第一篇：造价员考试基础知识复习题

造价员考试基础知识复习题

一、绪论章

1工程造价的计价与控制是以建设工程、单项工程、单位工程为对象，研究其在建设○前期、工程实施和工程竣工的全过程中计算和控制工程造价的理论、方法，以及工程造价的运动规律的学科。

○

2工程造价的计算过程与工程造价的控制过程是工程造价管理中两个并行的、各有侧重又相互联系、相互重叠的工作过程。

○

3工程造价的计算主要是指计算和确定工程造价及投资费用。

○

4工程造价的控制就是按照既定的造价目标，对造价形成过程中的一切得用（受控系统），进行严格的计算、调节和监督（施控系统），揭示偏差，及时纠正，保证造价目标的实现。

○

5工程造价的控制则是一个全过程动态的过程，是指从可行性研究阶段工程造价的预测开始，到工程实际造价的确定和经济后评价为止的整个建设期间的工程造价控制管理。

○6

建设程序的各个阶段，要用投资估算价控制设计方案的选择和初步设计概算造价；用概算造价控制技术设计和修正概算造价；用概算造价或修正概算造价控制施工图设计和预算造价。

7项目造价控制紧紧围绕着三大目标：投资控制、质量控制和进度控制。○8

要有效地控制工程造价，应该从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措○施。其中技术和经济相结合是控制工程造价最有效的手段

二、第一章

1投资的基本目的，是实现投资者及投资主体的利益追求，取得某种未来的收益。○

2投资是指投资主体未了特定的目的，以达到预期收益的价值垫付行为。（概念）○

3建设项目投资含固定资产投资两部分，建设项目总投资中的固定资产与建设项目的工○程再加在量上相等。

4工程再加既包括用于购买工程项目所含各种设备的费用，用于建筑施工和安装施工所○需支出的费用，用于委托工程勘察设计应支付的费用，用于购置土地所需的费用，也包括用于建设单位自身进行项目筹建和项目管理所花费费用等。

5书上图1.1-3 我国现行建设工程投资和工程造价构成的分析表 ○6

我国现行建筑安装工程费用由四部分构成：直接费、间接费、利润和税金。○7

工程投资主体的类型有：政府投资主体、企业投资主体、国家授权投资主体、个人投○资主体。

8全过程造价控制是指建设项目从可行性研究阶段工程造价的预测开始，到工程实际造○价的确定和经济后评价为止的整个建设期间的工程造价控制管理。（概念）9

在工程造价全过程中，要以设计阶段为重点。○10

要用投资估算价控制设计方案的选择和初步设计概算造价：用概算造价控制技术设计○和修正概算造价：用概算造价或修正概算造价控制施工图设计和预算造价。1

1要有效地控制工程造价，应该从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措○施，其中技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。

2所谓限额设计，就是要按照批准的设计任务书及投资估算控制初步设计，按照批准的○初步设计总概算控制施工图设计。

3工程招投标作为一种交易方式具有两大功能：一是解决业主与承包商之间信息不对称○问题，即通过招投标的方式使业主和承包商获得相互的信息；二是能够解决资源优化配置问题，即为业主和承包商相互选择创造条件，使业主和承包商获得双赢。1

4采取工程招投标这一经济手段，通过市场竞争择优选定承包商，不仅有利于确保工程○质量和缩短工期，更有利于降低工程造价，是工程造价控制的一个重要手段。1

5合同确定工程项目的价格（成本）、工期和质量（功能）等目标，规定着合同双方责权○利关系，所以合同管理必然是工程项目管理的核心。

合同管理是工程项目全过程的核心，也是提高管理水平和经济效益的关键。○17

造价工程师不仅要从事工程造价（包括工程量清单○

BQ）工作，也要参与工程管理，诸如协助招标、合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理等领域工作。

总投资在2亿元以上的项目，无论是中央政府投资还是地方政府投资，都要经国家计○委审查后报国务院审批。中央各部门所属小型和限额以项目的可行性研究报告，由各部门审批。总投资额在2亿元以下的地方政府投资项目，其可行性研究报告由地方计委审批。

4可行性研究报告经批准，建设项目才算正式“立项”。○如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10%以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向元审批单位报批可行性研究报告。1

5工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，○控制工程造价的关键在于设计。

经批准的投资估算作为工程造价控制的最高限额，是限额设计控制工程造价的主要依○据。

事前控制工作重点是控制工程变更和防止发生索赔。○18

工程造价咨询业的管理体制是指主管部门对工程造价咨询业管理的任务和组织、主管○部门与工程造价咨询市场中各主体方的关系及主管部门对工程咨询市场的管理方式。19

对工程造价咨询业管理的组织，通常采取政府行业主管部门与其授权的专业学会，行○业协会等社会团体各有分工、相互依赖、共同管理的组织形式。

合伙制企业是由两个以上的个人联合经营的企业，合伙人分享企业所得并对营业亏损○共同承担责任。

三、第二章：工程造价计价

1任何一个建设项目可以分解为一个或几个单项工程。任何一个单项工程都是由一个或○几个单位工程多组成的。

2单位工程包括有：一般土建工程、给排水工程、暖卫工程、电气照明工程、室外环境、○道路工程以及单独承包的建筑装饰工程等。单位工程若是细分，又是由许多结构构件、部件、成品与半成品等组成。

