作能力或年纪超过70周岁的。29：工程建设其它费：经省级以上人民政府及其授权单位批准的必须列入工程建设成本的费用（包括）：建设单位管理费、土地使用费、试验研究费、评估咨询费、勘察设计费、工程监理费、生产准备费、水增容费、供配电贴费、引进技术和进口设备其它费、施工机构迁移费、联合试运行费 第二章

工程造价构成

1：工程造价构成划分：1）设备及工器具购置费用2）建设安装工程费用3）工程建设其它费用（含土地使用费、与建设有关的费用、与未来经营有关的费用）4）预备费（含基本预备费、差价预备费）5）建设期贷款利息6）固定资产投资方向调节税。

2：工程量清单计价模式构成：分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费、税金。3：材料预算价构成：原价+包装费+采购保管费（含采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗费）+运输费用+材料的实验检验费+其它费用（含保险费、关税、港口费、港口手续费、财务费）+风险

其中1）采购保管费是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的和项费用，采购的方式、批次、数量、以及材料保管的方式及天数不同、其费用也不相同、采购保管费包括：采

购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗；2）材料费是指在施工过程中耗用的构成实体的原材料、构配件、零件和半成品材料的用量以及周转材料的摊销量*相应的预算价计算的费用。4：机械台班单价构成：

台班折旧费+大修理费+经常修理费+安拆费及场外运输费+人工费+燃料动力费+其它费用 5：管理费包括：企业管理费、现场管理费、冬雨季施工增加费、生产工具用具使用费、工程定位、复测、点交、场地清费、远地施工增加费、非甲方所为四小时内临时停水停电费。6：措施项目费：环境保护费、临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆、砼

及钢筋砼模板及支架、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水降水、垂直运输机械费、室内空气污染测试、检验试验费、赶工措施费、工程按质论价费、特殊条件下施工增加费。

7：其它项目费：总承包服务费、预留金、零星工作项目费、现场安全文明施工措施费（我省将该费分为：基

本费、考评费、奖励费三部分，其中基本费属于投标人报价部分，其余的属于招标人部分）。

8：规费：工程定额测定费、安全生产监督费、劳动保险费（支付退休金、价格补贴、医药费、六个月

以外病假人员职工死亡补助抚恤费、在职职工养老保险费）注：六个月内的属人工费。9：税金：国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。

10：设备购置费：指为了建设项目购置或自制的达到固定资产标准的各种国产或进口设备、工具、器具的购置费用。

11：设备购置费=设备原价+设备运杂费（设备原价*设备运杂费率）

12：进口设备的交货类别：内陆交货类、目的地交货类、装运港交货类（主要有装运港船上交货价[FOB]称离岸价格、运费在内价[C＆F]和运费保险费在内价[CIF]称到岸价格）。

13：FOB 进口设备原价=进口设备抵岸价=货价+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+增值税+消费税+海关监管手续费+车辆购置附加费 14：费率：

1）运输保险费（中国人民保险公司收取的海运保险费约为货价的 2.66‰；铁路运保费约 3.5‰；空运保险费约 4.55‰）；

2）银行财务费=人民币货价（FOB）*银行财务费率（约 4‰~5‰）；

3）外贸手续费=（货价 FOB+国际运费+运输保险费）外贸手续费率（1.5%）； 4）关税=（货价 FOB+国际运费+运输保险费）*进口关税税率；

5）增值税=组成计税价格+增值税率（组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税）若消费税=（到岸价+关税）/（1-消费税税率）*消费税税率；

6）车辆购置附加费=（到岸价+关税+消费税+增值税）*进口车辆购置附加费率。

15：设备运杂费的构成：运费和装卸费、包装费、设备供销部门的手续费、采购与仓库保管费。P27 16：设备及工器具购置费是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成。

17：生产经营性项目铺底流流动资金指生产经营性项目为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的30%作为铺底流动资金计入建设项目总概算。但不构成建设项目总造价。P28 第三章

工程造价计价依据

1：定额就是规定的额度及限度，即标准和尺度。2：工程建设定额的特征：

1）真实性和科学性；2）系统性和统一性；3）稳定性和时效性。3：工程建设定额的分类：

按其内容分：1）劳动消耗定额；2）机械消耗定额；3）材料消耗定额

按其范围分：1）施工定额；2）预算定额；3）概算定额；4）概算指标；5）投资估算指标 按其适用目的分：1）建筑工程定额；2）设备安装工程定额；3）建筑安装程费用定额；4）工器具定额；5）工程建设其它费用定额。

4：施工定额：指具有合理劳动组织的建筑安装工人小组在正常施工条件下完成单位合格产品所需人工、机

械、材料消耗的数量标准。施工定额反映企业的施工水平（达到社会平均先进水平）5：施工定额作用：

1）是企业计划管理的依据；2）是组织和指挥施工生产的有效工具；3）是计算工人劳动报酬的依据；4）有利于推广先进技术；5）是编制施工预算、加强企业成本管理的基础

6：施工定额水平与劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反，劳动生产率水平越高施工定额水平也越高、而劳动和物质消耗数量越多施工定额水平越低。7：劳动定额按其表现形式不同分为时间定额与产量定额

时间定额：包括工作时间、辅助工作时间、准备与结束时间、必需休息时间以及不可避免的中断时间，工日/M等为单位，按8小时/工日计

产量定额：指在一定的生产技术和生产组织条件下在单位时间（工日）内所应完成合格产品的数量，M/工日为单位 时间定额*产量定额=1 8：劳动定额编制方法：

技术测定法、统计分析法、经验估算法、比较类推法。技术测定法是我国最基本的的方法 看P53[例3-1]与[例3-2] 9：材料消耗定额：指在合理和节约使用材料的前提下，生产单位合格产品所必须消耗的建筑材料的数量标准

10：根据施工生产材料消耗工艺要求建筑安装材料分为非周转性材料和周转性材料二大类

直接构成建筑安装工程实体的材料称为材料净耗量；不可避免的施工废料和施工操作损耗称为材料损耗量

材料消耗量=材料净耗量+材料损耗量 或=材料净用量/（1-材料损耗率）周转性材料以摊销量表示，材料消耗占工程成本的60%~70% 详P54、55、56页[例3-

3、3-

4、3-5] 11：机械台班消耗定额：指在正常的施工、合理的劳动组合和合理使用施工机械的条件下生产单位合格产品所必须的一定品种、规格施工机械作业时间的消耗标准，机械定额以台班计，每一台班按8小时计。

12：预算定额：是规定消耗在合格质量的单位工程基本构造要素上的人工、材料、机械台班的数量标准，是计算建筑安装产品价格的基础

13：预算定额用途和作用：1）是编制施工图预算、确定建筑安装工程造价的基础2）是编制施工组织设计的依据3）是工程结算的依据4）是施工单位进行经济活动分析的依据5）是编制概算定额的基础6）是合理编制招标标底、招标报价的基础

14：预算定额的种类：按专业性质分：建筑工程定额、安装工程定额（详细分类P59）15：预算定额编制原则：

1）按社会平均水平确定预算定额；2）简明适用原则；3）坚持统一性和差别性相结合原则 16：预算定额编制方法：人工工日消耗量、材料消耗量、机械台班消耗量

17：人工包括：基本用工和其它用工（运距用工、辅助用工、人工幅度差10~15%）

其中：超运距=预算定额取定运距—劳动定额已包括的运距

人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）*人工幅度差系数 18：材料消耗包括：主要材料、辅助材料、周转性材料、其它材料

19：概算定额：在相应预算定额的基础上根据有代表性的设计图纸和有关资料经过适当综合扩大以及合并而成的

概算定额介于预算定额与概算指标之间的一种定额

20：概算定额作用：1）编制概算的依据；2）设计方案比较的依据；3）编制概算指标和投资估算指标的依据；

4）也可作为投标报价参考

21：工程量清单：是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其它项目名称和相应数量的明细清单，是按照招标要求和施工设计图纸要求规定将拟建工程的全部项目和内容，依据统一的工程量计算规则、统一的工程量清单项目编制规则要求，计算拟建招标工程的分部分项工程数量的表格