3综合单价是由分部分项工程的直接费、间接费、利润和规费、税金综合计算而成的，○综合单价法，也即工程量清单计价法。

4工程造价计价表现为：单件性、多次性、组合性，计价方法多样性及计价依据复杂性○等特征。

5由于影响造价的因素多，计价依据复杂、种类繁多。住哟啊可以分为7累： ○1)计算设备和工程的依据。

2)计算人工、材料、机械等实物消耗量依据。

3)计算工程单价的价格检疫局。

4)计算设备单价依据。

5)计算其他直接费、现场经费、间接费和工程建设其他费用依据，主要是相关的费用定额和指标。

6)政府规定的税、费。

7）物价指数和工程造价指数。6

可以把工程建设定额划分为劳动消耗定额、机械消耗定额和材料消耗定额三种。○7

工程建设定额分为通用定额、行业通用定额和专业专用定额三种。○8

施工定额是由劳动定额、材料消耗定额和机械台班消耗定额所构成。○9

定额材料消耗按照使用性质、用途、用量大小可以划分为四类：主要材料——是指直○接构成工程实体的材料；辅助材料——也是构成工程实体但比重较小的材料；周转性材料——又称工具材料，是指施工中多次使用但并比构成工程实体的材料；次要材料——是指用量小，价值不大，不便计算的零星用材料，可用估算法计算。

主要材料消耗定额包括直接使用在工程上材料净用量定额和在施工现场内运输及操作○中不可避免的施工废料和不可避免的材料损耗所组成的材料损耗定额。1

1材料损耗率=损耗量/净用量*100% ○

材料消耗量=材料净用量+损耗量=材料净用量*（1+损耗率）1

2基本用工：指完成分项工程的主要用工量 ○1

3其他用工：指辅助基本用工消耗的工日。包括三类：超运距用工、辅助用工、人工○幅度差用工。

4综合预算定额是确定一定计算单位的扩大分项工程或扩大结构构件的人工、材料、机○械消耗量的标准。

5综合预算定额以计价为主，取代预算定额，作为编制施工图预算，进行工程拔款和办○理工程结算的依据以及编制概算定额和概算指标的基础，也是编制工程标底的依据。

机械台班单价是指一台施工机械，在正常运转条件下一个工作班中所发生的全部费用。○共包括以下几项：

1)折旧费。

1)大修理费

2)经常修理费

3)按拆费及场外运输费 4)燃料动力费

6）人工费

7）养路费和车船使用费

四、第三章、工程招投标

1招投标的性质：工程招标是要约邀请，而投标是要约，中标通知书是承诺。○

2招标投标的意义和内容： ○

意义：（1）实行工程招标投标基本形成聊由市场定价的价格机制，使工程价格更加趋于合理。

（2）实行工程招标投标能够不断降低社会平均劳动消耗水平，使工程价格得到有效控制。

（3）实行工程招标投标便于供求双方更好地相互选择，使工程价格更加符合价值基础，进而更好地控制工程造价。

（4）实行工程招标投标有利于规范价格行为，事公开、公平、公正的原则得以贯彻。

（5）实行工程招标投标能够减少交易费用，节省人力、物力、财力，进而使工程造价有所降低。

内容：具体说包括工程强制招标的范围、工程招标的种类与方式、工程招标的程序、工程招标投标文件的编制、标底编制和审查、投标报价以及开标、评标、定标等。

3招投标制度的试行：第一次：1980年10月；第二次：1984年11月；第三次：1986○年4月

4招投标制度的推广：1991年11月21日建设部、国家工商行政管理局联合下发《建筑○市场管理规定》，明确提出加强发包管理和承包管理。1994年12月16日建设部、体改委再次发出了《全面深化建筑市场体制改革的意见》，尤其强调了建筑市场管理环境的治理。

5合同是一种契约，是当事人之间依法确定、变更、终止民事权利义务关系的协议。○6

工程保险是指业主和承包商为了工程项目的顺利实施，向保险人（公司）支付保险费，○保险人根据合同约定对在工程建设中可能产生的财产和人身伤害承担赔偿保险责任。

7工程担保是工程风险转移的由一个重要手段，它能有效地保障工程建设的顺利进行，○许多国家政府都在法规中规定要求工程担保，在标准合同条件中也含有关于工程担保的条款。

8我国《招标投标法》指出，凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目○的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；

（2）全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目；

（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

1建设工程项目总承包招标；○2建设工程勘察招标；○3建设工9

工程项目招标的种类：○○

4建设工程施工招标；5建设工程监理招标；6建设工程材程设计招标；○○○料设备招标 10

施工招标是指招标单位的施工任务发包，鼓励施工企业投标竞争，从中选吃技术能力○强、管理水平高、信誉可靠且报价合理的承建单位，并以签订合同的方式约束双方在施工过程中行为的经济活动。

1施工招标单位应具备的条件：

1、招标人应是“提出招标项目，进行招标的法人或者其○他组织”。

2、招标人自行办理施工招标事宜的，应当具有编制招标文件和组织评标的能力。

2工程招标应具备的条件： ○

（1）工程建设已经主管部门批准，并y8ijing列入年度投资计划。

（2）设计文件已经批准。

（3）建设资金已经批准。

（4）招标文件已经编写完成并已经批准。

（5）施工准备工作已就绪。

3标底价、最高报价值是指招标人根据招标项目的具体情况，编制的完成招标项目所需○的全部费用是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价，是招标人对建设工程的期望价格。

4工程量清单计价模式主要采用的是综合单价法。○

其具体做法是按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的同意“项目编码、项

目名称、计量单位和工程量计算规则”进行计价。

首先，计算工程量，编制分部分项工程量清单。然后，分析分部分项工程量清单项目综合单价。综合单价确定以后，填入工程量清单中，并与分部分项工程量相乘得到分部分项工程费，再根据计价依据和招标文件规定，计算出措施项目费、其他项目费、规费和税金，汇总求和后得到标底价或最高报价值。

5工程量清单计价的单位按所综合的内容不同，可以划分为三种形式： ○

（1）工料单价；

（2）完全费用单价；

（3）综合单价

投标机会选择的决策方法：（1）单纯评分法；（2）加权评分法 ○17

投标担保方式一般可以分为有两种方式：（1）投标保证金；（2）银行出具的银行保函○或担保公司出具的担保书。

决策树是模仿数目成长过程，以从出发点开始不断分支来表示所分析问题的各种发展○可能性，并以各种分支的期望之中的最大者作为选择的依据。

工程风险的防范与管理应该是全过程的。针对不同的风险，可以采用的风险防范措施○有：回避风险、转移风险、自留风险和利用风险。

投标策略的类型：（1）生存型；（2）竞争型；（3）盈利型 ○

21评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。○2

2评标方法包括经评审的最低投标价法、综合评估法或者法律、行政法允许的其他评标○方法。

3国际工程招标投标坚持和贯彻公开、公正、平等竞争、及时有效的基本原则。○2

4广东省完善招标投标计价行为的措施： ○

有三点：（1）设立最高报价值；（2）完善计价办法；调整定额水平

第四章：工程合同管理

1建设工程合同是广义的加工承揽合同的一种，尤其是建设工程施工合同，即承包人按○照发包人的要求完成工程建设、支付符合合同约定质量目标的工程，发包人及时向承包人支付工程价款及相关款项的合同，对应于承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果，定作人向承揽人付予报酬的合同。

2建设工程合同的分类: ○(1)工程勘察合同；是指对工程项目进行实施地考察或者查看，主要内容包括工程测量、水文地质勘察和工程地质的勘察等;（2）

工程设计合同；是指正式进行工程的建筑、安装之前，预先确定工程的建设规模、主要设备的配置、建筑结构等的合同。（2）工程施工合同；是指承包人按照发包人要求，依据勘察、设计及有相关资料和要求，进行工程建设、安装的合同。

3合同监督的严格性； ○

国家对施工合同的监督是十分严格的，包括三个方面：

（1）对合同订立的监督;（2）对合同主体的监督；（3）对合同履行的监督

4订立施工合同的原则： ○（1）守法原则；（2）自愿原则；（3）诚实信用原则；

（4）等价有偿原则；

（5）平等原则；

（6）不得损害社会公共利益和扰乱社会经济秩序原则。

5施工合同的类型： ○

（一）按照承包方式不同，施工合同可以分为总承包合同、专业分包合同和劳务分包合同。

（二）按照计价方式不同，施工合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。6

发包人义务;○支付工程价款是发包人的主要义务，除此之外，发包人还应履行以下义务: 1)办理土司征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责上述工作遗留的问题： 2)将施工所需水、电、通信线路从施工场地外部接驳至专用条款约定的地点，保证施工期间的需要； 3)开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足施工运输的需要；

4)向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线自恋，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料；

5)办理施工许可证及其他所需证件和办理文件和办理临时用地、停水、停电、终端道路交通、爆破作用等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）； 6)确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交承包人；

7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

8)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作； 9)双方在专用条款没约定的发包人应做的其他工作。7

承包人义务 ○

承包人的主要义务是按照合同约定和指令组织施工，交付符合合同约定质量标准的工程。除此之外，承包人还应履行下列义务：

1)按合同规定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同；

2)按合同规定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；

3)负责施工场地、安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施及要约标志；

4)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施；

5)遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全防护、文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人；

6)合同工程或者某单项工程已竣工未交付发包人之前，负责已完工程的照管工作。照管工作期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；

7)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

8)遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工钱施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款； 9)双方在专用条款内约定的承包人应做的其他工作。8

BOT方式： ○

是建造一运营一移交的管理模式。9

索赔的依据 ○索赔要有证据，证据事索赔报告的重要组成部分。证据不足或者没有证据，索赔就可能不能成立。提出的索赔的主要依据主要有以下几方面：

1.合同文件及合同文件得附件，包括施工过程中的补充协议，经认可的工程进度计划等。

2.双方往来的信件及各种会议纪要。会议纪要只有经过各方签署之后才能作为索赔的依据。

3.施工记录，以及气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告，工程中停电、停水、道路开通和封闭的记录和证明。

4.国家有关法律、法规、政策性文件，物价指数、市场价格等。5.材料采购、订货、运输、进场及使用的等方面的凭证。

第二篇：造价员复习题

造价员习题

1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是（）。答案：D A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人

2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（）答案：B

A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适

3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（）答案：C

A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同

C．勘察合同、设计合同和施工合同 D．供水供电合同和运输合同

4、工程造价的特点是（）答案：D

A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性

C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性

5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。答案：A

A．建筑安装工程费用 B土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费

6、下列费用中不属于社会保障费的是（）答案：D A．养老保险费 B．失业保险费 C．医疗保险费 D．住房公积金

7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。答案：B A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门