工程量清单是招标文件的组成部分

22：工程量清单作用：1）供投标者报价和招标者招标、编制标底之用，为投标者提供了一个共同的竞争性投标的基础；2）工程施工过程中，每月结算时可按照表中序号对已实施的项目，按合同单价和有关合同条款计算应付给承包方的款项；3）在工程变更增加新项目或索赔时，可以选用或者参照工程量清单中的单价来确定新项目或索赔项目的单价和价格。23：工程量清单计价：指投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金

24：工程量清单计价方法的特点：1）充分体现市场性；2）充分体现竞争性；3）公平性、公正性；4）有利于工程款的拨付和工程造价的最终确定；5）有利于实现风险的全理分担；6）有利于业主对投资的控制。25：工程量清单计价方法的作用：1）符合我国当前工程造价体制改革中“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”；2）有利于将工程的质与量紧密结合起来；3）有利于业主获得最合理的工程造价；4）有利于标底的管理与控制；5）有利于中标企业精心组织施工、控制成本、充分体现本企业的管理优势。

26：综合单价：指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润，并考虑风险因素。

27：“计价规范”特点：强制性、实用性、竞争性、通用性

28：计价表作用：1）指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算；2）企业内部核算、制定企业定额的参考依据；3）一般工程（依法不招标工程）编制和审核工程预、结算的依据；4）编制建筑工程概算定额的依据；5）建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据。

29：计价表适用于是省行政区域内一般工业与民用建筑的新建、改建、扩建工程及其单独装饰工程施工工程，但不适用于修缮工程。

30：工程量清单招标逐步建立以市场形成价格为主的价格机制 第四章

工程造价的编制与确定

1：投资估算作用：1）是主管部门审批建设项目的主要依据也是银行评评估拟建项目投资贷款的依擗，工程投资估算是工程方案设计招标的一部分是立项初步设计的重要经济指标；2）建设项目的投资估算业主筹措资金银行贷款及项目建设期造价管理和控制的重要依据；3）正确选择技术先进和经济全理设计方案使项目总投资的最高限额不突破4）项目投资估算的正确与否也直接影响到对项目生产期所需的流动资金和生产成本估算并对项目未来经济效益和偿还贷款能力的大小起重要作用

2：投资估算内容包括：投资估算编制说明和投资估算表

3：设计概算：是设计文件的重要组成部分，是在投资估算的控制下由设计单位根据图纸说明概算定额（或

指标）各项费用定额（或取费标准）设备材料预算价格等数据用科学的方法计算编制和确定的建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用的档

4：设计概算作用：1）是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据；2）是签订建设工程合同和贷款合同的依据；3）是控制施工图设计和施工图预算的依据；4）是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据；5）是工程造价管理及编制招标标底和投标报价的依据；6）是考核建设项目投资效果的依据。

5：设计概算分为单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算三级

6：建筑单位工程概算由建筑安装工程中的直接工程费、间接费、计划利润和税金组成。可分为建筑工程概算和设备及安装工程概算二类

7：设计概算的编制方法：1）概算定额法（扩大单价法）（当初步设计建设项目达到一定深度基本能按初步设计图纸计算）2）概算指标法（深度不够不能计算工程量有指针可利用）3）类似工程预算法（无完整初步设计方案、建设单位又急于上报设计概算）

8：建筑工程项目总概算书内容：封面及目录、编制说明（概况、资金来源及投资方式、编制依据与原则、编制方法、投资分的、主要材料设备数量、其它说明情况）、总概算表、其它费用概算表、单项工程综合概算表、单位工程概算表、工程量计算表、分投资汇总表与分资金流量汇总表。

9：设备及安装工程概算的编制方法：预算单价法、概算指针法、设备价值百分比法、综合吨位指标法

10：施工图预算：根据批准的施工图设计、预算定额和单位计价表、施工组织设计文件以及各种费用等有关数据进行计算和编制的单位工程预算造价的文件。

11：施工图预算作用：1）考核工程成本、确定工程造价；2）编制投标文件、签订承发包合同；3）工程价款结算依据；4）落实和调整建设计划的依据；5）是施工企业编制施工计划的依据。