8、工程造价计价主要方法有（）答案：C A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种

C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种

9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。答案：A A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会 C．国家技术管理局 D．以上均可

10、劳动定额是建筑安装工人在正常的施工（生产）条件下、在一定的生产技术和生产组织条件下、在平均先进水平的基础上制定的。又称（）答案：A A．人工定额 B．概算定额 C．施工定额 D．预算定额

1、劳动定额分为产量定额和时间定额两类。时间定额与产量定额的关系是（）答案：D

A．相关关系 B．独立关系{来源：考{试大} C．正比关系 D．互为倒数

2、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）答案：B

A．营业税 B．房产税 C．城市维护建设税 D．教育费附加

3、工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于（）答案：B A．直接工程费 B．措施费 C．规费 D．企业管理费

4、投资估算一般分为（）答案：A A．建设项目、单项工程、单位工程三个层次 B．单项工程、单位工程二个层次 C．单项工程、单位工程、分部工程三个层次 D．建设项目、单项工程二个层次

5、预算定额是按照（）编制的。答案：B

A．行业平均水平B．社会平均水平C．行业平均先进水平D．社会平均先进水平

6、标底是依据国家统一的工程量计算规则、预算定额和费用定额计算出来的工程造价，是（）对建筑工程预算的期望值。答案：B A．投标人 B．招标人 C．工程师 D．项目经理

7、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）答案：C

A．可以修改补充，但不能撤回已提交的投标文件

B．不可以修改补充，不可以撤回已提交的投标文件

C．可以修改补充，可以撤回已提交的投标文件

D．可以撤回已提交的投标文件，但不再有资格投标

8、《建设工程工程量清单计价规范》由建设部批准，自（）施行。答案：C A．2002年4月1日 B．2003年4月1日 C．2003年7月1日 D．2005年7月1日

9、工程量清单应由具有编制招标文件能力的（）进行编制。答案：B

A．招标人 B．招标人或受其委托具有相应资质的中介机构

C．具有相应资质的中介机构 D．建设行政主管部门

10、根据我国现行的工程量清单规范规定，单价采用的是（）

A．人工费单价 B．工料单价 C．全费用单价 D．综合单价

1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是（）。答案：D A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人

2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（）答案：B

A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适

3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（）答案：C A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同 D．供水供电合同和运输合同

4、工程造价的特点是（）答案：D A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性

5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。答案：A A．建筑安装工程费用 B土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费

6、下列费用中不属于社会保障费的是（）答案：D

A．养老保险费 B．失业保险费 C．医疗保险费 D．住房公积金

7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。答案：B A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门

8、工程造价计价主要方法有（）答案：C A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种

C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种

9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。答案：A A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会 C．国家技术管理局 D．以上均可

10、劳动定额是建筑安装工人在正常的施工（生产）条件下、在一定的生产技术和生产组织条件下、在平均先进水平的基础上制定的。又称（）答案：A A．人工定额 B．概算定额 C．施工定额 D．预算定额

1、劳动定额分为产量定额和时间定额两类。时间定额与产量定额的关系是（）答案：D A．相关关系 B．独立关系 C正比关系 D互为倒数

2、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）答案：B

A．营业税 B．房产税 C．城市维护建设税 D．教育费附加

3、工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于（）答案：B

A．直接工程费 B．措施费 C．规费 D．企业管理费

4、投资估算一般分为（）答案：A A．建设项目、单项工程、单位工程三个层次 B．单项工程、单位工程二个层次 C．单项工程、单位工程、分部工程三个层次 D．建设项目、单项工程二个层次 】

5、预算定额是按照（）编制的。答案：B

A．行业平均水平B．社会平均水平C．行业平均先进水平D．社会平均先进水平

6、标底是依据国家统一的工程量计算规则、预算定额和费用定额计算出来的工程造价，是（）对建筑工程预算的期望值。答案：B A．投标人 B．招标人 C．工程师 D．项目经理

7、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）答案：C A．可以修改补充，但不能撤回已提交的投标文件 B．不可以修改补充，不可以撤回已提交的投标文件 C．可以修改补充，可以撤回已提交的投标文件 D．可以撤回已提交的投标文件，但不再有资格投标

8、《建设工程工程量清单计价规范》由建设部批准，自（）施行。答案：C A．2002年4月1日 B．2003年4月1日 C．2003年7月1日 D．2005年7月1日

9、工程量清单应由具有编制招标文件能力的（）进行编制。答案：B A．招标人 B．招标人或受其委托具有相应资质的中介机构 C．具有相应资质的中介机构 D．建设行政主管部门

10、根据我国现行的工程量清单规范规定，单价采用的是（）答案：D

A．人工费单价 B．工料单价 C．全费用单价 D．综合单价转载自:考试大[Examda.Com]

答案：D

6、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（）确定。

A．项目特征 B．工程内容 C．计量单位 D．项目编码

分部分项工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。

答案：A

7、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物的是（）

A．单项工程 B．单位工程转载自:考试大[Examda.Com]

C．特定专利项目 D．私人投资项目

答案：A

1、在建设工程招标投标中。资格审查分为资格预审和资格后审。经资格后审不合格的投标人（）。

A．不得参加投标考试大论坛 B．需要新提交审查资料

C．编制的投标书作废标处理 D．需酌情扣除评标得分

答案：C

2、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，可以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后（）。

A．7天内 B．10天内

C．14天内考试大－中国教育考试门户网站(www.xiexiebang.com)D．28天内

答案：A

3、因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定 要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同通用条款13.2款约定为（）。

A．7天 B．14天 C．21天 D．28天

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

答案：B

4、若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天，则工程竣工结算报告的金额应该为（）。

A．500万元以下 B．500万元-2000万元

C．2000万元-5000万元www.xiexiebang.com考试就上考试大 D．5000万元以上

500万元以下：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为20天

500万元-2000万元：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为30天

2000万元-5000万元：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天

5000万元以上：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为60天

答案：C

5、竣工验收报告的汇总与编制一般由（）完成。

A．建设单位 B．竣工验收委员会 C．施工单位 D．监理单位

答案：A

6、根据《建设工程质量管理条例》，下列有关建设工程的最低保修期限的规定，正确的是（）。

A．地基基础工程为30年 B．屋面防水工程的防渗漏为3年

C．供热与供冷系统为2个采暖期和供热期 D．设备安装和装修工程为1年

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防漏，为5年；

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期，供冷期；

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

答案：C

7、工程量清单计价费用中的分部分项工程费包括（）。

A．人工费、材料费、机械使用费 B人工费、材料费、机械使用费、管理费

C人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润 D人工费、材料费、机械使用费、利润及风险费

答案：D

8、招标人采用邀请招标方式的，应当向（）以上具备承担招标项目的能力，资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。

A．二个 B．三个 C．五个 D．七个

答案：B

9、概算定额是在预算定额的基础上，根据有代表性的建筑工程通用图和标准图等资料，进行综合、扩大和合并而成，建筑工程概算定额，亦称为（）。

A．概算指标 B．综合结构定额 C．扩大结构定额 D．补充定额

答案：C

10、索赔按照目的的划分，可以分为（）。

A．合同内索赔和合同外索赔 B．工期延长索赔和费用补偿索赔 C．单项索赔和综合索赔 D．索赔和反索赔

答案：B 1、2001预算定额基价中，已包括了施工过程中的（）。在编制工程量清单时，应列入分部分项工程量清单中。

A．成品保护费 B．特殊成品保护费 C．材料保护费 D．一般成品保护费

答案：D

2、（）适用于工程量相对较少且能够精确计算，工期较短、技术要求相对简单、风险较小的建设项目。

A．总价合同 B．单价合同 C．总包合同 D．分包合同

答案：A

3、（）是指按照一个总体设计文件进行施工建造、经济上实行独立核算。

A．建设项目 B．单项工程 C．单位工程 D．分部工程

答案：A

4、施工定额是按照（）编制的。

A．平均水平B．先进水平C．平均先进水平D．较高水平E．中等水平

答案：C

5、要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。下而属于要约邀请的是（）。

A．建筑工程合同 B．投标书 C．中标通知书 D．招标公告

答案：D

6、（）是指施工企业根据本企业的施工技术管理水平、以及有关工程造价资料制定的，并供本企业使用的人工、材料和机械台班消耗量。

A．预算定额 B．概算定额 C．概算指标 D．企业定额

答案：D

7、措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程（）非工程实体项目的费用。

A．施工前和施工后 B．施工过程中和施工后 C．施工前和施工过程中 D．施工过程中

答案：C

8、建筑工程招标的开标、评标、定标由（）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。

A．国家授权机关 B．施工单位 C．建设单位 D．以上均可

答案：C

9、按照建筑安装工程费的组成规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入（）。

A．直接工程费 B．间接费 C．施工机械使用费考试大论坛 D．措施费

答案：D

10、我国现行建筑安装工程费用项目由直接费、间接费、（）和税金组成。

A．措施费 B．规费 C．利润 D．财务费

答案：C

1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）

A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金

C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金

答案：D

2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（）

A施工单位搭设的临时设施费B危险作业意外伤害保险费C劳动保障费 D已完工程和设备保护费

答案：B

3、在下列费用中，不属于直接费的是（）

A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费

答案：C

4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（）

A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费

答案：A

5、下列不属于材料费用的是（）

A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费

答案：D

6、建筑安装工程直接费中的人工费是（）

A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用

D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用

答案：C

7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（）

A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费

答案：A

8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元

A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6

答案：A

9、在建筑安装工程费中，材料运杂费是指由其来源地运到（）所发生的全部费用

A．施工工地 B．施工操作地点 C．施工工地仓库或指定堆放地点 D．施工工地仓库后出库

答案：C

10、建筑安装工程施工中生产工人的流动施工津贴属于（）

A．生产工人辅助工资 B．工资性补贴 C．职工福利费{来源：考{试大}D．生产工人劳动保护费

答案：B

1、建筑安装工程中生产工人的产、婚、丧假期的工资属于（）

A．工资性补贴 B．职工福利费考试大－中国教育考试门户网站(www.xiexiebang.com)

C．生产工人辅助工资 D．生产工人劳动保护费

答案：C 2按建标【2003】206号文的规定，在建安工程造价中，安全施工费=（）×安全施工费费率

A．人工费 B．直接工程费 C．材料费 D．直接费

答案：B

3、某施工项目直接费为1200万元，其中直接工程费为800万元，措施费为400万元，直接工程费中的人工费为300万元，该施工项目的安全施工费费率为2%，则该施工项目的安全施工费为（）万元