12：施工图预算编制方法：清单计价法、计价表法、单价法、实物法四种

四个统一：项目编码、项目名称、计量单位、工程量清单计算规则 三个自主：自主确定工料机单价、措施项目费、其它项目费的内容和费率 两个分离：量价分离、清单工程量与计价工程量分离 其中量价分离（从定额计价方式表达的）清单量与计价量分离（从报价方式描述）

13：项目编码：按五级编码设置（一至四级编码统一、五级编码编制人定）

一级分类码、二级章序码、三级节序码、四级清单项目码

14：项目特征：是对项目的准确描述是影响价格的因素是设置具体清单项目的依据，项目特征按不同的工程部位、施工工艺或材料品种、规格等分别列项，凡项目特征中未描述到的其它独有特征由清单编制人项目具体情况确定以准确描述清单项目为准。

15：凡工程内容中未列全的其它具体工程，由投标人按照招标文件或图纸要求编制，以完成清单项目为准，综合考虑在报价中，工程数量除另有说明外所有清单项目的工程量应按实体工程量为准并以完成后的净值计算，投标人投标报价时应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。

16：为了合理减少投标人的风险规范中明确规定：不论由于工程量清单有误或漏项还是由于设计变更引起新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减均应按实调整。

17：措施项目清单编制规则：应根据拟建工程的具体情况参照措施项目一览表列项，出现措施项目一览表未列项目编制人可作补充

措施项目清单编制依据：拟建工程的施工组织设计、施工技术方案、所拟建工程相关的工程施工规范与工程验收规范、招标文件、设计文件

18：预留金设置主要考虑可能发生的工程量变更而预留的资金 19：计价表与工程量清单计价法的主要区别：

1）计价表法计价主要依据施工图和计价表而不是依据统一编码工程量清单 2）计价表法主要适用于依法非招标的工程建设项目

20：实物法编制施工图预算是先用各分项工程的实物工程量分别套取预算定额求出单位工程所需的各种人工材料机械台班的消耗量然后分别*工程当地各种人工材料机械台班实际单价分别求得人工费材料费施工机械使用费再汇总相加求得直接费最后再按规定计取其它各项费用就可得出单位工程施工图预算造价 21：施工图预算审查方法：

全面审查法（工程量小工艺简单）、重点审查法、标准预算审查法（适用标准图纸施工）、分解对比审查法、分组计算审查法（速度快工作量小）、筛选法（适用于住宅）、利用手册审查法。

22：施工图预算审查内容：

审查工程量、审查预算单价的套用、审查工料机分析、审查人工材料机械台班价格、审查费用标准、审查总造价

23：报价方法：不平衡报价法（又称前重后轻法）、多方案报价法、增加建议方案、突然降价法、先亏后盈法

24：工程合同计价方式：

固定单价合同、可调价格合同、成本加酬金合同（成本加固定百分比酬金合同、成本加固定金额酬金合同、成本加奖罚合同、最高限额成本加固定最大酬金合同）25：建安工程合同可划分：

总价合同：固定总价合同（施工图预算加包干系数合同属于固定总价合同）调值总价合同（建设单位承担通货膨胀的风险，承包方承担的风险较小一般适用于工期较长的项目）

单价合同：估算工程量单价合同、纯单价合同、单价包干与包干混合式合（当准备发包的工程项目内容和设计不能十分确定或是工程量出入较大用）

成本加酬金合同：同工程合同

26：竣工结算审核内容：（单位竣工结算审核是在施工图预算审核的基础上进行）主要审核工程施工合同、设计变更、施工进度三方面

27：工程竣工结算方式：单位工程、单项工程、建设项目竣工结算 28：工程竣工结算审查时间： 500万20天、500~2000万30天、2000~5000元45天、5000万以上60天

（建设项目竣工结算在最后一个单项工程竣工审查确认后15天内汇总送发包人后30天内审查完成）

29：工程款结算原则：

1）正确反映工程进度、2）及时结算、3）简化结算手续、4）有利于施工企业经济核算、5）有利于促使工程早日竣工投产或使用工程款结算方式：1）按月结算、2）竣工后一次结算、3）分段结算、4）其它结算方式