A．24 B．16 C．8 D．6

答案：B

4、二次搬运费的计费基础是（）

A．人工费 B．直接工程费 C．材料费

D．人工费+材料费来源：考试大

答案：B

5、建筑安装工程费中的规费应属于（）

A．直接费

B．直接工程费

C．间接费

D．现场管理费

答案：C

6、按建标【2003】206号文的规定，建筑安装工程费用中的规费包括了（）费用。

A．工程排污、社会保障、危险作业意外伤害保险 B．住房公积金、工程排污、环境保护

C．社会保障、安全施工、环境保护 D．住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工

答案：A

7、建筑安装工程施工中工程排污费属于（）

A．直接其他费 B．现场管理费 C．规费来源：考试大 D．直接费

答案：C

8、建安企业支付的病假在6个月以上的生产工人的工资应计入（）

A．生产工人辅助工资

B．劳动保险费

C．待业保险费

D．现场管理费

答案：B

9、建安企业支付的离退休职工的易异地安家补助费应计入（）

A．生产工人辅助工资 B．劳动保险费 C．待业保险费来源：考试大

D．现场管理费

答案：B{来源：考{试大}

10、教育费附加的计费基础是（）

A．建设投资 B．总投资 C．营业税

D．城市维护建设税

答案：C

1、在建安工程造价中，营业税的税额为营业税的（）

A．3.00%考试大论坛 B．3.41% C．5.00% D．5.50%

答案：A

2、建安工程费中的税金是指（）

A．营业税、增值税和教育费附加 B．营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加

C．营业税、城乡维护建设税和教育费附加

答案：C

3、建安企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指（）

A．措施费 B．规费 C．企业管理费 D．其他直接费来源：考试大的美女编辑们

答案：C

4、组成分部工程的元素是（）

A．单项工程 B．建设项目 C．单位工程 D．分项工程

答案：D

5、工程项目建设的正确顺序是（）

A．设计、决策、施工 B．决策、施工、设计 C．决策、设计、施工 D．设计、决策、施工

答案：C

6、初步设计图纸的作用是（）

A．编制可行性研究报告的依据 B．编制概算的依据来源：考试大的美女编辑们

C．编制投资估算的依据 D．编制项目建议书的依据

答案：B

7、对于承包商而言，建设共同合同计价模式中没有风险的是（）

A．固定总价合同 B．固定单价合同 C．成本加酬金合同

答案：C

8、固定单价合同一般适用于（）

A．工期短的工程 B．工期长、技术复杂的工程 C．技术简单的工程 D．规模小的工程

答案：B

9、建设工程造价是指建设某项工程，预期开支或实际开支的（）

A．人工费+材料费+机械费 B．直接费+间接费+利润+税金

C．全部固定资产投资和流动资产投资 D．建筑安装工程造价

答案：C

10、已完工程 及设备保护费属于（）

A．定额直接费 B．临时设施费来源：考试大 C．间接费 D．措施费

答案：D

1、（FOB）是我国进口设备采用最多一种货价，既（）

A．内陆交货价 B．装运港船上交货价 C．进口设备电价 D．目的地交货价

答案：B

2、工器具及生产家具购置费，用于（）

A．建设单位施工现场办公室 B．施工单位项目办公室 C．行政主管部门使用 D．保证新建项目初期正常生产

答案：D

3、构成工程建设其他费用的内容是（）

A．建设管理费 B．企业管理费 C．临时设施费 D．冬季施工增加费

答案：A

4、形成无形资产的费用是（）

A．人工培训费 B．停工损失费 C．施工降效费 D．专利使用费

答案：D

5、基本预备费主要用于（）

A难以预料的工程费用 B肯定会发生的费用 C材料价格波动 D防止地震、战争**等不可抗力

答案：A

6、建设期贷款利息的估算，根据建设期资金用款计划，可按（）

A当年借款按全年计息 B上年借款按半年计息 C上年借款按全年计息 D当年借款按无息考虑

在编制投资估算时通常假定借款均在每年的年中支用，借款第一年按半年计息，其余各年份按全年计息。

答案：C

7、安装一套箱式变电站（含调试），人工、材料、设备、机械费合计为10万元，其中人工费7万元，管理费费率为40%，利润为7%，风险费用2万元，措施项目费1.5万元，税金3.4%，规费3万元，按工程量清单计价方式计算，建筑安装工程造价的正确答案是（）