30：预付款的规定：包工包料工程不低于合同价10%不高于合同价30%，在具备施工条件下应在签订合同一个月内或不迟于约定开工前7天预付工程款，发包人违约承包人在发出通知14天后停工并要求支付应付款利息并要求承担违约责任（预付款必须约定抵扣方式并在工程款中进行抵扣，凡没有签订合同或不具备开工条件的工

程发包人不得预付工程款不得以预付款名义转移资金）

31：预付备料款的数额要根据工作类型合同工期承包方式和供应方式不同条件 32：预付款起扣点推导公式：

未完成工程需主要材料总值=未完成工程价值*主要材料比重=预付备料款 未完成工程价值=预付备料款/主要材料比重

起扣时已完工程价值=施工合同总值--未完工程价值

第一次扣抵额=（累计已完工程价值-起扣时完成工程价值）*主要材料比重 以后每次扣抵=每次完成工程价值*主要材料比重

（一般情况下工程进度达到60%时开始抵扣预付备料款）

33：工程变更包括设计变更、施工条件变更、原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”其中最常见的是设计变更和施工条件变更（工程变更指全部合同文件的任何部分改变不论形式质量或数量的变化）34：工程价款调整

（建设工程价款结算暂行办法）财政部建设部印发：发包人收到承包人通知后14天内不预确认也不提出修改意见视同意调整调整因素：1）法律行政法规和国家有关政策变化影响合同价款2）工程造价管理机构的价格调整

3）经批准的设计变更4）发包人更改经审定批准的施工组织设计造成的费用增加5）双方约定的其它因素

35：工程竣工价款结算：竣工结算14天内明确答复，发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付应承担违约责任，如延期应支付利息

36：施工用水电费应由建设单位向供水供电部门申请总表后由施工单位在现场装分表计量按预算价付给建设单位

37：工程款支付规定（P143）：

1）根据计量结果承包人提出支付进度款申请14天内发包人支付工程价款的60%~90%为工程进度款，按约定发包人应扣回预付款与工程款同期结算抵扣；

2）发包人超过支付时间不支付工程进度款承包人发出通知经协商可延期支付，延期支付应自工程计量确认后第15天起计算应付款利息；

3）发包人不按约定支付工程进度款双方又未达成协议的导致施工无法进行的承包人可停止施工由发包人承担违约责任。

38：缺陷责任期：一般为6个月、12个月、24个月从工程通过验收之日起计算由于承包人原因导致无法按规定验收的责任期从实际通过竣工验收之日计算，由于发包人原因在承包人提交竣工验收报告90天后自动进入缺陷责任期

39：竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，是竣工验收报告的重要组成部分；竣工决算内容包括：竣工决算报告说明书、竣工工程平面示意图、竣工决算报表、工程造价比较分析四部分组成

第五章

工程建设法律基本知识

1：法律：广义指由国家制定认可体现统治阶级意志以国家强制力保证实施的具有普遍约束力的行为规范的总和包括法律法令条例规则规定决议决定命令等。狭义指拥有立法权的国家机关依照立法程序制定和颁布的规范性文件是法律的主要表现形式（我国只有全国人大及其常委会依照立法程序制定和颁布的规范文件是法律）

2：法规：广义指国家机关制定的一切规范性文件；狭义指国务院制定的法律规范性文件即行政法规以及省自治区直辖市和国务院批准的较大的市的权力机关及其常设机关制定的地方性法律规范性文件即地方法规

3：法律的形式：宪法、法律（刑法、民法通则、刑事诉讼法）、行政法规（中华人民共和国企业法人登记管理条例、建设工程质量管理条例）、地方性法规（江苏省建设工程管理条例）、行政规章（工程建设管理规定、造价工程师注册管理办法）、地方行政法规（江苏省建设工程施工招标投标管理办法）

4：法人：是具有民事权利能力和民事行为能力依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织法人应具备四个条件：依法成立、有必要的财产和经费、有自已的名称组织机构和场所、能独立承担民事责任

5：法律责任的特征：1）法律