A．1204569 B．1119960 C．1158039 D．1188039

答案：A

8、开关柜的供应价格10万元，运杂费率为1%，采购及保管费率为2%，运输消耗为0，则，开关柜的预算价格为（）

A．103020元 B．103000元 C．102001元 D．101002元

答案：A

9、一个单项工程是由能够各自发挥专业效能的多个单位工程组成，这体现了工程造价具有（）

A．个别性 B．动态性 C．层次性 D．兼容性

答案：C

10、（）是投资者和承包商双方共同认可的由市场形势形成的价格。

A．静态投资 B．竣工结算价 C．建筑安装工程造价 D．建设项目的工程造价

答案：C

1、“建设工程的实际造价直至竣工决算后才能最终确定”体现了工程造价的（）

A．大额性 B．动态性 C．兼容性 D．层次性

答案：B

2、工程量清单计价模式与定额加费率造价管理模式的不同之处是（）

A．结算方式 B．工程量计算程序 C．综合单价计价 D．施工合同

答案：C

3、（）是项目成本管理的重点。

A．直接成本 B．施工成本 C．工程成本 D．企业成本

答案：B

4、施工企业缴纳的城市维护建设税，应以实际缴纳的（）税额为计税依据。

A．增值税 B．营业税 C．所得税 D．消费税

答案：B

5、计量工程用工用料和机械台班消耗的基本单元是（）

A．分部工程 B．单项工程来源：考试大 C．分项工程 D．单位工程

答案：C

6、工程项目管理以（）控制为核心。

A．投资 B．质量 C．进度 D．工程项目目标考试大论坛

答案：D

7、加快进度虽然一般需要增加投资，但却可以提早发挥投资效益，这表明进度目标与投资目标至今存在着（）的关系。

A．既对立又统一 B．对立 C． 统一 D．既不对立又不统一

答案：A

8、（）三要素构成了合同法律关系。

A当事人、权利、义务 B物、智力成果、行为 C客体、主体、内容 D自然人、法人、其他组织

答案：C

9、根据《合同法》的规定撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。

A．承诺通知到达要约人之前 B．邀约到达受要约人之前

C．受要约人发出承诺通知之前来源：考试大 D．受要约人发出承诺通知之后

答案：A

10、在订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确规定，合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。

A．订立合同时订立地 B．履行合同时履行地 C．订立合同时履行地 D．履行合同时订立地

答案：C

1、“建设工程的实际造价直至竣工决算后才能最终确定”体现了工程造价的（）

A．大额性 B．动态性 C．兼容性 D．层次性

答案：B

2、工程量清单计价模式与定额加费率造价管理模式的不同之处是（）

A．结算方式 B．工程量计算程序 C．综合单价计价 D．施工合同

答案：C

3、（）是项目成本管理的重点。

A．直接成本 B．施工成本 C．工程成本 D．企业成本

答案：B

4、施工企业缴纳的城市维护建设税，应以实际缴纳的（）税额为计税依据。

A．增值税 B．营业税 C．所得税 D．消费税

答案：B

5、计量工程用工用料和机械台班消耗的基本单元是（）

A．分部工程 B．单项工程来源：考试大 C．分项工程 D．单位工程

答案：C

6、工程项目管理以（）控制为核心。

A．投资 B．质量 C．进度 D．工程项目目标考试大论坛

答案：D

7、加快进度虽然一般需要增加投资，但却可以提早发挥投资效益，这表明进度目标与投资目标至今存在着（）的关系。

A．既对立又统一 B．对立 C． 统一 D．既不对立又不统一

答案：A

8、（）三要素构成了合同法律关系。

A当事人、权利、义务 B物、智力成果、行为 C客体、主体、内容 D自然人、法人、其他组织

答案：C

9、根据《合同法》的规定撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。

A．承诺通知到达要约人之前 B．邀约到达受要约人之前

C．受要约人发出承诺通知之前来源：考试大 D．受要约人发出承诺通知之后

答案：A

10、在订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确规定，合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。

A．订立合同时订立地B．履行合同时履行地 C．订立合同时履行地 D．履行合同时订立地

答案：C

1．除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A．施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．勘察设计单位 2．建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A．一 B．两 C．三 D．四

3在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关 报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。

A．四 B．三 C．两 D．一

4．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。其中因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A．两个月 B．四个月 C．六个月 D．一年

5．大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由（）个以上的承包单位联合共同承包，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

A．两 B．三 C．四 D．五

6．建筑工程造价应当按照国家有关规定，由（）在合同中约定。

A．发包单位 B．承包单位 C．发包单位与承包单位 D．发包单位或承包单位。7．所谓建筑工程监理，是指具有相应资质条件的工程监理单位受建设单位委托，依照（）及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施的监督管理活动。

A．法律、法规 B．法律、地方法规 C．法律、法规、规章 D．法律、行政法规 8．工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告（）要求设计单位改正。

A．建设单位 B．监理单位 C．建筑施工企业 D．建设行政主管部门

9．合同的（）原则体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、刑事法律关系的重要标志。

A．平等 B．自愿 C．公开 D．公正

10．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

A．10 B．15 C．20 D．30

参考答案：1．B 2．C 3．C 4．C 5.A 6．C 7．B 8．A 9．B l0.B

第三篇：2012年造价员考试基础知识总结

第一章建设工程相关法规和制度

建筑许可包括建筑施工许可和从业资格 施工许可证的申领：（1）国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程不需要申领

（2）建设单位向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取

（3）按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取 ▲申领条件：（1）已办理用地批准手续（2）已取得规划许可证（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求（4）已经确定施工单位（5）有满足施工需要的图纸和技术资料（6）有保证施工质量和安全的技术措施（7）建设资金已经落实（8）其他条件

▲施工许可证有效期：应当在领取施工许可之日起3个月内开工。若不能按期开工要申请延期，延期以两次为限，每次3个月。既不开工又不申请延期或者超过期限的，施工许可自行废止

▲中止施工和恢复施工：建筑工程因故施工中止的，自中止之日起1个月内，向发证机关报告。恢复施工也要向发证机关报告。因故不能按期开工超过6个月的，重新办理施工许可证。建筑工程发包：发包方式：招标发包，直接发包（不适于招标发包的）

禁止行为：提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包

建筑工程承包：承包资质：建筑单位应有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

联合承包：大型建筑工程或结构复杂的可由两个以上的承包单位联合共同承包，共同承包的各方对于承包合同的履行有连带责任

工程分包：建筑总承包单位可以将承包工程中的部分公共发包给相应资质的分包单位，但是必须在合同中约定或者由建筑单位认可。主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

禁止行为：禁止承包单位将自己承包的全部工程转包给他人，或者肢解后以分包的名义转包他人，禁止分包给不具资质的单位，禁止分包单位再分包。

建筑工程监理：是指具有相应资质条件的工程监理单位受建设单位的委托，依照法律行政法规技术标准等，对承包单位在施工质量建设工期和建设资金使用方面，代表甲方实施监督管理活动。建设单位与监理单位签署委托监理合同。实施建筑监理前，建筑单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容、监理权限以书面的形式通知施工企业

建筑安全生产管理：坚持安全第一，预防为主的方针。施工现场安全由建筑施工企业负责，总承包的由总承包单位负责，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。建筑工程质量管理：建筑工程的勘察设计的质量由勘察设计单位负责。建筑施工企业对工程施工质量负责。建筑工程经验收合格后，才能交付使用。未经验收或者不合格的，不得交付使用。合同法：《中华人民共和国合同法》中的合同时指平等主体的自然人、法人、其他组织之间订立、变更、中止民事权利义务关系的协议。平等主体有三类：自然人、法人、其他组织 《合同法》由总则、分则、附则三部分组成。

总则：包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行、合同的变更和转让、合同的权利义务终止、违约责任、其他规定

分则：按照合同表的的不同把合同分为15类：买卖合同、供用电水气热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同、居间合同

合同的订立：当事人应具有民事权利能力和民事行为能力，以依法订立为前提，使所订立的合同成为双方履行义务、享有权利、享受法律约束和请求法律保护的契约文书

委托代理人订立合同：是指当事人委托他人以自己的名义与第三人签订合同，并承担由此产生的法律后果的行为

合同形式：书面形式、口头形式、其他形式。建设合同应采用书面形式。

合同内容：当事人的名称或姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行的期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法 合同订立的程序：要约：希望和他人订立合同的意思表示①内容具体确定②如果受要约人承诺，要约人就会受到该意思的约束。

要约邀请：希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖广告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告内容符合要约规定的视为要约

要约的生效：要约到达受要约人是生效

要约的撤回：撤回要约的通知应在要约到达受要约人之前或者与要约人同时到达受要约人

要约的撤销：撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。不得撤销的要约：①要约人已经确定了承诺期限或者以其他形式表明要约不可撤销②受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。

要约的失效：①拒绝要约的通知到达要约人②要约人依法撤销要约③承诺期限届满，受要约人未作出承诺④受要约人对要约的内容作出了实质性变更

承诺：是指受要约人同意要约的意思，一般应以通知的方式作出

承诺的期限：承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。承诺的期限自到达受要约人时开始计算

承诺的生效：承诺通知到达受要约人时生效

承诺的撤回：撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达

逾期承诺：受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为新要约

要约内容的变更：受要约人对要约内容做出实质性变更的为新要约

合同的成立：承诺生效时合同成立

合同成立的时间：书面形式的自双方当事人签字或盖章时合同成立，信件或电文形式的，签订确认书时合同成立

合同成立的地点：承诺生效的地点即为合同成立的地点

格式条款：当事人为了重复使用而预先拟定的，并在订立合同时未与对方协商的条款

缔约过失责任：发生与合同不成立或者合同无效的缔约过程，构成条件是一是当事人有过错，二是有损害后果的发生，三是当事人的过错行为与造成的损失有因果关系

合同的效力：指合同产生法律上的效力，具有法律约束力。合同依法成立之时就是合同生效之日 效力待定的合同：指合同已经成立，但合同效力是否产生不能确定。主要是当事人缺乏缔约能力、财产处分能力、或者代理人的代理资格和代理权限存在缺陷所造成的。这种合同包括限制民事行为能力人订立的合同和无权代理人代理的合同

无效合同：指内容和形式违反法律行政法规的强制性规定，或者损害国家集体第三人的利益，因而不为法律承认和保护不具有法律效力的合同。分整个合同无效和合同部分条款无效

可变更或可撤销的合同：指欠缺一定的合同生效条件，但是当事人一方可以按照自己的意思使合同的内容得已变更或者使合同的效力得以消灭的合同，有效与无效取决于当事人。合同履行的原则：全面履行原则，诚实信用原则

合同的变更：广义的合同变更：指合同法律关系的主体和合同内容的变更

狭义的合同变更：仅指合同内容的变更

分为协议变更和法定变更

合同的转让：①合同债权转让②合同债务转让③合同权利义务的概括转让。债权人转让权利的，债权人应当通知债务人，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意 合同解除：指合同有效成立后，在尚未履行或者尚未履行完毕之前，因当事人一方或者双方的意思表示而使合同的权利义务关系（债权债务关系）自行消灭或者向将来消灭的一种民事行为。

标的物的提存：有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存：①债权人无正当理由拒绝受领②债权人下落不明③债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人④法律规定的其他情形

违约责任：指合同当事人不履行或者不适当履行合同义务所承担的民事责任 违约责任的承担方式：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、违约金、定金

合同争议的解决方式：和解、调解、仲裁、诉讼。发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”和“诉讼”两种方式中选择一种。仲裁裁决具有法律约束力，合同当事人应该自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。裁决坐车后，当事人就同一争议再申请仲裁或者向人民法院起诉的，均不予受理。但当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定或者请求人民法院作出裁定。

必须进行招标的：①大型基础设施、公共事业等关系社会利益、公共安全的项目

②全部或者部分使用